2026年工程勘察合同（地质·精准版）

2026年工程勘察合同（地质·精准版）合同编号：__________

2026年工程勘察合同（地质·精准版）

第一章总则

第一条合同依据

本合同依据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规的规定，由发包人与承包人本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立，以明确双方在工程勘察活动中的权利和义务。

第二条合同目的

发包人委托承包人完成特定区域的地质勘察工作，旨在获取准确的地质资料，为后续工程建设提供科学依据。承包人应按照国家现行技术标准和规范，以及发包人的具体要求，完成勘察任务。

第三条适用范围

本合同适用于发包人指定的工程勘察项目，包括但不限于地质条件调查、岩土工程勘察、水文地质勘察等。勘察范围、内容和技术要求应在合同附件中详细列明。

第二章合同双方

第四条发包人信息

发包人名称：________________________

法定代表人：________________________

注册地址：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

第五条承包人信息

承包人名称：________________________

法定代表人：________________________

注册地址：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

第六条合同代表

发包人代表：________________________

承包人代表：________________________

授权签字：________________________

第三章勘察任务与要求

第七条勘察任务概述

承包人应按照发包人的要求，完成指定区域的工程地质勘察工作，包括但不限于地表及地下地质构造、岩土性质、水文地质条件等。勘察成果应满足国家及行业相关标准的要求。

第八条勘察内容

1.地质条件调查：对勘察区域的地貌、地质构造、岩土类型、地层分布等进行详细调查。

2.岩土工程勘察：对岩土体的物理力学性质、承载力、变形参数等进行测试和评价。

3.水文地质勘察：对地下水的类型、水位、水质、补给排泄条件等进行调查和分析。

第九条技术要求

承包人应严格按照国家现行技术标准和规范进行勘察工作，包括但不限于《工程地质勘察规范》（GB50489）、《岩土工程勘察规范》（GB50021）等。勘察过程中应采用先进的勘察技术和设备，确保勘察数据的准确性和可靠性。

第四章合同价款与支付

第十条合同价款

本合同项下的工程勘察费用总额为人民币________________________元（大写：________________________）。合同价款包括但不限于勘察劳务费、设备费、材料费、测试费等。

第十一条付款方式

1.预付款：发包人应在合同签订后____日内，向承包人支付合同总价款的____%，即人民币________________________元（大写：________________________）。

2.进度款：承包人完成勘察工作量的____%后，发包人应在____日内向承包人支付合同总价款的____%，即人民币________________________元（大写：________________________）。

3.结算款：承包人提交全部勘察成果报告后，发包人应在____日内向承包人支付剩余合同价款，即人民币________________________元（大写：________________________）。

第十二条税费承担

合同价款中已包含承包人应缴纳的各项税费，发包人无需另行支付。如遇国家政策调整，税费发生变化，双方应协商调整合同价款。

第五章勘察过程与成果

第十三条勘察进度安排

承包人应制定详细的勘察进度计划，并报发包人审核。勘察工作应按照计划有序推进，确保在约定的工期内完成全部勘察任务。

第十四条勘察过程管理

承包人应建立健全勘察过程管理制度，加强对勘察人员的培训和监督，确保勘察工作的质量和安全。同时，应定期向发包人报告勘察进展情况，接受发包人的监督和指导。

第十五条勘察成果提交

承包人应在约定的工期内完成全部勘察工作，并提交以下勘察成果：

1.勘察报告：包括文字报告、图纸、数据表格等。

2.原始记录：包括现场勘察记录、测试数据、照片等。

3.相关文件：包括勘察过程中形成的各类文件和资料。

第十六条成果验收

发包人应在收到承包人提交的勘察成果后____日内进行验收。验收合格后，双方应签署验收报告。如验收不合格，承包人应负责修改完善，直至验收合格。

第六章双方责任

第十七条发包人责任

1.提供勘察区域的相关资料：发包人应向承包人提供勘察区域的地形图、地质图、工程地质条件说明等资料。

2.协调勘察现场：发包人应负责协调勘察现场的相关事宜，确保勘察工作顺利进行。

3.支付勘察费用：发包人应按照合同约定按时支付勘察费用。

第十八条承包人责任

1.按照合同要求进行勘察：承包人应严格按照合同约定的勘察内容和技术要求进行勘察工作。

2.保证勘察质量：承包人应建立健全质量管理体系，确保勘察成果的质量和可靠性。

3.勘察安全：承包人应加强对勘察现场的安全管理，确保勘察人员的安全。

第七章违约责任

第十九条发包人违约责任

1.未按时支付勘察费用：发包人未按时支付勘察费用，应按日向承包人支付未支付金额的____%作为违约金。

2.未提供必要资料：发包人未按时提供勘察区域的相关资料，导致勘察工作延误，应承担相应的延误责任。

第二十条承包人违约责任

1.未按时完成勘察任务：承包人未按时完成勘察任务，应按日向发包人支付合同总价款的____%作为违约金。

2.勘察成果质量不合格：承包人提交的勘察成果质量不合格，应负责修改完善，并承担相应的修改费用。

第八章争议解决

第二十一条争议解决方式

双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九章合同生效与终止

第二十二条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十三条合同终止

1.勘察任务完成：承包人完成全部勘察任务，发包人支付全部勘察费用后，本合同终止。

2.协商一致：双方协商一致，可以提前终止本合同。

第十章附件

第二十四条附件内容

本合同的附件包括但不限于：

1.勘察区域地形图

2.工程地质条件说明

3.勘察进度计划

4.其他相关文件

第十一章其他

第二十五条不可抗力

因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行，双方应及时通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力消除后，双方应继续履行合同。

第二十六条保密条款

双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第二十七条通知方式

双方之间的通知、文件等均应采用书面形式，通过专人送达、邮寄或电子邮件等方式进行。通知送达后，视为送达。

第二十八条合同份数

本合同一式____份，发包人执____份，承包人执____份，具有同等法律效力。

第二十九条补充协议

本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议应经双方签字盖章后生效。

第三十条未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

（以下无正文）

**特殊应用场景一：大型基础设施建设项目**

在大型基础设施建设项目中，如高速公路、铁路、桥梁、隧道等，工程地质勘察的复杂性和重要性尤为突出。此类项目往往涉及大面积的地质勘察，且对地质条件的准确性要求极高，因为勘察结果直接关系到工程设计的合理性和施工的安全稳定性。

**需要注意的条款及修正：**

1.**勘察内容（第八条）**：需要增加对特殊地质现象的调查，如滑坡、泥石流、地面沉降等，并要求承包人提供相应的防治措施建议。

2.**技术要求（第九条）**：应增加对勘察设备的精度要求，确保勘察数据的准确性和可靠性。同时，要求承包人采用先进的勘察技术，如三维地质建模、地质雷达探测等。

3.**勘察成果提交（第十五条）**：应增加勘察数据的可视化要求，如提供三维地质模型、地质雷达图像等，以便发包人更直观地了解地质条件。

**特殊应用场景二：高层建筑项目**

高层建筑项目对地基承载力、变形参数等地质条件的要求较高，因为高层建筑的稳定性直接关系到人民生命财产安全。因此，在高层建筑项目中，工程地质勘察的准确性和全面性至关重要。

**需要注意的条款及修正：**

1.**勘察内容（第八条）**：需要增加对地基承载力的详细测试和评价，如进行静载荷试验、动力测试等，并提供相应的地基处理方案建议。

2.**技术要求（第九条）**：应增加对测试设备精度的要求，确保测试数据的准确性和可靠性。同时，要求承包人采用先进的测试技术，如静载荷试验、桩基检测等。

3.**勘察成果提交（第十五条）**：应增加地基处理方案的设计建议，如桩基设计、地基加固方案等，以便发包人进行后续的设计和施工。

**特殊应用场景三：水利工程项目**

水利工程项目如大坝、水库、水电站等，对水文地质条件的勘察要求较高，因为水文地质条件直接关系到工程的安全性和效益。因此，在水利工程项目中，工程地质勘察的全面性和准确性至关重要。

**需要注意的条款及修正：**

1.**勘察内容（第八条）**：需要增加对地下水位、水质、水流速度等水文地质条件的详细调查，并提供相应的水文地质模型。

2.**技术要求（第九条）**：应增加对水文地质测试设备的要求，确保测试数据的准确性和可靠性。同时，要求承包人采用先进的水文地质测试技术，如抽水试验、水质分析等。

3.**勘察成果提交（第十五条）**：应增加水文地质模型的设计建议，如地下水位预测模型、水质评价模型等，以便发包人进行后续的设计和施工。

**特殊应用场景四：环境地质勘察**

环境地质勘察主要针对环境污染、地质灾害等问题进行勘察，以评估环境风险和提供治理方案。此类勘察对环境影响的评估和治理方案的提出要求较高。

**需要注意的条款及修正：**

1.**勘察内容（第八条）**：需要增加对环境污染物的调查，如土壤污染、地下水污染等，并要求承包人提供相应的污染源分析和治理方案建议。

2.**技术要求（第九条）**：应增加对环境监测设备的要求，确保监测数据的准确性和可靠性。同时，要求承包人采用先进的环境监测技术，如土壤采样分析、地下水监测等。

3.**勘察成果提交（第十五条）**：应增加环境污染治理方案的设计建议，如土壤修复方案、地下水治理方案等，以便发包人进行后续的环境治理工作。

**特殊应用场景五：城市地下空间开发项目**

城市地下空间开发项目如地铁、地下商业综合体等，对地下地质条件的勘察要求较高，因为地下地质条件的复杂性直接关系到工程的安全性和施工难度。因此，在地下空间开发项目中，工程地质勘察的全面性和准确性至关重要。

**需要注意的条款及修正：**

1.**勘察内容（第八条）**：需要增加对地下管线、地下障碍物等的调查，并要求承包人提供相应的避让和处理方案建议。

2.**技术要求（第九条）**：应增加对地下探测设备的要求，确保探测数据的准确性和可靠性。同时，要求承包人采用先进的地下探测技术，如地质雷达探测、探地雷达探测等。

3.**勘察成果提交（第十五条）**：应增加地下空间开发方案的设计建议，如地下管线避让方案、地下障碍物处理方案等，以便发包人进行后续的设计和施工。

1.勘察区域地形图

2.工程地质条件说明

3.勘察进度计划

4.勘察区域地质构造图

5.地下水文地质图

6.地下管线分布图

7.地下障碍物分布图

8.地基承载力测试报告

9.动力测试报告

10.静载荷试验报告

11.桩基检测报告

12.土壤采样分析报告

13.地下水监测报告

14.环境污染治理方案设计建议

15.地下空间开发方案设计建议

在实际操作过程中，会遇到以下问题及注意事项：

1.**勘察数据不准确**：由于地质条件的复杂性和勘察设备的局限性，勘察数据可能存在一定的误差。解决办法是采用先进的勘察技术，增加勘察点的密度，并对数据进行多次验证和校核。

2.**勘察进度延误**：由于天气、交通等因素的影响，勘察进度可能存在延误。解决办法是制定详细的勘察进度计划，并预留一定的缓冲时间。同时，加强与发包人的沟通，及时解决勘察过程中遇到的问题。

3.**勘察安全风险**：勘察现场可能存在一定的安全风险，如塌方、滑坡等。解决办法是加强对勘察人员的安全培训，制定详细的安全预案，并配备必要的安全设备。

4.**勘察费用争议**：由于勘察任务的复杂性和不确定性，双方可能在勘察费用上存在争议。解决办法是签订详细的合同，明确双方的权利和义务。同时，通过友好协商解决争议，避免诉讼。

5.**勘察成果质量不合格**：由于勘察人员的素质和技术水平等因素的影响，勘察成果可能存在质量问题。解决办法是加强对勘察人员的培训，提高其技术水平和综合素质。同时，建立严格的质量管理体系，确保勘察成果的质量。

多方为主导时的，附件条款及说明

第三十一条甲方为主导时的，附加条款及说明

第一条甲方主导权确立

本合同确认发包人（甲方）在本合同履行过程中具有主导地位。甲方有权对承包人（乙方）的勘察方案、勘察进度、勘察方法及勘察成果进行监督和指导，乙方应积极配合甲方的合理要求，并在必要时根据甲方的指示进行调整。

第二条方案变更与审批

1.任何对勘察方案的重大调整，均需经甲方书面同意后方可实施。甲方有权根据项目实际情况和需求，提出勘察方案变更的要求。

2.乙方应在收到甲方提出的方案变更要求后，进行可行性分析，并在合理时间内提交调整后的勘察方案及说明。甲方应在收到乙方提交的方案后____日内进行审核，并给予书面答复。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更勘察方案。

第三条成果审查与验收标准

1.甲方有权对乙方提交的勘察成果进行审查，并提出修改意见。乙方可根据甲方的意见进行修改，直至甲方满意为止。

2.勘察成果的验收标准应以国家现行技术标准和规范为准，同时兼顾甲方的特定需求。甲方在验收过程中，有权要求乙方提供额外的说明或解释。

3.验收不合格的，乙方应承担相应的违约责任，并应在甲方规定的期限内完成修改。逾期未完成的，甲方有权解除合同。

第四条信息保密与共享

1.乙方应对在勘察过程中知悉的甲方商业秘密及项目信息进行严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方应向甲方提供勘察过程中产生的相关数据和信息，包括但不限于原始数据、中间成果、最终报告等。甲方有权对上述数据进行复制、传播和使用，用于项目管理、决策支持等目的。

第五条甲方义务的细化

1.提供勘察区域的详细资料：甲方应向乙方提供勘察区域的地形图、地质图、工程地质条件说明、已有的勘察报告、周边环境信息等详细资料。

2.协调勘察现场：甲方应负责协调勘察现场的相关事宜，包括但不限于与当地政府部门、周边单位、居民等的沟通协调，确保勘察工作顺利进行。

3.提供必要的协助：甲方应在勘察过程中为乙方提供必要的协助，包括但不限于提供临时办公场所、试验场地、电力支持等。

第六条甲方违约责任的细化

1.未按时支付勘察费用：甲方未按时支付勘察费用，除支付违约金外，还应承担因延期付款对乙方造成的损失，包括但不限于利息、资金周转成本等。

2.未提供必要资料：甲方未按时提供勘察区域的相关资料，导致勘察工作延误，除支付延误赔偿外，还应承担因延误造成的乙方额外支出，包括但不限于人员加班费、设备租赁费等。

第七条争议解决中的甲方优先

在争议解决过程中，如双方协商不成，甲方在诉讼或仲裁中有权优先选择对自身有利的管辖法院或仲裁机构。同时，甲方有权要求乙方在争议解决期间继续履行合同，直至争议解决完毕。

第三十二条乙方为主导时的，附加条款及说明

第一条乙方主导权确立

本合同确认承包人（乙方）在本合同履行过程中具有主导地位。乙方有权根据自身的技术能力和经验，制定勘察方案、安排勘察进度、选择勘察方法及组织勘察成果的编制。甲方应尊重乙方的专业判断，并在必要时提供指导和监督。

第二条方案制定与调整的自主权

1.乙方应根据合同约定的勘察任务和要求，自主制定勘察方案，并报甲方审核。甲方应在收到乙方提交的方案后____日内进行审核，并给予书面答复。

2.乙方在勘察过程中，如遇特殊情况需要调整勘察方案，应向甲方说明情况，并提交调整后的方案及说明。甲方应在收到乙方提交的方案后____日内进行审核，并给予书面答复。

3.乙方可根据自身的技术优势，提出优化勘察方案的建议，以提高勘察效率和质量。甲方应积极考虑乙方的建议，并在必要时进行调整。

第三条成果编制与提交的自主权

1.乙方有权自主编制勘察成果报告，并按照合同约定的内容和格式进行提交。甲方有权对勘察成果报告进行审查，并提出修改意见。

2.乙方应在收到甲方提出的修改意见后，进行修改，并在合理时间内提交修改后的勘察成果报告。甲方应在收到乙方提交的修改报告后____日内进行审核，并给予书面答复。

3.乙方有权要求甲方提供必要的反馈信息，以完善勘察成果报告。

第四条信息保密与共享

1.甲方应对在勘察过程中知悉的乙方商业秘密及项目信息进行严格保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2.甲方应向乙方提供项目相关的管理信息和使用需求，以便乙方更好地完成勘察任务。甲方有权对上述信息进行解释和说明。

第五条乙方义务的细化

1.按时提交勘察成果：乙方应按照合同约定的进度和质量要求，按时提交勘察成果报告。如遇特殊情况需要延期提交，应向甲方说明情况，并取得甲方的书面同意。

2.保证勘察质量：乙方应建立健全质量管理体系，确保勘察成果的质量和可靠性。乙方应接受甲方的监督和检查，并按要求提供相关资料。

3.勘察安全：乙方应加强对勘察现场的安全管理，确保勘察人员的安全。乙方应制定详细的安全预案，并配备必要的安全设备。

第六条乙方违约责任的细化

1.未按时提交勘察成果：乙方未按时提交勘察成果报告，除支付违约金外，还应承担因延期提交对甲方造成的损失，包括但不限于项目进度延误、额外费用等。

2.勘察成果质量不合格：乙方提交的勘察成果质量不合格，除承担修改责任外，还应承担因质量问题对甲方造成的损失，包括但不限于项目失败、赔偿等。

第七条争议解决中的乙方优先

在争议解决过程中，如双方协商不成，乙方在诉讼或仲裁中有权优先选择对自身有利的管辖法院或仲裁机构。同时，乙方有权要求甲方在争议解决期间继续履行合同，直至争议解决完毕。

第三十三条当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

第一条第三方中介的引入

本合同引入第三方中介机构（以下简称“中介机构”）参与本合同的履行。中介机构应本着独立、客观、公正的原则，为甲方和乙方提供专业的咨询、协调、监督等服务。

第二条中介机构的职责

1.提供咨询服务：中介机构应向甲方和乙方提供工程地质勘察相关的技术咨询、市场信息、法律法规等方面的服务。

2.协调沟通：中介机构应负责协调甲方和乙方之间的沟通，促进双方在合同履行过程中的合作与协调。

3.监督管理：中介机构应监督甲乙双方的履约情况，包括勘察方案、勘察进度、勘察质量等，并及时向双方反馈监督结果。

4.争议解决：如甲乙双方发生争议，中介机构应积极参与争议的解决，提供专业的建议和意见，协助双方达成和解。

第三条中介机构的权利

1.了解信息权：中介机构有权了解甲乙双方在合同履行过程中的相关信息，包括但不限