建筑工程合同施工进度调整协议

建筑工程合同施工进度调整协议甲方（发包人/建设单位）：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（承包人/施工单位）：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲乙双方于[签订日期]签订了《建筑工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于[工程地点]的[工程名称]工程（以下简称“该工程”）。鉴于在原合同履行过程中，由于出现以下经双方确认的不可预见或约定之外的情况（以下简称“调整事由”），导致该工程的施工进度需要作相应调整：[具体列出导致进度调整的原因，例如：]1.原合同图纸中未体现的地下障碍物（具体位置：[描述位置]）的处理，增加了土方开挖和支护的工作量，需额外工期[具体天数]天。2.因政府相关部门临时要求对周边环境进行特殊保护，导致乙方[具体施工区域或工序]的作业时间受限，预计影响工期[具体天数]天。3.第[某]次变更指令（变更单号：[变更单编号]）的实施，对原施工顺序造成影响，需重新组织资源，预计延长工期[具体天数]天。4.其他：[根据实际情况补充]上述调整事由是原合同签订时无法预见的，且非因乙方主观原因或明显过失造成。为保障该工程的顺利完工，经甲乙双方友好协商，达成如下施工进度调整协议：一、工期调整双方一致同意，原合同中约定的该工程总工期自[原合同约定开工日期]起，延长[总延长天数]天。新的总工期至[新的约定竣工日期]止。同时，原合同中约定的重要节点工期也相应顺延：1.[原合同节点1名称]的完成时间由[原合同约定日期]调整为[新的约定日期]。2.[原合同节点2名称]的完成时间由[原合同约定日期]调整为[新的约定日期]。3.[根据实际情况列出其他需要调整的关键节点及其新的完成时间]。二、调整后的施工组织乙方应根据本协议第一条约定的新的工期要求，在原施工组织设计的基础上，编制详细的调整后的施工进度计划，并作为本协议附件一。乙方承诺将按照该调整后的施工进度计划投入足够的人力、材料、设备，确保工程按新的工期目标推进。甲方应在收到乙方提交的调整后施工进度计划后[具体天数]天内予以审核确认。三、双方权利与义务1.乙方应严格按照本协议第一条约定的新的工期目标和附件一《调整后的施工进度计划》组织施工，并承担因调整工期而增加的管理责任。2.甲方应按照原合同约定及本协议约定，及时完成相关工作（如提供场地、支付工程款等），为乙方按调整后的进度计划施工提供必要的配合。如因甲方原因再次导致工期延误，其责任按原合同相关约定处理。3.双方确认，本协议的签订不改变该工程的质量标准和安全责任，乙方仍应保证工程质量和施工安全符合原合同及相关法律法规要求。四、经济补偿与费用承担1.对于本协议第一条约定的工期延长，完全由于第[具体列出属于非乙方原因的事由编号，如1、2、3]项原因造成，上述工期延长部分属于不可抗力或甲方原因导致的延误。乙方因此遭受的直接损失（包括但不限于合理的窝工费、设备闲置费、管理费增加等），有权在原合同约定的索赔时限内，按照原合同关于工期索赔的约定程序向甲方提出索赔。乙方应在此索赔期限内提交详细的索赔报告及支持性证明文件。2.对于本协议第一条约定的工期延长，若部分原因属于乙方自身原因（如第[具体列出属于乙方原因的事由编号，如无，则不列此项]项原因），则乙方应承担由此造成的工期延误责任。甲方有权按照原合同关于误期赔偿金的约定，要求乙方支付误期赔偿金。乙方应积极配合甲方进行工期延误的分析确认工作。3.因调整事由第[具体列出导致额外费用的事由编号]所发生的额外费用（如处理地下障碍物的专项方案费用、环境保护措施费用等），经甲方审核确认后，由甲方承担[或：甲乙双方按[具体比例或方式]分担]。五、附件本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力：1.附件一：《调整后的施工进度计划》（Gantt图或其他形式）。2.附件二：支持本协议调整事由的相关证明文件清单（包括但不限于设计变更单、会议纪要、政府部门通知、第三方检测报告等，具体文件名称及编号：[列出]）。六、协议生效与时间本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的生效不影响原合同其他条款的继续履行，除本协议明确调整的内容外，双方仍应按照原合同约定执行。七、法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择：[A]仲裁委员会仲裁，仲裁规则按照[仲裁委员会名称]仲裁规则进行/或B]有管辖权的人民法院诉讼解决。八、其他1.本协议是对原合同的补充，与原合同相关条款如有冲突的，以本协议为准。2.本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。4.通知与送达：双方在本协议首部载明的地址为合法有效的联系地址。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[具体天数]