2026年工程设计变更下的一级建造师工程索赔案例题库

2026年工程设计变更下的一级建造师工程索赔案例题库题型一：索赔事件识别与原因分析（共3题，每题15分）题目1：某沿海城市桥梁项目，合同工期为24个月，原设计采用预制箱梁施工。施工过程中，业主因环保要求变更，要求将预制箱梁改为现浇梁，且需增加临时支架体系。承包商因此导致工期延误2个月，并额外发生支架租赁费用80万元。承包商向业主提出索赔，请分析该索赔事件是否成立，并说明理由。题目2：某山区隧道工程，合同约定采用TBM（盾构机）施工。施工至中途，业主因地质勘察报告更新，发现存在大面积软弱夹层，需调整施工方法为传统矿山法施工。承包商因此产生额外的人工、机械窝工费用及工期延误。承包商提交索赔报告，请判断索赔成立的依据，并指出可能需要补充的证据材料。题目3：某高层建筑项目，原设计为框架结构，业主在施工后期要求改为框剪结构以增强抗震性能。承包商因此需拆除部分已完成框架柱，重新施工框剪结构，并承担了拆除工程的费用。承包商索赔工期及费用，请分析索赔的合理性与计算基准。答案与解析题目1答案与解析：索赔成立。理由如下：1.设计变更导致施工方案重大调整：从预制箱梁改为现浇梁，属于合同范围外的设计变更，承包商无法预见且非自身责任。2.工期延误与额外费用有直接因果关系：业主变更导致工期延误2个月，支架租赁费用80万元为直接损失，符合索赔条件。3.证据要求：需提供环保要求变更的正式文件、原设计图纸与变更后图纸对比、工期延误的进度计划、支架租赁合同及费用票据等。题目2答案与解析：索赔部分成立。理由如下：1.业主责任变更：地质勘察报告更新属于业主责任范畴，承包商无法预见地质条件变化，调整施工方法合理。2.工期延误与额外费用支持：需证明TBM施工与矿山法施工的效率差异、机械窝工时间及人工费用增加，但需区分非业主责任导致的窝工（如机械故障）。3.证据要求：地质勘察报告变更文件、TBM与矿山法施工方案对比、机械租赁合同及闲置证明、人工费用增加的核算表等。题目3答案与解析：索赔部分成立。理由如下：1.业主变更导致工程范围增加：结构形式变更属于重大设计调整，承包商需额外投入拆除与重新施工，符合索赔条件。2.费用计算基准：拆除工程费用需以合同约定的计价标准计算，工期延误需基于原进度计划与实际进度对比。3.证据要求：业主变更指令文件、拆除工程量清单及报价单、原框架结构与框剪结构施工方案对比、工期影响分析报告等。题型二：索赔工期与费用的计算（共4题，每题20分）题目4：某市政道路项目，合同工期36个月。施工中业主增加一条地下管线，导致原开挖路段需分段施工，工期延误3个月。承包商额外支出协调费5万元。合同约定工期延误超过2个月需支付误期赔偿金（每日10万元）。请计算承包商可索赔的工期及费用，并说明误期赔偿金是否应扣除。题目5：某水利枢纽工程，因洪水导致基坑浸泡，承包商需额外投入排水设备（租赁费用6万元/月）并停工2周。合同约定此类不可抗力事件工期顺延但费用不补偿。承包商索赔工期及排水费用，请分析索赔是否合理。题目6：某厂房钢结构工程，业主变更屋顶开窗位置，导致部分构件需重新加工。承包商因此产生材料浪费（钢材损耗率增加5%）及加工费10万元。合同约定设计变更超出5%损耗需索赔。请计算材料索赔金额。题目7：某地铁项目，因业主延迟移交地下管线权属，承包商需暂停盾构机掘进2天，并支付盾构机闲置费4万元/天。合同约定业主延迟移交责任导致停工的索赔比例不超过80%。请计算承包商可索赔的工期及费用。答案与解析题目4答案与解析：1.工期索赔：延误3个月超过合同约定的2个月，可索赔3个月工期，误期赔偿金按每日10万元计算，但需扣除因业主变更导致的合理延误部分（假设仅1个月由业主责任导致，则赔偿2个月×10万元/天×30天=60万元）。2.费用索赔：协调费5万元合理，误期赔偿金部分扣除后为55万元。题目5答案与解析：索赔不完全合理。理由：1.不可抗力事件按合同约定处理：洪水属于不可抗力，工期顺延合理，但费用补偿需依据合同条款（部分合同可能约定业主承担排水费用）。2.排水费用是否补偿需看合同：若合同明确不补偿，则索赔失败；若合同未明确，可协商或依据类似案例判决。题目6答案与解析：材料索赔金额计算：1.合理损耗率5%内不索赔，超出部分（10%-5%=5%）可索赔。2.假设原工程钢材用量100吨，增加损耗5吨，按市场价5000元/吨计算，索赔金额=5吨×5000元/吨=25万元。题目7答案与解析：1.工期索赔：停工2天合理，索赔2天工期。2.费用索赔：盾构机闲置费4万元/天×2天=8万元，但业主责任比例80%，可索赔8万元×80%=6.4万元。题型三：索赔证据与合同条款适用（共3题，每题15分）题目8：某光伏电站项目，施工中业主变更组件类型（从单晶硅改为多晶硅），导致部分已安装组件需拆除更换。承包商索赔材料损失及人工费用。合同条款约定“业主变更设计，承包商需无条件执行，费用由业主承担，但需提前30天书面通知”。承包商未在30天前通知，请分析索赔的成败及改进建议。题目9：某机场跑道工程，因业主延迟移交地质报告，承包商需调整桩基方案，额外支出勘探费20万元。合同条款约定“业主提供资料错误导致索赔的，承包商需在收到资料后7天内提出书面异议”。承包商收到报告后第5天才发现问题，请判断索赔是否成立。题目10：某核电站项目，业主临时增加安全防护要求，导致承包商需额外采购防护设备，费用30万元。合同条款约定“业主增加非合同约定内容，承包商可索赔，但需证明与原合同范围的差异”。承包商提交了新增要求的照片及采购合同，请分析索赔成立的完整性。答案与解析题目8答案与解析：索赔部分成立。理由：1.变更合理性：业主变更本身合法，但承包商未提前30天通知存在违约，索赔金额需扣除因未通知导致的额外损失（如拆除通知延误造成的窝工）。2.改进建议：承包商可协商扣减部分费用，或补充证明“若提前通知可避免的损失”的依据。题目9答案与解析：索赔成立。理由：1.合同条款支持：业主提供资料错误属于业主责任，承包商在收到资料后第5天提出异议未超7天期限。2.证据要求：需提供地质报告错误的具体说明、勘探费发票及与原方案对比的经济损失计算书。题目10答案与解析：索赔基本成立。理由：1.增加内容与合同差异明确：安全防护要求属于非原合同约定，且承包商提供了新增要求的照片及采购合同，满足索赔条件。2.完整性补充：需进一步提供原合同与新增要求的对比文件，证明与原合同范围的具体差异。题型四：争议解决与谈判策略（共2题，每题10分）题目11：某高层建筑项目，业主因施工质量问题多次指令返工，承包商累计索赔费用50万元。业主拒绝支付，双方产生争议。若进入仲裁程序，承包商应重点准备哪些证据材料？题目12：某隧道工程，承包商因业主未按时支付工程进度款，导致资金链紧张，提出索赔。业主以“合同约定预付款比例需调整”为由反索赔。若双方谈判，承包商应如何回应？答案与解析题目11答案与解析：承包商应重点准备：1.质量问题与返工指令的关联证据：业主签字的返工通知单、第三方检测报告（证明问题非承包商责任）。2.费用计算依据：返工人工、材料成本明细，与合同计价标准的对比。3.沟通记录：与业主就索赔问题的往来函件及会议纪要。题目12答案与解