建设工程施工合同纠纷要素式民事诉状规范模板

建设工程施工合同纠纷要素式民事诉状规范模板案号（由受理人民法院填写）：（）______民初______号一、民事当事人要素（规范必填，主体信息真实、完整、合法，严格适配民事立案标准）（一）原告（民事权利主张方）□自然人姓名：__________性别：____民族：____出生日期：______年____月____日身份证号码：____________________户籍所在地：____________________（精确到村/社区，确保民事主体身份可追溯）经常居住地：____________________（连续居住满1年以上的，须附社区/居委会出具的居住证明，作为民事管辖认定核心依据）联系电话：____________________（必填，确保法院民事法律文书有效送达）电子邮箱（可选）：____________________□法人/非法人组织单位全称：____________________（与营业执照登记名称完全一致，不得缩写、错字、漏字，确保民事主体适格）统一社会信用代码：____________________住所地：____________________（精确到门牌号，与营业执照登记地址一致，适配民事管辖）联系电话：____________________邮政编码：____________________法定代表人/负责人：__________职务：__________联系电话：____________________（须为有效联系方式，用于民事文书送达及沟通）民事涉案关联信息（规范填写，明确案件民事关联度）：工程名称：__________工程具体地址：____________________（精确到施工楼栋/点位，适配不动产专属民事管辖）原告身份：__________（规范选项：总承包人、实际施工人、专业分包人、劳务分包人，不得填写其他模糊表述，明确民事权利主体）施工资质：__________（自然人统一填“无”；法人/组织需填写资质等级+证书编号，无资质需明确注明“无施工资质”，直接关联民事合同效力认定）（二）委托诉讼代理人（如有，规范填写，符合民事代理资质要求）姓名：__________性别：____身份证号码：____________________联系电话：____________________联系地址：____________________（须为有效送达地址，与身份证住址一致优先，保障民事文书送达）代理关系/执业机构：__________（规范填写：XX律师事务所律师、原告近亲属、原告单位员工，不得填写模糊表述，明确民事代理身份）执业证号（律师必填）：____________________（非律师无需填写，律师需提供执业证复印件佐证，确保民事代理资质合法）代理权限（规范列明，禁止“全权代理”，明确民事代理范围）：代为提起民事诉讼、参与庭审举证质证、承认/放弃/变更诉讼请求、进行和解与调解、代收本案全部民事法律文书、代为签收相关民事法律文件。（三）被告（按民事责任主次排序，规范列明，明确民事责任主体）1.第一被告（核心民事责任方）□自然人：姓名__________身份证号码：____________________住址：____________________（精确到村/社区）联系电话：____________________经常居住地（如有）：____________________（需附居住证明，用于民事管辖认定）□法人/非法人组织：单位全称：____________________统一社会信用代码：____________________（必填，无统一社会信用代码的填写组织机构代码，确保民事主体可识别）住所地：____________________联系电话：____________________（必填，无法提供的注明“无法联系”并说明理由，便于法院民事送达）法定代表人/负责人：__________职务：__________联系电话：____________________2.第二被告（如有，连带/补充民事责任方）姓名/单位全称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________住址/住所地：____________________联系电话：____________________法定代表人/负责人（如有）：__________职务：__________被告民事关联信息（规范表述，明确民事责任依据）：第一被告身份：__________（规范选项：发包人、转包人、违法分包人，与原告身份对应，明确民事合同关系）第二被告责任依据：__________（规范表述示例：“违法分包涉案工程，依据《中华人民共和国民法典》第七百九十一条规定，应对第一被告所负民事债务承担连带清偿责任”）（四）第三人（如有，规范列明，明确民事利害关系）姓名/单位全称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________住址/住所地：____________________联系电话：____________________与本案民事利害关系：__________（规范表述，明确关联核心，示例：“系涉案工程材料供应商，与本案工程款支付存在直接民事利害关系，其民事权利义务需在本案中一并确认”）二、民事案由要素（规范唯一，严格遵循最高人民法院民事案由规定）建设工程施工合同纠纷（不动产专属民事纠纷，最高人民法院《民事案件案由规定》第100条，明确民事纠纷性质）细化民事案由（规范勾选，可多选，不得遗漏核心民事争议）：□工程款支付纠纷□工程质量赔偿纠纷□工期延误纠纷□合同无效纠纷□合同解除纠纷□质保金返还纠纷□建设工程价款优先受偿权纠纷□其他：__________（需明确具体民事纠纷类型，不得填写模糊表述）三、民事诉讼请求（规范明确，具体可执行，无歧义，符合民事裁判要求）1.判令第一被告向原告支付涉案工程工程款人民币__________元（大写：____________________元整，阿拉伯数字与大写须一致，不得涂改，明确民事给付请求）；2.判令第一被告向原告支付拖欠工程款利息（或违约金）人民币__________元（大写：____________________元整），自______年____月____日起，按____________________标准（规范选项：全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率、合同约定合法利率，约定利率不得超过法定上限）计算至全部款项清偿之日止，利随本清（明确民事损失主张）；3.（如有）判令第二被告对上述第一、二项民事债务承担____________________责任（规范选项：连带清偿责任、补充赔偿责任，二选一，不得模糊表述，明确民事责任承担方式）；4.（如有）判令原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款，在欠付工程款__________元范围内享有建设工程价款优先受偿权（行使期限严格遵循《中华人民共和国民法典》第807条规定，自工程竣工之日或约定竣工之日起十八个月内，明确民事优先受偿权主张）；5.判令本案案件受理费、保全费、公告费、鉴定费（如有）等全部民事诉讼费用，由各被告共同承担（符合民事诉讼费用承担法定原则，明确民事费用承担请求）。四、民事管辖法院（规范专属管辖，明确民事法律依据，确保管辖合法）向____________________省____________________市____________________区（县）人民法院提起民事诉讼。管辖依据（规范表述，明确民事法律条文）：本案系建设工程施工合同纠纷，属不动产纠纷范畴，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条“因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款“农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖”之规定，本案由建设工程所在地人民法院专属管辖，符合民事法律规定及立案要求。五、事实与理由（规范严谨，民事要素完整，逻辑清晰，紧扣民事诉讼请求，符合民事裁判逻辑）______年____月____日，原告与第一被告在平等自愿、协商一致的基础上，本着诚实信用原则签订《建设工程施工合同》（合同编号：__________），该合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格恪守履行各自的民事权利义务。合同明确约定：原告承建第一被告发包的____________________工程，工程地址位于____________________，施工范围具体为____________________（规范列明，如：土建工程、装饰装修工程、水电安装工程及配套设施施工等），工程质量需符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范，达到合格标准；合同价款为人民币__________元，工期自______年____月____日起至______年____月____日止，总日历天数______天；付款方式为____________________（规范列明，如：工程预付款按合同总价的______%支付，每月进度款按实际完成工程量的______%支付，工程竣工验收合格并结算后______日内支付至结算总价的______%，剩余______%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性无息返还），明确双方核心民事权利义务。合同签订后，原告严格按照合同约定、设计图纸、施工规范及相关技术要求组织施工，投入相应的人力、物力、财力，全面、适当地履行了施工义务，无任何民事违约行为。施工期间，因____________________（规范说明合法事由，如：工程设计变更、现场施工条件变更、发包人要求增加工程量等），双方经协商一致，签订《工程变更签证》（编号：__________），明确增加/减少工程款__________元，变更后工程总价款为人民币__________元，该变更工程已按要求施工完毕，经双方验收合格并签字确认，形成合法有效的民事补充约定。______年____月____日，涉案工程经原告、第一被告及监理单位（如有）共同组织验收，验收结论为合格，并出具《工程竣工验收报告》（编号：__________），各方签字盖章确认；若第一被告无正当理由拖延、拒绝组织验收，但已实际占用、使用该工程，根据《中华人民共和国民法典》第七百九十九条第二款规定，视为工程验收合格，原告已全面完成合同约定的施工义务，依法享有要求第一被告支付全部工程款的民事权利。截至起诉之日，第一被告仅向原告支付工程款人民币__________元，扣除已支付部分及应预留的质量保证金（如有）__________元，尚欠原告工程款人民币__________元未支付。原告分别于______年____月____日、______年____月____日，通过书面催告函（附快递签收记录）、微信、电话等合法方式，多次催告第一被告支付拖欠工程款，但第一被告以各种不正当理由拖延、拒绝支付，其行为已构成严重民事违约，违反双方合同约定及《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条等相关规定，给原告造成了相应的经济损失，依法应承担民事违约责任。（如有第二被告）第二被告在涉案工程中存在____________________（规范列明过错行为，如：违法分包、非法转包、出借资质等）行为，该行为违反了《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》相关规定，且与第一被告的违约行为存在直接因果关系，导致原告合法民事权益受损，依法应对第一被告的上述民事债务承担相应的民事责任。（如有第三人）第三人与本案存在直接民事利害关系，其在涉案工程中的相关民事权利义务与本案争议密切相关，为保障各方当事人的合法民事权益，避免重复诉讼，提高诉讼效率，特申请其参与本案诉讼，一并确认相关民事权利义务。为维护自身合法民事权益，捍卫自身财产权利，原告特依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关民事法律规定，依法向贵院提起民事诉讼，恳请贵院依法查明案件事实，公正裁判，支持原告的全部民事诉讼请求。六、民事证据清单（规范列明，确保证据链完整、合法、有效，适配民事举证要求）1.证据一：《建设工程施工合同》及补充协议、工程变更签证（如有），来源：原告与第一被告（及第二被告，如有）签订，份数：______份，证明目的：证明双方存在合法有效的建设工程施工合同民事关系，明确双方的民事权利义务、工程变更事实及变更后的工程价款；2.证据二：工程竣工验收报告、验收记录（或工程实际使用证明，如现场照片、水电费缴纳凭证、物业证明等），来源：验收各方出具、原告留存，份数：______份，证明目的：证明涉案工程验收合格或被告实际使用，原告已全面履行施工民事义务；3.证据三：竣工结算资料（含结算报告、工程量确认单等）、工程款支付凭证（银行转账记录、收款收据、发票等），来源：原告提交、被告签收、银行出具，份数：______份，证明目的：证明工程结算金额、被告已支付工程款数额及欠付工程款数额，佐证原告的民事诉讼请求；4.证据四：催告凭证（催告函、快递签收记录、微信聊天记录、通话录音及文字整理版等），来源：原告留存、快递公司出具，份数：______份，证明目的：证明原告多次催告被告支付工程款，被告拖延、拒绝支付的民事违约事实；5.证据五：当事人及委托诉讼代理人身份证明材料（自然人身份证复印件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、委托代理手续等），来源：各方自行提供，份数：______份，证明目的：证明原告、被告、第三人民事主体适格，委托代理关系合法有效；6.证据六：经济损失相关证据（如有，含鉴定费发票、律师费发票等），来源：相关机构出具、原告留存，份数：______份，证明目的：证明原告因被告民事违约产生的具体经济损失数额；7.其他证据：__________，来源：__________，份数：______份，证明目的：__________（规范示例：施工日志、隐蔽工程验收记录、材料合格证明、监理日志等，佐证案件核心民事事实）。证人（如有，规范填写，符合民事证人出庭要求）：姓名：__________性别：____身份证号码：____________________住址：____________________联系电话：____________________职业：__________与当事人关系：__________证明事项：__________（规范填写，与本案核心民事争议直接相关，如：工程施工过程、工程验收情况、原告催告付款事实等，不得填写与本案无关内容）出庭意愿：□愿意□不愿意（愿意出庭的，需提前准备证人身份证明及书面证言，配合法院民事庭审质证；不愿意出庭的，其证言不得作为定案主要依据）七、此致____________________人民法院（与管辖法院一致，全称填写，不得缩写、错字、漏字，符合民事法律文书格式要求）八、附项（规范必备，明确份数及要求，确保民事立案顺利）1.本民事诉状副本______份（规范数量：被告人数+第三人人数+1份，法人需加盖公章、自然人需签字按手印，副本与正本内容一致，不得涂改，确保民事文书效力）；2.证据目录及证据材料______套（与副本数量一致，证据复印件需注明“与原件核对一致”，并由原告签字/盖章确认，证据按清单顺序装订整齐，适配民事举证规范）；3.原告及委托诉讼代理人身份证明复印件各1份（法人需额外提供营业执照复印件、法定代表人身份证明，均加盖公章；委托代理的，需提供授权委托书原件，证明民事代理合法性）；4.送达地址确认书______份（按法院标准格式填写，明确原告、被告、第三人的有效送达地址及联系电话，签字/盖章确认，确保民事法律文书顺利送达）；5.其他相关材料：__________（规范示例：财产保全申请书