2026年玻璃更换工程承包合同三篇

2026年玻璃更换工程承包合同三篇篇一合同编号：_____签订日期：____年____月____日甲方（委托方）：_________________乙方（承包方）：_________________一、合同概述1.1甲方因_______（具体原因，如：建筑物维修、升级改造等）需要，委托乙方进行玻璃更换工程，双方经友好协商，达成如下合同条款。二、工程内容2.1工程名称：_______（具体项目名称）2.2工程地点：_______（具体地址）2.3工程范围：包括但不限于玻璃拆除、清洗、运输、安装、验收等环节。2.4工程内容详细描述：根据甲方提供的工程图纸、技术规范和要求，乙方需完成的各项具体工作。三、工程期限3.1工程开工日期：____年____月____日3.2工程竣工日期：____年____月____日3.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金；如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方合理的停工、窝工损失。四、工程价格及支付方式4.1工程总价：人民币____元整（大写：____元整）。4.2付款方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价____%的预付款；b.进度款：工程每完成____%的工程量，甲方支付相应工程量合同价的____%；c.结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付剩余工程款的____%；d.留置金：工程验收合格后，甲方保留合同总价____%的留置金，在保修期满无质量问题后无息退还。五、工程质量及验收标准5.1工程质量标准：乙方施工的玻璃更换工程应达到国家相关施工质量验收标准。5.2工程验收：a.验收时间：工程竣工后____个工作日内，双方进行验收；b.验收方式：按国家相关施工质量验收标准进行。c.验收不合格：乙方应在验收不合格后的____个工作日内整改完毕，整改费用由乙方承担。六、合同变更及解除6.1合同双方同意，在施工过程中如遇特殊情况，可经协商一致后对合同内容进行变更。6.2合同解除条件：a.任何一方违反合同约定，给对方造成重大损失，另一方有权解除合同；b.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同。七、违约责任7.1甲方违约责任：a.未按时支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付____元违约金；b.未按时提供施工所需材料、设备，导致工期延误，甲方应承担乙方合理的停工、窝工损失。7.2乙方违约责任：a.工程质量不符合约定标准，乙方应负责返工、维修，直至达到约定标准；b.工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。八、争议解决8.1合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及双方协商一致的原则处理。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________篇二合同编号：_____签订日期：____年____月____日甲方（委托方）：_________________乙方（承包方）：_________________一、合同双方信息1.1甲方名称：_________________1.2甲方地址：_________________1.3甲方联系人：_________________1.4甲方联系电话：_________________1.5乙方名称：_________________1.6乙方地址：_________________1.7乙方联系人：_________________1.8乙方联系电话：_________________二、工程概述2.1工程名称：_______（具体项目名称）2.2工程地点：_______（具体地址）2.3工程范围：包括但不限于玻璃拆除、清洗、运输、安装、验收等环节。三、工程期限3.1工程开工日期：____年____月____日3.2工程竣工日期：____年____月____日3.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金；如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方合理的停工、窝工损失。四、工程价格及支付方式4.1工程总价：人民币____元整（大写：____元整）。4.2付款方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价____%的预付款；b.进度款：工程每完成____%的工程量，甲方支付相应工程量合同价的____%；c.结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付剩余工程款的____%；d.留置金：工程验收合格后，甲方保留合同总价____%的留置金，在保修期满无质量问题后无息退还。五、工程质量及验收标准5.1工程质量标准：乙方施工的玻璃更换工程应达到国家相关施工质量验收标准。5.2工程验收：a.验收时间：工程竣工后____个工作日内，双方进行验收；b.验收方式：按国家相关施工质量验收标准进行。c.验收不合格：乙方应在验收不合格后的____个工作日内整改完毕，整改费用由乙方承担。六、合同变更及解除6.1合同变更：在施工过程中如遇特殊情况，经双方协商一致，可对合同内容进行变更。6.2合同解除条件：a.任何一方违反合同约定，给对方造成重大损失，另一方有权解除合同；b.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同。七、违约责任7.1甲方违约责任：a.未按时支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付____元违约金；b.未按时提供施工所需材料、设备，导致工期延误，甲方应承担乙方合理的停工、窝工损失。7.2乙方违约责任：a.工程质量不符合约定标准，乙方应负责返工、维修，直至达到约定标准；b.工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。八、争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及双方协商一致的原则处理。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________篇三合同编号：_____签订日期：____年____月____日甲方（委托方）：_________________乙方（承包方）：_________________一、合同双方信息1.1甲方名称：_________________1.2甲方地址：_________________1.3甲方联系人：_________________1.4甲方联系电话：_________________1.5乙方名称：_________________1.6乙方地址：_________________1.7乙方联系人：_________________1.8乙方联系电话：_________________二、工程概况2.1工程名称：_______（具体项目名称）2.2工程地点：_______（具体地址）2.3工程范围：包括但不限于玻璃拆除、清洗、运输、安装、验收等环节。三、工程期限3.1工程开工日期：____年____月____日3.2工程竣工日期：____年____月____日3.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金；如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方合理的停工、窝工损失。四、工程价格及支付方式4.1工程总价：人民币____元整（大写：____元整）。4.2付款方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价____%的预付款；b.进度款：工程每完成____%的工程量，甲方支付相应工程量合同价的____%；c.结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付剩余工程款的____%；d.留置金：工程验收合格后，甲方保留合同总价____%的留置金，在保修期满无质量问题后无息退还。五、工程质量及验收标准5.1工程质量标准：乙方施工的玻璃更换工程应达到国家相关施工质量验收标准。5.2工程验收：a.验收时间：工程竣工后____个工作日内，双方进行验收；b.验收方式：按国家相关施工质量验收标准进行。c.验收不合格：乙方应在验收不合格后的____个工作日内整改完毕，整改费用由乙方承担。六、合同变更及解除6.1合同变更：在施工过程中如遇特殊情况，经双方协商一致，可对合同内容进行变更。6.2合同解除条件：a.任何一方违反合同约定，给对方造成重大损失，另一方有权解除合同；b.因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同。七、违约责任7.1甲方违约责任：a.未按时支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付____元违约金；b.未按时提供施工所需材料、设备，导致工期延误，甲方应承担乙方合理的停工、窝工损失。7.2乙方违约责任：a.工程质量不符合约定标准，乙方应负责返工、维修，直至达到约定标准；b.工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。八、争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解