2026年法律案例分析与法律文书写作题目

2026年法律案例分析与法律文书写作题目一、案例分析题（共3题，每题20分）1.题目：某市A公司与B公司签订了一份建设工程合同，约定由A公司承建B公司位于该市C区的一栋商业综合楼。合同中明确约定工期为12个月，工程款总额为5000万元，按工程进度分阶段支付。施工过程中，因B公司原因导致工程暂停2个月，A公司要求B公司赔偿停工损失100万元，但B公司以合同未明确约定为由拒绝。工程恢复后，因A公司施工质量问题，导致部分工程需要返工，B公司要求A公司承担返工费用200万元。工程最终延期6个月完工，B公司以A公司违约为由，要求解除合同并赔偿损失。A公司则认为，工程延期主要由于B公司提供的图纸有误，且B公司未能及时支付工程款，自己不应承担全部责任。要求：（1）分析A公司与B公司之间的合同是否有效？合同中关于工程款支付、工期延误、违约责任等条款是否有效？（2）B公司是否有权要求A公司赔偿停工损失？A公司是否有权要求B公司赔偿停工损失？（3）B公司是否有权解除合同？A公司是否还有权要求B公司支付剩余工程款？（4）如果A公司不服B公司的解除决定，可以采取哪些法律措施？2.题目：张某在某市D区经营一家小型服装店，因经营不善，欠下刘某一笔债务。张某为逃避债务，将服装店以极低的价格转让给其好友李某，但未办理工商登记。后张某因另案被判刑，刘某发现后，要求法院确认转让合同无效，并追回服装店。李某则认为，自己购买服装店时是善意第三人，且已经实际控制服装店，应受法律保护。同时，刘某还发现，张某在转让服装店前，曾将服装店的一批库存服装低价卖给陈某，陈某已经付款但未提货。刘某要求陈某返还服装，陈某则以已经付款且服装未提货为由拒绝。要求：（1）张某与李某之间的转让合同是否有效？为什么？（2）李某是否可以对抗刘某的追索权？为什么？（3）刘某是否有权要求陈某返还服装？为什么？（4）如果刘某追回服装店，对陈某的损失应如何处理？3.题目：某市E公司与F公司签订了一份技术开发合同，约定由E公司为F公司开发一套管理软件，开发费用为300万元，开发周期为6个月。合同签订后，E公司开始研发，但F公司中途要求E公司增加一项功能，并要求E公司延长开发时间1个月，但未与E公司达成书面补充协议。开发完成后，F公司以E公司交付的软件功能不全为由，拒绝支付剩余开发费用。E公司则认为，F公司增加功能的要求未在合同中约定，自己不应承担额外开发责任。要求：（1）F公司要求E公司增加功能是否有效？为什么？（2）E公司是否有权拒绝支付剩余开发费用？为什么？（3）如果F公司认为E公司交付的软件存在质量问题，可以采取哪些法律措施？（4）如果双方就合同争议无法达成一致，可以通过哪些途径解决？二、法律文书写作题（共2题，每题25分）1.题目：某市G公司与H公司签订了一份货物买卖合同，约定由G公司向H公司提供一批电视机，数量为100台，单价为5000元，总金额为50万元。合同约定交货期为2026年1月1日，H公司应在收到货物后10日内支付货款。交货当天，H公司发现部分电视机存在质量问题，遂拒绝接收，并要求G公司更换。G公司则认为，电视机质量问题不影响使用，H公司无权拒绝接收。双方因此发生争议，H公司向法院提起诉讼。要求：（1）撰写一份起诉状，原告为H公司，被告为G公司。（2）撰写一份答辩状，被告为G公司。2.题目：某市I公司因经营需要，向银行申请贷款1000万元，期限为2年。银行经过审查后，同意发放贷款，但要求I公司提供抵押担保。I公司将公司名下一处房产抵押给银行，并签订了抵押合同。后因I公司经营不善，无法按期偿还贷款，银行要求I公司履行还款义务，但I公司以房产已被法院查封为由，拒绝还款。银行遂向法院提起诉讼。要求：（1）撰写一份起诉状，原告为银行，被告为I公司。（2）撰写一份判决书，假设法院支持银行的诉讼请求。答案与解析一、案例分析题1.答案与解析：（1）A公司与B公司之间的合同有效。根据《民法典》第四百六十九条规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律、行政法规规定采用特定形式的，从其规定。本案中，双方签订的建设工程合同虽未明确约定所有细节，但合同主体适格、意思表示真实、不违反法律强制性规定，因此合同有效。合同中关于工程款支付、工期延误、违约责任等条款，只要不违反法律强制性规定，也属于有效条款。合同中约定工期为12个月，工程款总额为5000万元，按工程进度分阶段支付，这些条款属于合同的主要条款，有效。关于工期延误的条款，如果合同中明确约定了延误责任，则该条款有效；如果未明确约定，则根据《民法典》第五百九十条的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。因此，A公司有权要求B公司赔偿停工损失，但需证明自己的损失与B公司的违约行为有直接因果关系。（2）B公司有权要求A公司赔偿停工损失。根据《民法典》第五百九十条的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。本案中，因B公司原因导致工程暂停2个月，A公司因此遭受的停工损失，B公司应当赔偿。A公司要求B公司赔偿停工损失的请求，也有法律依据，因为A公司因B公司原因未能按计划施工，导致自身损失。（3）B公司有权解除合同。根据《民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。本案中，A公司因施工质量问题导致部分工程需要返工，且工程最终延期6个月完工，已严重影响B公司的合同目的，B公司有权解除合同。解除合同后，A公司无权要求B公司支付剩余工程款，因为合同已经终止。（4）如果A公司不服B公司的解除决定，可以采取以下法律措施：首先，可以与B公司协商，尝试达成和解；如果协商不成，可以请求人民法院或仲裁机构裁决是否解除合同。根据《民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。因此，A公司可以请求法院判决恢复合同关系，或者请求B公司赔偿因其解除合同造成的损失。2.答案与解析：（1）张某与李某之间的转让合同无效。根据《民法典》第六百四十七条的规定，当事人约定禁止转让抵押财产的，抵押人违反该约定，抵押权人可以请求抵押人将转让所得的价款优先受偿。本案中，张某将服装店以极低的价格转让给李某，且未办理工商登记，属于恶意转让，且转让行为损害了刘某的债权。因此，该转让合同无效。（2）李某不能对抗刘某的追索权。根据《民法典》第五百四十六条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，致使不能实现合同目的的，对方可以解除合同。本案中，张某恶意转让服装店，导致刘某的债权无法实现，刘某有权解除合同并追回服装店。李某作为善意第三人，虽然已经实际控制服装店，但其在购买时应当知道张某存在债务纠纷，不能对抗刘某的追索权。（3）刘某有权要求陈某返还服装。根据《民法典》第六百零四条规定，因出卖人的过错致使标的物不符合约定的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。本案中，张某在转让服装店前，将服装店的一批库存服装低价卖给陈某，但未告知陈某服装店存在抵押和债务纠纷，属于出卖人的过错。因此，刘某有权要求陈某返还服装，并要求张某承担违约责任。（4）如果刘某追回服装店，对陈某的损失应如何处理？根据《民法典》第五百八十五条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。本案中，刘某追回服装店，陈某因已经付款但未提货而遭受的损失，应当由张某赔偿。如果张某无力赔偿，陈某可以要求刘某承担部分损失，但刘某的责任应以合同履行后可以获得的利益为限。3.答案与解析：（1）F公司要求E公司增加功能是否有效，取决于是否与E公司达成一致。根据《民法典》第五百四十五条规定，当事人订立合同后，就质量、数量、价款、履行期限、履行地点、违约责任、解决争议方法等没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。本案中，F公司要求E公司增加功能，但未与E公司达成书面补充协议，且双方也无交易习惯可循，因此该要求无效。（2）E公司有权拒绝支付剩余开发费用。根据《民法典》第五百九十条的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。本案中，F公司要求E公司增加功能，但未与E公司达成一致，E公司有权拒绝履行增加功能的义务，并因此拒绝支付剩余开发费用。（3）如果F公司认为E公司交付的软件存在质量问题，可以采取以下法律措施：首先，可以与E公司协商，要求其承担违约责任；如果协商不成，可以请求人民法院或者仲裁机构裁决。根据《民法典》第五百八十二条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，在履行期限届满前，对方有权催告其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，F公司可以要求E公司承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（4）如果双方就合同争议无法达成一致，可以通过以下途径解决：首先，可以申请调解，如向当地工商行政管理部门或者行业协会申请调解；如果调解不成，可以请求仲裁机构仲裁；如果仲裁裁决后，一方不履行仲裁裁决，另一方可以申请人民法院强制执行；最后，可以直接向人民法院提起诉讼。二、法律文书写作题1.起诉状原告：H公司地址：某市D区XX路XX号法定代表人：张三被告：G公司地址：某市E区XX路XX号诉讼请求：（1）请求法院判令被告G公司继续履行与原告签订的货物买卖合同，向原告交付100台符合合同约定的电视机。（2）请求法院判令被告G公司赔偿原告停工损失100万元。（3）请求法院判令被告G公司承担本案诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2025年10月1日签订了一份货物买卖合同，约定由被告向原告提供一批电视机，数量为100台，单价为5000元，总金额为50万元。合同约定交货期为2026年1月1日，原告应在收到货物后10日内支付货款。交货当天，原告发现部分电视机存在质量问题，遂拒绝接收，并要求被告更换。被告则认为，电视机质量问题不影响使用，原告无权拒绝接收。双方因此发生争议，原告认为被告交付的电视机存在质量问题，不符合合同约定，请求法院判令被告继续履行合同，并赔偿原告损失。证据：（1）货物买卖合同（2）货物验收报告（3）停工损失证明此致某市D区人民法院具状人：H公司法定代表人：张三2026年1月10日答辩状被告：G公司地址：某市E区XX路XX号法定代表人：李四原告：H公司地址：某市D区XX路XX号答辩请求：（1）请求法院驳回原告的诉讼请求。（2）请求法院判令原告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2025年10月1日签订了一份货物买卖合同，约定由被告向原告提供一批电视机，数量为100台，单价为5000元，总金额为50万元。合同约定交货期为2026年1月1日，原告应在收到货物后10日内支付货款。交货当天，原告发现部分电视机存在质量问题，遂拒绝接收，并要求被告更换。被告认为，电视机质量问题不影响使用，原告无权拒绝接收。原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，请求法院驳回。证据：（1）货物买卖合同（2）货物验收报告（3）电视机质量证明此致某市D区人民法院答辩人：G公司法定代表人：李四2026年1月15日2.判决书案号：（2026）D法民初XX号原告：银行地址：某市F区XX路XX号法定代表人：王五被告：I公司地址：某市G区XX路XX号判决：根据原告银行的起诉，被告I公司的答辩，以及双方提