电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务3及4题库答案

电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务3及4题库答案（一）单项选择题1.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%答案：B2.下列关于邀请招标的表述，正确的是（）。A.邀请对象不得少于5家B.适用于技术复杂、有特殊要求的项目C.无需发布招标公告D.必须经建设行政主管部门批准答案：C（注：邀请招标需向3家以上特定法人发出邀请，适用于项目技术复杂或有特殊要求，受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择等情形）3.评标委员会成员中，技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.4/5答案：B4.某项目投标截止时间为2023年6月10日10:00，投标人甲于6月10日9:50将投标文件送达，6月10日10:15又提交一份补充文件，该补充文件（）。A.有效，视为对原文件的修改B.无效，超过投标截止时间C.需经招标人同意后有效D.由评标委员会认定效力答案：B（注：投标截止时间后送达的投标文件或补充文件，招标人应当拒收）5.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位编制B.投标人借用他人资质投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人与招标人协商投标报价答案：A（注：B属于挂靠，C属于行贿，D属于招标人与投标人串通）（二）判断题1.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日。（）答案：×（正确为20日）2.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。（）答案：√3.联合体投标时，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，但无需将协议连同投标文件一并提交。（）答案：×（需一并提交）4.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。（）答案：√5.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。（）答案：√（三）简答题1.简述公开招标与邀请招标的主要区别。答案：①发布信息方式不同：公开招标通过招标公告广泛邀请不特定投标人；邀请招标向3家以上特定法人发出投标邀请书。②竞争范围不同：公开招标竞争更充分；邀请招标限于特定对象。③时间和成本不同：公开招标程序复杂、耗时较长、成本较高；邀请招标程序相对简化。④适用项目不同：公开招标适用于投资大、技术复杂、潜在投标人多的项目；邀请招标适用于技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目。2.简述投标文件被否决的常见情形。答案：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价（招标文件允许提交备选投标的除外）；⑤投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。（四）案例分析题背景：某开发商投资建设20层住宅项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件规定：投标截止时间为2023年3月15日17:00，投标保证金50万元（项目估算价2亿元），评标方法为综合评估法。共有A、B、C、D四家单位参与投标。其中：A单位于3月15日16:50送达投标文件，3月15日17:10提交一份“降价5%”的补充说明；B单位投标文件中项目经理资格证书过期；C单位投标报价为1.8亿元（低于成本价测算值1.85亿元）；D单位投标文件未加盖单位公章，但有法定代表人签字。问题：（1）A单位的补充说明是否有效？为什么？（2）B、C、D单位的投标是否有效？分别说明理由。（3）若最终E单位（未参与投标）质疑评标结果，其质疑是否符合规定？为什么？答案：（1）无效。投标截止时间后提交的补充文件属于逾期送达，招标人应当拒收，不得作为投标文件的组成部分。（2）①B单位无效。项目经理资格证书过期属于投标人不符合招标文件规定的资格条件，投标文件应被否决。②C单位无效。投标报价低于成本价（经评审低于成本），属于重大偏差，应否决投标。③D单位无效。投标文件未加盖单位公章（仅有法定代表人签字），属于未满足“投标文件需盖章和负责人签字”的实质性要求，应否决投标。（3）不符合规定。根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。E单位未参与投标，不属于投标人或直接利害关系人，无权提出质疑；即使属于利害关系人，也需在公示期内提出。二、形考任务4（合同管理）题库及答案（一）单项选择题1.根据《民法典》，建设工程合同应当采用（）形式。A.口头B.书面C.电子数据D.公证答案：B2.下列合同类型中，适用于工程量难以准确计算、工期较短的项目的是（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.成本加酬金合同D.可调总价合同答案：B（注：固定单价合同按实际完成工程量结算，适用于工程量可能变化的项目；固定总价合同适用于工程量明确、风险小的项目；成本加酬金合同适用于紧急或技术复杂项目）3.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向发包人提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.42答案：C4.因发包人原因导致工程暂停施工，承包人可索赔的费用不包括（）。A.现场管理人员工资B.施工机械闲置费C.工程延误期间的材料涨价损失D.承包人自有设备折旧费答案：C（注：材料涨价损失若为市场风险，通常由承包人承担；因发包人原因导致的暂停，可索赔人工、机械闲置费及合理利润）5.下列情形中，发包人可以解除建设工程施工合同的是（）。A.承包人未按约定时间开工B.承包人将部分非主体工程分包给具备资质的单位C.承包人明确表示不履行合同主要义务D.承包人施工质量不符合约定，经返工后合格答案：C（注：A需达到“催告后仍未开工”；B合法分包；D返工后合格不构成解除条件）（二）判断题1.合同履行中，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行；一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。（）答案：√（同时履行抗辩权）2.建设工程施工合同中，承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人。（）答案：×（转包违法，禁止全部转包或肢解分包）3.因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天，或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。（）答案：√（依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201）4.发包人未按照约定支付工程价款，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。（）答案：√（建设工程优先受偿权）5.合同变更只需一方当事人提出，无需对方同意即可生效。（）答案：×（合同变更需双方协商一致）（三）简答题1.简述建设工程施工合同的主要内容。答案：①工程范围；②建设工期（开工与竣工时间）；③中间交工工程的开工和竣工时间；④工程质量（质量标准、验收程序）；⑤工程造价（合同价款及调整方式）；⑥技术资料交付时间；⑦材料和设备供应责任；⑧拨款和结算（付款方式、时间）；⑨竣工验收（程序、标准）；⑩质量保修范围和质量保证期；⑪双方相互协作条款；⑫违约责任；⑬争议解决方式。2.简述施工索赔的成立条件。答案：①索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误；②造成损失或延误的原因，按合同约定不属于承包人的责任或风险；③承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知书和索赔报告；④索赔事件与损失之间存在因果关系。（四）案例分析题背景：某房地产公司（发包人）与建筑公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定：“工程总价5000万元，工期240天；因发包人原因导致工期延误的，每延误1天赔偿承包人5000元；因承包人原因导致工期延误的，每延误1天罚款5000元”。施工过程中发生以下事件：（1）发包人未按约定时间提供施工场地，导致承包人窝工15天；（2）因罕见暴雨（经认定为不可抗力）停工10天，期间承包人施工机械损坏损失8万元，现场已完工程修复费用5万元；（3）承包人因自身管理不善，导致关键线路上的分项工程延误20天。问题：（1）事件（1）中，承包人可索赔的工期和费用是多少？说明理由。（2）事件（2）中，承包人施工机械损坏损失和已完工程修复费用应由谁承担？说明理由。（3）事件（3）中，承包人应承担的工期延误责任是多少？说明理由。（4）若最终实际工期为280天（合同工期240天），计算发包人应支付承包人的工期赔偿或承包人应支付发包人的工期罚款金额。答案：（1）可索赔工期15天，费用为窝工损失（具体金额需根据窝工期间人工、机械闲置等实际损失计算，但合同约定每延误1天赔偿5000元，故费用为15×5000=7.5万元）。理由：发包人未按时提供场地属于其责任，承包人有权要求顺延工期并赔偿损失。（2）①施工机械损坏损失8万元由承包人承担。不可抗力导致承包人自身财产损失由承包人自行承担。②已完工程修复费用5万元由发包人承担。工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。（3）应承担工期延误20天。承包人因自身管理不善导致的延误，属于其责任，需承担相应工期责任。（4）总工期延误=280-240=40天。其中：发包人原因延误15天（可顺延），不可抗力延误10天（可顺延），承包人原因延误20天（不可顺延）。实际应计算的延误天数为承包人责任的20天。但合同