2025年监理工程师职业资格考试题库及参考答案解析

2025年监理工程师职业资格考试题库及参考答案解析1.【单选】根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，项目监理机构对施工单位报送的《工程开工报审表》予以签认的时限为（  ）。A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7天答案：B解析：规范5.2.4条明确“总监理工程师应在收到《工程开工报审表》后48小时内签发”，超过时限视为同意，但监理仍须补签。选项A为易混淆的“即时”概念，C、D为施工合同示范文本对业主审批的时限，非监理签认时限。2.【单选】下列关于监理文件资料归档的说法，正确的是（  ）。A.监理月报属于监理单位短期保存文件 B.监理工作总结由建设单位长期保存 C.质量评估报告保存期限不低于10年 D.监理日志只需保存至竣工验收答案：B解析：依据《建设工程文件归档规范》GB/T50328—2019附录B，监理工作总结为A1类文件，建设单位必须永久保存；监理月报为B2类，监理单位应长期（不少于工程寿命）保存；质量评估报告为A2类，由城建档案馆永久保存；监理日志为C1类，监理单位保存不少于5年。3.【多选】根据《安全生产法》，工程监理单位在安全生产管理中承担的义务包括（  ）。A.对专项施工方案进行实质性修改 B.发现重大事故隐患时及时报告主管部门 C.审查施工组织设计中的安全技术措施 D.对拒不整改的情况向建设单位报告 E.组织应急救援演练答案：B、C、D解析：监理单位属“受委托方”，无方案修改权，A错误；组织演练是施工单位义务，E错误。B、C、D分别对应《安全生产法》第三十八条、第四十六条及《建设工程安全生产管理条例》第十四条。4.【单选】某项目监理合同价为800万元，因非监理原因停工3个月，发包人要求暂停监理服务，按《建设工程监理合同（示范文本）》GF—2012—0202，监理单位可索赔的合理费用为（  ）。A.0 B.80万元 C.120万元 D.160万元答案：C解析：示范文本第6.3.2条约定“暂停服务超过30天，监理人可要求补偿人员窝工及现场保留费，费率按合同价的15%计”，800×15%=120万元；若暂停超过6个月可解除合同并另计赔偿，本题未达6个月。5.【案例】某市政道路工程，监理在巡视中发现K1+200～K1+400段路基填筑层厚达55cm，远超设计30cm要求。施工单位解释“工期紧，分层碾压费用高”。问题：（1）监理应如何处置？（2）若施工单位拒不整改，监理后续程序？答案与解析：（1）立即签发《监理通知单》，要求停工整改，重新分层填筑并补充压实度检测；依据《监理规范》5.4.3，层厚属于质量预控要点，必须按设计执行。（2）若拒不整改，总监应在24小时内报告建设单位，并抄送工程质量监督机构；仍不整改的，可建议建设单位委托第三方检测，费用责任由施工单位承担，同时记录不良行为并纳入信用平台。二、建设工程合同管理6.【单选】根据《标准施工招标文件》2007版，发包人供应材料延误导致关键线路工作停工5天，承包人可索赔的内容为（  ）。A.工期+费用+利润 B.工期+费用 C.仅工期 D.仅费用答案：B解析：通用条款11.3款将“发包人供应材料延误”列为发包人风险事件，可补偿工期和费用，但不含利润；利润补偿仅限于发包人违约解除合同情形。7.【多选】下列关于FIDIC2017版银皮书（EPC）的表述，正确的有（  ）。A.业主对“业主要求”的准确性承担责任 B.承包商对现场数据承担全部责任 C.不可抗力条款适用大陆法或普通法 D.争议避免委员会（DAAB）决定具有临时约束力 E.竣工试验不合格可拒收整个工程答案：B、D、E解析：银皮书4.10款明确承包商负责现场数据准确性，A错误；不可抗力条款1.1.6款允许双方约定适用法律，C表述模糊；DAAB决定20.6款规定“立即具有约束力”，除非30天内提交仲裁；竣工试验9.4款赋予业主拒收权。8.【案例】某项目采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201，专用条款约定“物价波动引起的价格调整采用造价信息差额法”。施工期间，钢材价格指数由基期100上升至120，钢筋清单用量为2000t，合同单价4500元/t，风险幅度±5%。问题：计算承包人可调整价差。答案：可调价差=4500×(120100×1.05)/100×2000=4500×15%×2000=1,350,000元。解析：依据通用条款11.1.2，超过风险幅度5%部分可全额调整；公式为ΔP=P0×(It/I015%)。9.【单选】关于工程总承包（EPC）模式下监理人的角色，下列说法错误的是（  ）。A.监理对施工图设计文件进行审查 B.监理对设备采购进行旁站 C.监理签发竣工付款证书 D.监理对试运行进行监督答案：C解析：EPC模式下，竣工付款证书由“雇主代表”签发，监理仅对施工阶段负责；设计、采购、试运行阶段若未另行委托，监理无签字权。10.【多选】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列情形导致合同无效的有（  ）。A.承包人未取得资质等级 B.必须招标而未招标 C.发包人未办理规划许可证 D.垫资条款显失公平 E.违法分包答案：A、B、C解析：解释第一条明确三类无效情形；垫资条款本身不导致合同无效，D错误；违法分包属于行政管理范畴，合同效力视具体情况，E不必然无效。三、建设工程目标控制（投资）11.【单选】某项目采用工程量清单计价，招标控制价6000万元，中标价5400万元，竣工结算时因设计变更增加800万元，若合同无另行约定，则最终结算价不得超过（  ）。A.6000万元 B.6200万元 C.6480万元 D.无上限答案：C解析：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013第9.1.2条规定“变更导致价款增加超过招标控制价10%的，应报原审批部门批准”，但未禁止；实践中财政投资项目常以“控制价×1.1”为上限，即6000×1.08=6480万元，故C为财政评审通用口径。12.【多选】下列费用中，属于建设项目总投资中“工程建设其他费”的有（  ）。A.勘察设计费 B.联合试运转费 C.涨价预备费 D.土地征用及补偿费 E.生产准备费答案：A、B、D、E解析：涨价预备费属于“预备费”大类，C错误；其余均列入工程建设其他费，见《建设项目总投资组成及其他费用划分规定》建标〔2013〕44号。13.【案例】某工程合同价10000万元，工期400天，预付款比例10%，扣回按“起扣点法”，其中起扣点造价为6000万元，主要材料占比60%。截至第200天，累计完成造价4500万元，应扣回预付款多少？答案：未达起扣点，应扣回0元。解析：起扣点法公式T=PM/N，M为预付款1000万元，N为60%，T=100001000/0.6=8333万元；当累计完成造价＜8333万元时不扣回；题设6000万元为干扰数据。14.【单选】采用赢得值法进行成本控制，若BCWP=300万元，BCWS=400万元，ACWP=350万元，则下列说法正确的是（  ）。A.进度提前，费用节约 B.进度拖后，费用超支 C.进度拖后，费用节约 D.进度提前，费用超支答案：B解析：CV=BCWPACWP=50万元＜0，费用超支；SV=BCWPBCWS=100万元＜0，进度拖后。15.【多选】根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095—2015，造价咨询成果文件应包括（  ）。A.编制说明 B.工程量计算书 C.合同协议书 D.工程造价指标分析表 E.现场签证单答案：A、B、D解析：合同协议书、现场签证单属于过程资料，非成果文件必备内容；成果文件核心为A、B、D。四、建设工程目标控制（进度）16.【单选】某双代号时标网络计划，工作C的紧前工作为A、B，A最早完成时间为第6天，B最早完成时间为第8天，C持续4天，则C的最早开始时间为（  ）。A.6天 B.8天 C.10天 D.4天答案：B解析：C必须等A、B均完成，故最早开始时间为max(6,8)=8天。17.【多选】下列关于“S曲线”比较法的说法，正确的有（  ）。A.横轴为时间，纵轴为累计完成工作量 B.可直观反映进度超前或拖后 C.可分析后续进度风险 D.可替代网络计划技术 E.适用于线性工程答案：A、B、C、E解析：S曲线为宏观控制工具，不能显示关键线路，无法替代网络计划，D错误。18.【案例】某工程网络计划如图（略），关键线路为A—C—E—G，计划工期210天。由于设计变更，E工作持续时间由60天延长至75天，承包人提出顺延15天，监理应批准多少？答案：批准15天。解析：E位于关键线路，其延长直接导致总工期增加15天；非关键工作则须判断总时差。19.【单选】采用“前锋线”检查进度时，若某工作前锋点落在检查日期左侧，且距离为3天，则表明（  ）。A.进度拖后3天 B.进度提前3天 C.实际完成量为计划的3% D.无法判断答案：A解析：前锋线法规定“前锋点偏左为拖后，偏右为提前”，距离即天数。20.【多选】下列属于进度计划调整技术措施的有（  ）。A.增加工作面 B.改变施工方法 C.采用夜间施工 D.调整合同结构 E.加强索赔管理答案：A、B、C解析：D为组织措施，E为管理措施；技术措施核心为改进工艺、增加资源。五、建设工程目标控制（质量）21.【单选】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，检验批质量验收合格的主控项目抽样合格率应达到（  ）。A.80% B.90% C.95% D.100%答案：D解析：5.0.1条强制条文规定主控项目必须全部合格，一般项目90%以上。22.【多选】下列关于混凝土结构实体检验的说法，正确的有（  ）。A.回弹法可作为实体检验依据 B.钢筋保护层厚度检验比例不少于1%且≥3件 C.同条件养护试件强度代表值乘以1.1系数 D.结构实体检验不合格可加固处理 E.检验由监理工程师组织答案：A、B、D解析：同条件试件强度不乘系数，C错误；实体检验由“项目技术负责人”组织，E错误。23.【案例】某框架柱C35混凝土，标准养护试件28天强度值分别为32.5MPa、34.1MPa、33.8MPa，评定该检验批是否合格。答案：平均值=(32.5+34.1+33.8)/3=33.5MPa＜1.15×35=40.25MPa，且最小值32.5MPa＜0.95×35=33.25MPa，故不合格。解析：依据GB/T50107—2010第4.3.2条，试件组数＜10组时，需同时满足“平均值≥1.15fcu,k”和“最小值≥0.95fcu,k”。24.【单选】采用排列图法分析质量问题时，累计频率0%～80%的因素为（  ）。A.主要因素 B.次要因素 C.一般因素 D.可忽略因素答案：A解析：帕累托分类原则：0%～80%为主要因素（A类），80%～90%为次要（B类），90%～100%为一般（C类）。25.【多选】下列属于质量事故“特别重大事故”等级的有（  ）。A.死亡30人 B.直接经济损失1.2亿元 C.倒塌面积5万㎡ D.重伤120人 E.死亡25人且损失8000万元答案：A、B、D解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，死亡≥30人，或重伤≥100人，或损失≥1亿元，满足任一即特别重大；C、E未达标准。六、建设工程监理案例分析（综合）26.【案例】某高层住宅项目，地下2层，地上30层，剪力墙结构，总建筑面积45000㎡，合同工期720天。施工过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖至7.5m时，局部出现管涌，施工单位立即采用砂包反压并继续开挖，未报告监理。事件2：第15层混凝土浇筑前，监理发现施工单位将C35误报为C30，已浇筑至第12层，涉及体积1200m³。事件3：因疫情管控，当地政府要求停工45天，施工单位提出费用补偿1200万元、工期顺延45天。问题：（1）针对事件1，监理应如何处理？（2）事件2中，监理应如何组织质量事故调查？（3）事件3中，监理对费用补偿应如何审核？答案与解析：（1）监理应立即签发《工程暂停令》，要求停止基坑作业，书面报告建设单位和质量监督机构；组织设计、勘察、施工单位制定管涌处理专项方案，并对方案进行审查；依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，未报告即继续施工属违规，监理应记录不良行为。（2）该事件属“较大质量事故”（影响结构安全，1200m³）。总监应第一时间报告建设单位，由建设单位组织设计、施工、监理、检测单位成立事故调查组；监理负责整理相关施工记录、检测批资料，对12层已浇筑构件采用钻芯法批量检测，形成《质量事故调查报告》，提出补强或返工建议，报住建主管部门备案。（3）疫情属不可抗力，监理应审核：①工期顺延45天符合《标准施工招标文件》21.1款，予以同意；②费用补偿应区分阶段：停工期间必须的人材机窝工、照管、防疫支出可补偿，但利润、税金不予补偿；监理应要求承包人提交详细台账、发票、工资发放记录，采用“实际费用+市场询价”法逐项核实，最终确认合理补偿约680万元，并出具《费用审核意见书》。27.【案例】某市政桥梁工程，主跨100m预应力混凝土连续箱梁，采用悬臂挂篮施工。监理在巡查中发现：挂篮后锚固点仅采用2根φ25精轧螺纹钢，与方案4根不符；施工单位解释“材料到场不足，预计3天后补齐”。问题：监理应如何处置？答案：立即下达《暂停令》，要求停止悬臂段施工；对照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条，挂篮结构变动属重大修改，必须重新验算并专家论证；监理应组织设