交通设施工程进度款支付合同样本

交通设施工程进度款支付合同样本发包人：________________________承包人：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托承包人实施交通设施工程（项目名称：________________________，项目地点：________________________）的进度款支付事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1本合同项下工程名称：________________________1.2本合同项下工程地点：________________________1.3本合同项下工程范围及主要工作内容：详见《交通设施工程施工合同》相关条款。本进度款支付协议适用于上述施工合同约定范围内的工程内容。第二条工程进度计划2.1承包人应根据《交通设施工程施工合同》要求，在合同签订后____日内，向发包人（或监理人）提交详细的施工进度计划，并获得确认。该计划应至少按月划分，明确各阶段（或每月）的计划开、竣工日期及对应的计划工程量。2.2承包人应按照经确认的施工进度计划组织施工，并每期向发包人（或监理人）提交下一期（或当期）的进度计划及报量申请。第三条工程计量与支付周期3.1本合同项下进度款支付采用按月计量方式。3.2计量周期：以自然月为单位，即每月____日至次月____日为一个计量周期。3.3工程计量依据：a)承包人按照国家及行业相关工程量计算规范和合同技术文件要求编制的工程量报表；b)经发包人（或监理人）现场代表、监理工程师检查确认的工程量；c)相关的施工记录、影像资料、验收文件等。3.4支付周期：承包人应在每个计量周期结束后的____日内，根据计量结果编制进度款支付申请报告，并提交相关证明文件（包括但不限于经核实的工程量报表、符合要求的发票等）。发包人（或监理人）应在收到申请后的____日内完成审核确认工作。发包人应在审核确认后____日内，将当期应支付的进度款支付至承包人指定账户。第四条进度款计算与支付比例4.1进度款按月结算，计算公式如下：当期应支付进度款=（经发包人确认的当期已完成并合格的工程量×相应工程单价）-当期应抵扣的预付款（如有）-当期应抵扣的保留金-当期应扣回的质保金（如有）-其他应扣款项（如因承包人原因造成的违约金等）。4.2工程单价：采用合同中《工程量清单》及其附件约定的单价。如发生合同约定范围外的工程量，其单价及支付方式按《交通设施工程施工合同》中关于变更与索赔的约定执行。4.3预付款（如有）：合同总价的____%，于合同签订后____日内支付；剩余____%在施工过程中，根据工程进度按双方确认的计划分次支付，每次支付比例不超过____%。预付款随进度款支付逐期抵扣，抵扣比例不低于____%。4.4保留金：在第一个付款周期，发包人按当期应支付进度款的____%扣留保留金，直至工程竣工验收合格并通过结算审计后____日内一次性返还。若采用履约保函或支付保函作为替代，其有效期应覆盖至缺陷责任期结束且发包人支付完所有款项后____日。4.5支付比例：除预付款、保留金、质保金及变更索赔款项外，承包人完成合同约定百分比（□按累计金额计算□按形象进度节点计算）的工程量后，发包人支付该部分工程款总额的____%作为当期进度款。具体形象进度节点及对应支付比例（或累计金额百分比）为：a)完成基础工程（或____%工程量）且通过验收后，支付至合同总价款的____%；b)完成主体结构工程（或____%工程量）且通过验收后，支付至合同总价款的____%；c)完成路面/桥面铺装工程（或____%工程量）且通过验收后，支付至合同总价款的____%；d)工程竣工验收合格并通过结算审计后，支付至结算总价款的____%（扣除保留金及已支付款项）。第五条进度款支付申请与审核流程5.1承包人应在每个计量周期结束后的____日内，将填写的《工程量报表》、《进度款支付申请表》及相关证明材料（包括但不限于：施工日志、材料进场记录、检验试验报告、影像资料、符合要求的发票等）报送发包人（或监理人）。5.2发包人（或监理人）应在收到承包人提交的进度款支付申请及相关资料后的____日内，组织审核。审核内容包括：工程量计算的准确性、工程量完成情况与进度计划的一致性、工程质量的符合性、发票的合规性等。审核确认后，签署确认意见。5.3发包人（或监理人）审核确认后，应将相关资料报送发包人财务部门，并通知承包人准备相关发票。第六条进度款支付时间与账户6.1发包人应在收到承包人符合要求的进度款支付申请及发票后的____日内，将当期应支付的进度款支付至承包人以下指定银行账户：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________6.2若因发包人原因导致支付延迟，每延迟一日，发包人应按当期应付未付款项的____%（或按中国人民银行发布的同期贷款基准利率）向承包人支付逾期付款违约金。第七条发票要求7.1承包人提交的进度款支付申请必须附带符合国家税务规定、内容准确、与支付工程量对应的增值税专用发票。7.2发票金额应与申请支付金额一致。如发票金额小于申请支付金额，承包人应在收到发包人通知后____日内补齐差额部分；如发票金额大于申请支付金额，发包人按实际支付金额开具发票结算联。第八条质量与进度款支付的关系8.1支付进度款的前提是承包人完成的工程必须符合合同约定的质量标准，并通过发包人（或监理人）的检查验收。8.2对于发包人（或监理人）确认的不合格工程，承包人应负责无偿返工至合格标准，发包人有权从后续进度款中扣除返工费用，或要求承包人直接修复并承担相应损失。期间，对该部分不合格工程的进度款暂不支付。第九条索赔与调整9.1因设计变更、工程量增减、发包人指令、不可抗力等非承包人原因引起的工程量或费用调整，按《交通设施工程施工合同》约定的索赔与变更程序处理。调整后的工程量或费用，将相应增减在后续的进度款支付中。9.2承包人应在索赔事件发生后____日内向发包人（或监理人）提交索赔意向通知，并在索赔事件结束后____日内提交详细的索赔报告及证明材料。发包人（或监理人）应在收到索赔报告后____日内进行审核，并给予答复。第十条违约责任（补充）10.1除本协议第六条关于支付延迟违约金的规定外，承包人未按合同约定履行质量义务，导致发包人产生额外费用的，承包人应承担全部责任。10.2发包人无故拒绝支付或拖延支付经确认无误的进度款，构成违约，除支付逾期违约金外，还应承担由此给承包人造成的损失。第十一条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向____（□发包人所在地人民法院诉讼□承包人所在地人民法院诉讼□约定的仲裁委员会，如：中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点：____）解决。第十二条其他12.1本协议是《交通设施工程施工合同》的组成部分，与《交通设施工程施工合同》具有同等法律效力。本协议未尽事宜，遵照《交通设施工程施工合同》相关约定执行。12.2本协议一式____份，发包人执____份，承包人执____份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：________