2026年土建中级职称考试题库含答案《工程造价专业知识》-施工项目合同管理含

2026年土建中级职称考试题库含答案《工程造价专业知识》-施工项目合同管理含1.【单项选择】某施工合同约定：发包人逾期支付进度款超过56天，承包人有权暂停施工并主张同期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍利息。2026年3月1日应付进度款800万元，发包人实际于5月6日支付。已知3月1日一年期LPR为3.55%，5月6日一年期LPR为3.45%，则承包人可主张的逾期利息为（）。A.800×3.55%×1.5×66/360B.800×3.45%×1.5×66/360C.800×3.55%×1.5×65/360D.800×3.45%×1.5×65/360答案：A解析：逾期天数自3月2日至5月6日共66天；利率按“应付之日”即3月1日适用的LPR为准，不得按支付日利率。公式：800×3.55%×1.5×66/360＝7.805万元。2.【单项选择】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2026—0201，因发包人原因导致关键线路工作停工3天，承包人可索赔的费用中不包括（）。A.现场管理费B.总部管理费C.利润D.规费答案：D解析：示范文本第19.4款明确，停工索赔包括直接费、现场管理费、总部管理费及合理利润，规费属于不可竞争费用，不因停工额外计取。3.【单项选择】某项目采用工程量清单招标，合同形式为单价合同。竣工结算时，招标工程量中土方开挖清单量为12000m³，承包人实际完成13500m³，监理确认13000m³。该子目结算工程量应为（）。A.12000m³B.13000m³C.13500m³D.按实调整但不超过13500m³答案：B解析：单价合同以“监理确认且不超过承包人实际完成”为原则，即13000m³。4.【单项选择】2026年1月1日签订的施工合同约定价格调整采用造价信息差额法，调差公式为ΔP＝P0×（0.25×ΔA/A0＋0.35×ΔB/B0＋0.4×ΔC/C0）。若基准期指数为100，结算期钢材指数A为112，水泥指数B为108，人工指数C为105，则调差幅度为（）。A.6.2%B.7.0%C.7.8%D.8.5%答案：C解析：ΔP/P0＝0.25×12%＋0.35×8%＋0.4×5%＝3%＋2.8%＋2%＝7.8%。5.【单项选择】关于建设工程质量保证金的返还，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期届满即应返还，无需承包人申请B.发包人应在收到承包人返还申请后14天内核实，核实后7天内返还C.发包人可扣留部分保证金用于屋面防水工程五年保修期的维修D.采用保函替代的，缺陷责任期届满自动解除，无需办理手续答案：B解析：《建设工程质量保证金管理办法》第11条，发包人收到返还申请后14天内核实，核实后7天内返还；保函需办理注销，屋面防水保修期属于“保修”范畴，与“缺陷责任期”无关。6.【单项选择】某项目招标文件规定：投标报价高于最高投标限价即被否决。最高投标限价为10000万元，某投标人报价10100万元，但提交了降价函降至9900万元。评标委员会应（）。A.否决其投标B.接受降价函，继续评审C.要求书面澄清是否再降100万元D.退回降价函，按原报价评审答案：B解析：降价函属于“投标函附录”内容，在投标截止前提交有效，评标时应以9900万元为准。7.【单项选择】根据《民法典》第806条，承包人行使优先受偿权的期限为（）。A.自工程竣工验收合格之日起六个月B.自发包人应当给付工程价款之日起六个月C.自工程实际投入使用之日起六个月D.自结算协议签订之日起六个月答案：B解析：民法典第806条明确“发包人应当给付建设工程价款之日起六个月内”。8.【单项选择】某施工合同约定：变更估价按照“已标价工程量清单中有相同子目的，采用相同子目单价”。若设计变更导致C30混凝土柱截面增大，原清单单价为580元/m³，但变更后强度等级提高至C35，且清单中无C35柱单价，则监理人应（）。A.直接采用580元/m³B.参照C30柱单价，调整材料价差C.按成本加利润原则重新组价D.按信息价直接替换答案：B解析：示范文本第10.4.2款，有类似子目可参照，仅强度等级变化，采用“参照+价差”方式。9.【单项选择】关于FIDIC银皮书（2022版）中“Employer’sRequirements”错误导致费用增加，承包商有权（）。A.仅索赔成本，不含利润B.索赔成本＋利润，但需证明雇主过失C.索赔成本＋利润，无需证明过失D.无权索赔，风险由承包商承担答案：C解析：银皮书第5.1款，雇主对Requirements的正确性负责，承包商可索赔成本＋利润，无需过错证明。10.【单项选择】某项目采用“施工过程结算”，合同约定按月办理期中结算，支付比例为确认产值的85%。2026年4月确认产值1200万元，已支付预付款800万元，当月应支付（）万元。A.1020B.800C.220D.1200答案：C解析：期中支付＝1200×85%－800＝1020－800＝220万元。11.【单项选择】根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算核对完成时间：5000万元以下项目自接到结算书之日起（）天内完成。A.15B.20C.30D.45答案：B解析：第14条，5000万元以下20天，5000万元至2亿元30天，2亿元以上45天。12.【单项选择】某项目因不可抗力导致在建工程损失200万元，已运至现场材料损失50万元，停工期间必要管理人员工资10万元，根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2025，应计入不可抗力增加费用的是（）。A.200万元B.200＋50万元C.200＋50＋10万元D.仅10万元答案：C解析：规范第9.10.3条，工程本身、现场材料、停工期间必要管理保卫费用均可索赔。13.【单项选择】关于“背靠背”条款效力，下列说法正确的是（）。A.总包人与分包人约定“待业主支付后总包人再支付”，该条款绝对有效B.该条款违反合同相对性，当然无效C.条款有效，但总包人负有积极向业主主张的义务，否则视为条件成就D.条款无效，因违反《保障农民工工资支付条例》答案：C解析：司法实践主流观点：背靠背条款有效，但总包人怠于行使权利则推定条件成就。14.【单项选择】某项目签约合同价为20000万元，暂列金额1000万元，专业工程暂估价800万元，计日工暂估量60万元，规费费率2.5%，税率9%，则该项目的“合同价格形式”中暂估价部分在招标控制价中应（）。A.仅计规费、不计税金B.仅计税金、不计规费C.规费税金均计D.规费税金均不计答案：C解析：暂估价属于合同价格组成部分，应按规定计算规费及税金。15.【单项选择】某工程采用“总价包干”合同，合同约定除“发包人要求增加建筑面积超过±3%”外，合同价格不作调整。若原建筑面积20000m²，竣工建筑面积20800m²，则结算处理原则为（）。A.全部按原合同价B.对超过3%的200m²按原单价调整C.对800m²全部重新计价D.对超过3%的200m²按成本加利润协商答案：B解析：±3%以内风险由承包人承担，以外部分按清单单价调整，无单价则协商。16.【单项选择】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2026—0201，发包人逾期支付进度款，承包人有权停工，但应提前（）天书面通知。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：第16.1.1款，承包人应提前14天发出停工通知。17.【单项选择】某项目采用“最低价中标法”，投标人A报价9000万元，但评标时发现其混凝土子目单价明显低于成本，评标委员会应（）。A.直接否决其投标B.要求A在评标现场书面说明并提供证明材料C.按预算价替换该子目后重新计算总价D.继续评标，在候选人公示阶段再处理答案：B解析：《招标投标法实施条例》第51条，明显低于成本价需澄清，未能说明则否决。18.【单项选择】关于“情势变更”适用，下列情形最可能被法院支持的是（）。A.钢材价格上涨8%B.水泥价格上涨15%C.政府发布限工令导致人工费上涨30%且持续180天D.承包人管理不善导致成本增加答案：C解析：司法观点，价格波动需达到“重大明显超过商业风险”且不可预见，限工令属政策变化。19.【单项选择】某项目合同约定：质量违约金为合同价的5%，工期违约金为每延误1天按合同价0.1‰，限额均为合同价的10%。若承包人因自身原因质量不合格返工导致延误20天，则发包人最高可扣除（）。A.5%B.2%C.10%D.7%答案：C解析：质量与工期违约金可叠加，但均受10%限额约束，故最高扣10%。20.【单项选择】关于“争议评审”机制，下列说法错误的是（）。A.评审意见对双方无强制约束力B.任何一方可在收到意见后14天内书面提出异议C.未提出异议则意见成为最终决定对双方有约束力D.评审费用由败诉方承担答案：D解析：评审费一般由双方各承担50%，与结果无关。21.【多项选择】下列费用中，属于“其他项目费”的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.计日工D.总承包服务费E.安全文明施工费答案：ABCD解析：安全文明施工费属于措施项目费。22.【多项选择】根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当（）。A.开设农民工工资专用账户B.与分包单位签订工资代发协议C.按工程进度将人工费单独拨付至专户D.在施工现场设置维权信息告示牌E.为农民工缴纳住房公积金答案：ABCD解析：住房公积金非条例强制要求。23.【多项选择】关于“工程变更”引起措施项目费调整，下列说法正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生调整B.单价措施项目按清单单价调整C.总价措施项目按报价浮动率调整D.承包人未报价的措施项目一律不调整E.发包人要求夜间施工增加费可据实调整答案：BCE解析：安全文明施工费按费率计取，不因变更调整；未报价措施项目若属新增可协商。24.【多项选择】下列情形中，承包人可以主张“利润”索赔的有（）。A.发包人提供错误地质报告导致基础加深B.发包人指令加速施工C.不可抗力导致停工D.发包人拖延提供图纸E.承包人自行优化施工方案节约费用答案：ABD解析：不可抗力仅索赔成本；自行优化属承包人收益。25.【多项选择】关于“预付款担保”的说法，正确的有（）。A.可采用银行保函或担保公司保函B.担保金额一般与预付款等额C.预付款逐次扣回时担保金额相应递减D.承包人提供预付款担保是合同生效条件E.发包人支付预付款前必须收到担保答案：ABCE解析：合同生效条件由双方约定，非强制。26.【多项选择】根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262—2025，鉴定人应当回避的情形有（）。A.系当事人近亲属B.与案件有利害关系C.曾参与项目审计D.与当事人代理人有同学关系未影响公正E.接受当事人宴请答案：ABCE解析：同学关系未影响公正可不回避。27.【多项选择】关于“材料调差”基准期确定，下列说法正确的有（）。A.招标项目以投标截止日前28天为基准日B.非招标项目以合同签订前28天为基准日C.基准日之后政策变化导致价格波动可另行调整D.基准日之后市场波动一律不调整E.基准日由双方在专用条款约定可顺延答案：ABCE解析：示范文本允许约定其他基准日。28.【多项选择】下列文件属于“合同文件”解释顺序排在“投标函”之前的包括（）。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款E.技术标准和要求答案：AB解析：解释顺序：协议书→中标通知书→投标函→专用条款→通用条款→技术标准→图纸→已标价清单→其他。29.【多项选择】关于“工程总承包”合同价格形式，下列说法正确的有（）。A.可采用总价包干B.可采用成本加酬金C.可采用下浮率报价D.总价包干下设计优化节约归承包人E.成本加酬金下节约归发包人答案：ABCDE解析：工程总承包模式灵活，节约归属按约定。30.【多项选择】下列关于“缺陷责任期”的说法，正确的有（）。A.一般为1年，最长不超过2年B.自工程竣工验收合格之日起算C.发包人提前占用的，自占有之日起算D.缺陷责任期届满后发包人应返还剩余保证金E.缺陷责任期内承包人仅承担维修义务，不承担损害赔偿责任答案：ABCD解析：缺陷责任期内因缺陷造成人身财产损害，承包人仍应赔偿。31.【判断题】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2026—0201，发包人逾期支付结算款，承包人可以主张同期LPR的1.5倍利息，且可以停工。（）答案：正确解析：第16.1.1款赋予承包人停工及利息双重权利。32.【判断题】采用“总价合同”时，任何情况下合同价格均不予调整。（）答案：错误解析：不可抗力、变更、政策调整等可调整。33.【判断题】“计日工”报价为0，视为承包人放弃该项费用，实际发生时不可再主张。（）答案：错误解析：示范文本第10.9款，计日工为0仅表示无额外单价，可按实际成本加利润计取。34.【判断题】“建设工程价款优先受偿权”可以对抗已支付全部购房款的商品房消费者。（）答案：错误解析：最高法院批复，消费者交付全部或大部分房款后，优先受偿权不得对抗。35.【判断题】“招标工程量清单”准确性由招标人负责，投标人不承担复核义务。（）答案：错误解析：投标人负有“有限复核”义务，明显错误可提出澄清。36.【判断题】“材料暂估价”在结算时应按实际采购价格取代，价差仅计取税金。（）答案：错误解析：价差部分还应计取规费及税金。37.【判断题】“施工过程结算”可以缩短竣工结算时间，降低拖欠风险。（）答案：正确解析：过程结算分阶段确认，减少一次性结算压力。38.【判断题】“背靠背”条款可以适用于农民工工资支付。（）答案：错误解析：违反《保障农民工工资支付条例》强制性规定。39.【判断题】“工程变更”导致工程量增加超过15%，且影响分部分项工程费超过0.1%，可调整综合单价。（）答案：正确解析：GB50500—2025第9.3.3条。40.【判断题】“争议评审”决定一经作出即具有终局性，任何一方不得提起诉讼或仲裁。（）答案：错误解析：未提出异议才成为终局，仍可诉讼或仲裁。41.【填空题】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2026—0201，因发包人原因造成暂停施工满________天后，承包人有权解除合同。答案：8442.【填空题】“最高投标限价”应当在招标文件中公布，且不得________。答案：上调或下浮43.【填空题】“材料调差”中，若信息价缺项，可采用________价格或市场询价。答案：造价管理机构发布的参考44.【填空题】“缺陷责任期”届满后，发包人应在________天内返还剩余质量保证金。答案：745.【填空题】“工程总承包”模式下，承包人完成设计优化节约的费用，归承包人所有的比例称为________。答案：节约分成比例46.【填空题】“投标有效期”一般不少于________天。答案：9047.【填空题】“计日工”人工单价已包含________、管理费、利润。答案：人工工资48.【填空题】“建设工程价款优先受偿权”行使期限为________个月。答案：649.【填空题】“暂列金额”由________控制使用。答案：发包人50.【填空题】“总价措施项目”调整时，报价浮动率＝________。答案：1－中标价/招标控制价51.【简答题】某项目合同约定：价格调整采用造价信息差额法，调差公式为ΔP＝P0×（0.3×ΔA/A0＋0.4×ΔB/B0＋0.3×ΔC/C0），基准期指数为100。结算期钢材指数A为115，水泥指数B为110，人工指数C为108。若分部分项工程费为6000万元，求调差金额并说明是否需再计取规费、税金。答案：调差幅度＝0.3×15%＋0.4×10%＋0.3×8%＝4.5%＋4%＋2.4%＝10.9%；调差金额＝6000×10.9%＝654万元。该金额为不含税价，需按当地规费、税率另行计取规费及税金。52.【简答题】简述“施工过程结算”与“竣工结算”的关系。答案：施工过程结算是指在合同工程施工过程中，依据月度或节点已完工程量，按约定比例支付并确认价款的活动；其成果作为竣工结算的组成部分，可减少竣工后一次性核对工作量，缩短结算周期。过程结算不改变合同总价，仅提前确认部分债权债务，竣工结算时汇总过程结算资料、调整变更、索赔及奖罚后形成最终价。53.【简答题】说明“背靠背”条款在司法实践中的适用限制。答案：背靠背条款约定总包人向分包人支付以“业主已支付”为前提。法院一般认定有效，但总包人负有积极向业主主张、及时结算、披露信息的义务；若总包人怠于行使权利、拖延结算、放弃债权或与业主恶意串通，则推定条件成就，不得对抗分包人。此外，该条款不得适用于农民工工资支付，违反《保障农民工工资支付条例》强制性规定部分无效。54.【简答题】某项目因发包人原因导致关键线路停工60天，承包人提出停工、窝工、机械闲置、现场管理费、总部管理费、利润六项索赔，说明监理人审核原则。答案：监理人应依据合同、现场记录、法规逐项审核：1.停工事实及天数以监理日志、例会纪要为准；2.窝工人工按现场工人数量×停工天数×人工单价×0.7（考虑降效）；3.机械闲置按折旧台班或租赁发票；4.现场管理费以合同价中现场管理费为基数×停工天数/合同工期；5.总部管理费采用实际成本法或恩克勒公式；6.利润：发包人违约可计取，按直接费＋管理费之和×利润率；最终汇总并扣除因停工节约的费用，形成审核意见。55.【简答题】阐述“情势变更”与“商业风险”的区分标准。答案：区分标准包括：1.可预见性，情势变更需为当事人在订立合同时无法预见；2.程度，价格涨跌需达到“重大明显”，一般超过省级造价管理机构发布的风险幅度（如±10%）；3.原因，情势变更多由政策、疫情、限工令等外部事件引起，商业风险属市场正常波动；4.后果，继续履行对一方明显不公平或不能实现合同目的；5.救济，情势变更可请求变更或解除，商业风险由当事人自行承担。56.【案例分析题】背景：某市政道路工程，合同价12000万元，工期300天，2025年10月1日开工。合同约定：1.价格调整采用信息价差额法，仅对钢材、水泥、沥青调差，权重分别为0.4、0.3、0.3；2.基准期为投标截止日前28天，指数均为100；3.因发包人原因提供图纸延迟30天，导致承包人窝工、机械闲置、夜间赶工；4.结算期钢材指数115、水泥110、沥青120；5.分部分项工程费占合同价80%，其中可调价部分占分部分项工程费60%。问题：（1）计算价格调整金额；（2）承包人可索赔工期及费用项目；（3）若发包人要求赶工，赶工费用如何计取？答案：（1）可调价款基数＝12000×80%×60%＝5760万元；调差幅度＝0.4×15%＋0.3×10%＋0.3×20%＝6%＋3%＋6%＝15%；调差金额＝5760×15%＝864万元，需另计规费、税金。（2）可索赔工期30天；费用包括：窝工人工、机械闲置、现场管理费、总部管理费、利润、夜间施工增加费、临时设施延长费、安全文明施工费延长部分。（3）赶工费用按“实际发生＋合理利润”原则，由承包人编制赶工方案及费用预算，经监理、发包人确认后签订补充协议；可计取夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、缩短工期增加费，利润率参考投标水平。57.【案例分析题】背景：某房建项目，建筑面积25000m²，合同价20000万元，采用工程量清单计价，合同工期540天。2026年3月1日主体结构封顶，发包人未按合同约定支付进度款3000万元，承包人于4月1日发出停工通知，4月15日正式停工。6月30日发包人支付欠款，承包人于7月1日复工，但现场塔吊、脚手架需重新检测，共发生费用80万元。问题：（1）承包人停工是否符合程序？（2）停工期间可索赔哪些费用？（3）复工增加费用如何处理？答案：（1）符合程序。合同示范文本第16.1.1款规定，发包人逾期支付超过28天且承包人提前14天书面通知可停工；本例逾期30天且已提前14天通知。（2）停工期间可索赔：看护人员工资、现场管理人员工资、机械折旧或租赁费、周转材料闲置费、现场电费、现场管理费、总部管理费、利息、利润。（3）复工增加费用：塔吊、脚手架检测费属发包人违约造成的额外费用，应据实索赔，含检测费、人工费、机械费及合理利润，由监理审核后计入结算。58.【案例分析题】背景：某EPC总承包项目，合同总价50000万元，其中暂估价5000万元，暂列金额2000万元，节约分成比例为承包人30%、发包人70%。竣工结算时，暂估价实际发生4500万元，节约500万元；暂列金额未使用；承包人通过设计优化节约施工成本800万元。问题：（1