2021年5月29日二级建造师考试《建设工程法律与法规相关知识》答案及解析 - 详解版（80题）

本资料由小桨备考整理，仅供学习参考，非官方发布2021年5月29日二级建造师考试《建设工程法律与法规相关知识》答案及解析单选题（共60题，共60分）1.下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.为职工办理了意外伤害保险B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格答案：B解析：《安全生产许可证条例》第六条规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（二）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（三）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经考核合格；（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（六）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；（八）施工现场的临时设施符合安全使用条件；（九）有施工现场临时用电安全措施；（十）有孔、洞、口、临边等危险部位的安全防护措施。故本题中，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件。选项A为职工办理了意外伤害保险，不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件；选项C保证本单位生产经营条件所需资金的投入，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件，但表述与题干不完全一致；选项D管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件，但表述与题干不完全一致。综上，本题答案为B。2.关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出答案：A解析：A项，根据《建筑业企业资质管理规定》第22条规定，建筑业企业资质证书采用电子证书形式，可全国通用。建筑业企业资质证书的编号以及基本情况应当通过全国建筑市场监管公共服务平台向社会公开，并逐步实现与全国信用信息共享平台等系统的信息共享。企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询，故A项正确。B项，根据《建筑业企业资质管理规定》第25条规定，建筑业企业参加招标投标活动应当提供其资质证书，并按要求提供反映指标的技术文件、图纸和资料。企业跨地区参加招标投标活动的，其资质证书不被当地建设主管部门认可或要求提供其他证明材料的，企业可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或其委托的受理机构提交有效证件和资料，由工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或其委托的受理机构进行核实并将资质登记信息推送到全国建筑市场监管公共服务平台。企业跨地区提供服务的，其在项目所在地承担的建设工程发生质量、安全问题的，项目所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当及时向其注册地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门通报情况，由该企业注册地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门依法处理。因此，企业跨地区参加招标投标活动，并不是必须提供建筑业企业资质证书原件，故B项错误。C项，根据《建筑业企业资质管理规定》第15条规定，建筑业企业资质证书有效期为3年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，按照国务院住房城乡建设主管部门的规定，向原发证机关申请资质证书有效期延续。因此，建筑业企业资质证书的有效期并不是3年，而是3年一延续，故C项错误。D项，根据《建筑业企业资质管理规定》第15条规定，建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，按照国务院住房城乡建设主管部门的规定，向原发证机关申请资质证书有效期延续。因此，延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满3个月前提出，而不是1个月前，故D项错误。3.关于借款合同利息的说法，正确的是（）A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息答案：C解析：根据《中华人民共和国合同法》的规定，借款的利息不得预先在本金中扣除。预先在本金中扣除利息的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。因此，选项A错误。对于支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对支付利息的期限没有约定或者约定不明确的，按照合同法第六十一条的规定仍不能确定的，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付。因此，选项B错误。根据《中华人民共和国合同法》的规定，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为没有利息。因此，选项C正确。对于借款人提前返还借款的，应当按照实际借款的期间计算利息。因此，选项D错误。综上，正确答案为C。4.根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是（）A.禁止在施工现场动用明火B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区答案：B解析：《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》规定，施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，因此选项B正确。选项A“禁止在施工现场动用明火”并不是该通知的规定，选项C“施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置”和选项D“不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区”也都不是该通知的规定。因此，正确答案为B。5.甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元答案：A解析：本题考查定金。选项A，根据《民法典》第五百八十七条规定：“债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金”。本题中，若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元，故选项A正确。选项B，根据《民法典》第五百八十六条规定：“当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分属于违法，只能按20％收取，约定超过20％比例的，也按照20％收取，其他部分必须退还另一方”。因此，当事人约定的定金数额超过主合同标的额的20%的，并非无效，只是超过部分无效，应当按照主合同标的额的20%收取，其他部分必须退还另一方。所以选项B“双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效”的说法错误。选项C，根据《民法典》第五百八十六条规定：“当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的，人民法院不予支持”。本题中，甲实际支付定金100万元，没有视为变更约定定金数额为200万元，因此选项C“视为变更约定的定金数额为200万元”错误。选项D，根据《民法典》第五百八十七条规定：“债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金”。本题中，若甲违约，致使合同目的不能实现，则无权请求返还定金，因此选项D“若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元”错误。6.下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷答案：D解析：《民法典》规定，因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的，民事主体承担民事责任后，不影响行政机关依法给予行政处罚。因同一行为应当承担侵权责任和行政责任的，民事主体承担侵权责任后，不影响行政机关依法给予行政处罚。因此，在民事责任中，承担侵权责任与承担违约责任是并列关系，二者互不影响。A项，发承包双方因转包工程引起的纠纷，属于合同纠纷，发包人可基于转包行为无效请求承包人承担违约责任，承包人可基于转包合同请求转包人承担违约责任，不属于侵权纠纷。B项，发承包双方因工程质量问题引起的纠纷，属于合同纠纷，发包人可基于承包人未按照约定完成工程请求承包人承担违约责任，承包人可基于发包人未按照约定支付工程款请求发包人承担违约责任，不属于侵权纠纷。C项，发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷，属于不可抗力引起的合同纠纷，不可抗力导致合同无法履行，发包人可基于不可抗力请求承包人免除违约责任，承包人可基于不可抗力请求发包人免除违约责任，不属于侵权纠纷。D项，工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷，属于侵权纠纷，工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损，塔吊所有人应基于过错承担侵权责任，属于侵权纠纷。综上，本题的正确答案为D。7.关于投标人的说法，正确的是().A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效答案：D解析：《招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。因此，选项A“存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标”错误。投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效的说法并没有在《招标投标法》或《招标投标法实施条例》中明确规定，因此选项B“投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效”错误。选项C“单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标”与《招标投标法实施条例》第三十四条的规定相悖，因此错误。而《招标投标法》第二十九条规定，投标人应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效。因此，选项D“投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效”正确。8.关于无效合同法律后果的说法，正确的是()A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力答案：D解析：《民法典》规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。因此，选项A“无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力”的表述错误。无效的合同或者被撤销的合同终止履行，但不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。因此，选项D正确。无效的合同或者被撤销的合同，有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。因此，选项B“无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿”和选项C“无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失”的表述均错误。9.下列投标文件中，应当拒收的是()。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件答案：C解析：根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。任何单位和个人不得强迫其委托招标代理机构或参加投标，不得以任何方式非法干预招标投标活动。因此，A选项“提前送达的投标文件”并不构成拒收理由。对于B选项“投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件”，根据《招标投标法》的规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得以自己单独的名义参加其他联合体投标。联合体各方对招标人关于投标的要求产生的质疑，由联合体内牵头人统一回复；但联合体各方对招标文件和有关要求产生的质疑，应由联合体内各方分别提出并单独回复。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。联合体投标的，联合体各方应当指定代表参加投标活动。因此，投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件并不构成拒收理由。对于C选项“未通过资格预审的申请人提交的投标文件”，根据《招标投标法》的规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当满足招标人提出的主要施工技术要求。因此，未通过资格预审的申请人提交的投标文件应当被拒收。对于D选项“未提交投标保证金的投标文件”，根据《招标投标法》的规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的百分之二。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得强制投标人编制或提交某一品牌（如果有）的设备、材料、施工安装和有关服务的技术规格要求。除不可抗力外，招标人应以书面形式将开标时间和地点提前通知所有招标文件收受人。招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。招标人发出的招标文件修正通知（如果有）的时间若距投标截止时间不足十五日，且影响投标文件编制的，招标人应当相应延长提交投标文件的截止时间。因此，未提交投标保证金的投标文件并不构成拒收理由。综上，应当拒收的投标文件是“未通过资格预审的申请人提交的投标文件”，即选项C。10.当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同()。A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定答案：B解析：《中华人民共和国民法典》规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同的效力不受影响，所以选项B正确。11.关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度答案：B解析：根据《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当加强节能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可承受的措施，降低能源消耗，减少废物的产生量和排放量，提高能源利用效率。因此，A选项“用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理”说法错误。用能单位应当对本单位用能系统运行、能源利用效率、能源消费统计、能源计量器具配备和管理、能源消费状况报告、节能目标完成情况等实行能源审计，并根据审计结果采取提高能源利用效率的措施。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。因此，D选项“用能单位应当建立循环经济制度”说法错误。用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。因此，C选项“用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计”说法错误。用能单位不得对能源消费实行包费制。因此，B选项“用能单位不得对能源消费实行包费制”说法正确。故正确答案为B。12.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金答案：D解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致，选项A错误；投标人撤回已提交的投标文件，招标人应当退还投标保证金，选项B错误；投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，选项C错误；投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金，选项D正确。因此，正确答案是D。13.在申请领取施工许可证应当具备的条件中，关于施工图纸及技术资料的说法，正确的是（）。A.有施工方案设计即可B.有经审合格的施工图设计文件C.有初步设计图纸并通过初步设计审查D.有注册执业人员签章的施工图答案：B解析：根据《建筑法》规定，申请领取施工许可证应当具备的条件包括：已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；建设资金已经落实；有保证工程质量和安全的具体措施。因此，选项B“有经审合格的施工图设计文件”是申请领取施工许可证应当具备的条件中关于施工图纸及技术资料的说法，符合法律规定。其他选项A、C、D均不符合法律规定。14.关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是()。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任答案：C解析：在建设工程中，建设单位扮演着至关重要的角色，其应当具备法人资格，且独立承担民事责任。这意味着，建设单位应当具备民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务。非营利法人也可以成为建设单位，只要其具备法人资格，能够依法参与建设活动。因此，选项C“非营利法人可以成为建设单位”是正确的说法。而选项A“建设单位应当具备法人资格”虽然正确，但表述不够全面；选项B“建设工程中的法人可以不具有民事行为能力”与法律规定相悖；选项D“建设单位应当独立承担民事责任”虽然正确，但同样表述不够全面。15.建设工程代理行为终止的情形是()。A.被代理人丧失民事行为能力B.代理事项难以完成C.发生不可抗力D.代理人辞去委托答案：D解析：建设工程代理行为终止的情形是代理人辞去委托。代理行为终止后，代理人不再具有代理权，被代理人应当立即通知有关当事人，并在合理期限内办理代理终止事宜。根据《中华人民共和国民法典》规定，代理终止的情形包括代理期间届满或者代理事务完成、被代理人取消委托或者代理人辞去委托、代理人死亡、代理人丧失民事行为能力、作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。其中，代理事项完成或被代理人取消委托、代理人辞去委托的，委托代理终止。因此，选项D“代理人辞去委托”是建设工程代理行为终止的情形。选项A“被代理人丧失民事行为能力”、选项B“代理事项难以完成”、选项C“发生不可抗力”均不是建设工程代理行为终止的情形。16.建设用地使用权自()时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用答案：B解析：《中华人民共和国物权法》第一百三十五条规定，建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放权属证书。因此，建设用地使用权自登记时设立，答案为B。17.关于建设工程债的说法，正确的是()。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人答案：A解析：根据建设工程债的发生，施工合同的债务人与债权人分别是建设单位与施工企业，因此选项A正确。选项B错误，因为材料设备的买方既可以是建设单位，也可以是施工企业。选项C错误，在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是履行施工义务的，因此是债务人，建设单位是接受施工成果的，因此是债权人。选项D错误，在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是履行支付义务的，因此是债务人，施工企业是接受支付的，因此是债权人。18.下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（）。A.自行改变注册商标的B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的C.转让注册商标的D.连续2年停止使用注册商标的答案：A解析：根据《商标法》的规定，使用注册商标时，如有自行改变注册商标的行为，商标局有权责令限期改正或者撤销其注册商标。因此，选项A中的情形“自行改变注册商标的”应当承担行政责任。选项B“改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的”也是违法行为，但题目中并未明确指出是否应当承担行政责任，因此不能确定其正确性。选项C“转让注册商标的”在一般情况下是合法的，不需要承担行政责任。选项D“连续2年停止使用注册商标的”虽然违反了商标法的相关规定，但题目中明确指出是“连续2年”，而《商标法》规定的是“连续3年”，因此选项D不符合题意。因此，正确答案为A。19.关于抵押权的说法，正确的是()。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿答案：A解析：本题考查抵押权相关知识。选项A，根据《民法典》第四百零三条规定：“以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立”。以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人。故选项A正确。选项B，根据《民法典》第四百一十一条规定：“质权不得单独转让。债务履行期届满质权人未受清偿或者发生当事人约定的实现质权的情形，质权人可以与出质人协议以质押财产折价，也可以就拍卖、变卖质押财产所得的价款优先受偿。质押财产折价或者变卖的，应当参照市场价格”。据此，抵押权不可以与债权分离而单独转让，所以选项B错误。选项C、D，根据《民法典》第四百一十四条规定：“同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（一）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；（二）抵押权已经登记的先于未登记的受偿；（三）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照适用前款规定”。因此，同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权未登记的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款按照债权比例清偿，而不是按照抵押合同订立的顺序清偿，所以选项C错误，选项D正确。但根据法律规定，选项D“同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿”的表述并不准确，应当是“抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；抵押权已经登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿”。20.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为()。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年答案：C解析：根据《建筑市场信用管理暂行办法》的规定，不良信用信息的公开期限一般为6个月至3年。因此，正确答案为C选项。不良信用信息的公开期限根据失信行为的严重程度和社会影响等因素确定，一般不超过3年。对于情节严重、社会影响恶劣的失信行为，公开期限可以依法延长。因此，在选择答案时，应仔细阅读题目，并参考相关法规规定，以得出正确的答案。21.关于保险索赔的说法，正确的是()。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求答案：D解析：A选项错误，投保人应在保险事故发生后及时通知保险人，以便保险人及时展开调查和处理。B选项错误，投保人不仅需要在保险事故发生后收集证据，还需要按照保险合同的约定提供必要的索赔文件和资料。C选项错误，保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，保险公司按照保险金额与财产实际价值的比例赔偿修理费，并非全额赔偿。D选项正确，一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求，这是保险法规定的多重保险原则。因此，正确答案为D。22.关于行政复议决定的做法正确的是()。A.行政复议应采取书面审查的办法B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令被申请人一定期限内重新作出具体行政行为C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求答案：B解析：《行政复议法》第二十二条规定：“行政复议原则上采取书面审查的办法，但是申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时，可以向有关组织和人员调查情况，听取申请人、被申请人和有关人员的意见。”A项错误。第二十八条规定：“行政复议机关负责法制工作的机构应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查，提出意见，经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后，按照下列规定作出行政复议决定：（一）具体行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，决定维持；（二）被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行；（三）具体行政行为有下列情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法：1.主要事实不清、证据不足的；2.适用依据错误的；3.违反法定程序的；4.超越或者滥用职权的；5.具体行政行为明显不当的。需要责令被申请人重新作出具体行政行为的，行政复议机关责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。”B项正确。第二十五条规定：“行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请的，经说明理由，可以准许；但是，申请人撤回行政复议申请的，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。省级以上地方各级人民政府申请行政复议后，作出原具体行政行为的行政机关是其所属部门或者省、自治区人民政府依法设立的派出机构，行政复议机关认为撤回行政复议申请不损害社会公共利益和他人合法权益的，应当准许。”C项错误。第三十条规定：“申请人、第三人提出行政赔偿请求的，行政复议机关对符合国家赔偿法的有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法的同时，应当决定被申请人依法给予赔偿。”D项错误。综上，本题答案为B。23.下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的连带责任C.提出对受伤人员的赔偿方案D.提出对事故责任者的处理建议答案：D解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组履行下列职责：（一）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（二）认定事故的性质和事故责任；（三）提出对事故责任者的处理建议；（四）总结事故教训，提出防范和整改措施；（五）提交事故调查报告。因此，选项D“提出对事故责任者的处理建议”属于施工生产安全事故调查组的职责。选项A“查明事故发生的间接经济损失”、选项B“追究责任人的连带责任”、选项C“提出对受伤人员的赔偿方案”均不属于施工生产安全事故调查组的职责。24.关于诉讼时效的说法，正确的是()。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还答案：B解析：本题考查诉讼时效的适用。选项A，诉讼时效的适用具有法定性，即当事人不能协议变更或放弃诉讼时效，人民法院也不能主动适用诉讼时效的规定。故选项A“人民法院应当主动适用诉讼时效的规定”说法错误。选项B，诉讼时效利益是一种法定利益，当事人不能预先放弃。因此，选项B“当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效”表述正确。选项C，超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院应当受理，选项C“人民法院不予受理”的说法错误。选项D，诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，不能请求返还，因此，选项D“可以请求返还”说法错误。25.下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全投入的有效实施C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责施工现场安全生产日常监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。因此，专职安全生产管理人员应当负责监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况，及时消除生产安全事故隐患，故选项D正确。选项A、B、C属于建设工程项目负责人的职责。26.某施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案：C解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。其中，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。因此，该施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，属于重大事故。所以，正确答案为C，即重大事故。27.关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖答案：B解析：本题考查仲裁协议效力确认。选项A，根据《仲裁法》第六十一条：“当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。因此，当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁裁决作出前提出，也可以直接在仲裁过程中请求仲裁委员会作出决定或请求人民法院作出裁定。据此，选项A“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出”的说法错误。选项B，根据《仲裁法》第六十一条：“当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定”。所以，当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。因此，选项B说法正确。选项C，根据《仲裁法》第六十一条：“当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定。仲裁委员会应当在收到异议之日起十五日内作出决定。当事人对该决定不服的，可以在收到仲裁委员会决定后向人民法院申请裁定”。因此，当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请裁定该决定，而不是撤销。故选项C“当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定”的说法错误。选项D，根据《仲裁法》第六十条：“人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起两个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定”。因此，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，可以由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，也可以由申请人住所地或者仲裁协议签订地的中级人民法院管辖。所以，选项D“当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖”的说法错误。28.关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同答案：A解析：《民法典》第469条第1款规定：“当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。”可见，合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。故A选项正确。该法第469条第2款规定：“书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。”可见，电子邮件可以视为书面形式。故B选项错误。书面形式包括合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式，故C选项错误。默示合同，是指当事人未明确表示其意思，但从其积极行为可以推知当事人已达成合意的合同。故D选项错误。综上，本题的正确答案是A。29.关于两阶段招标的说法，正确的是()。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出答案：B解析：选项A中，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，但不是必须分，所以A选项错误；选项B中，第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件，该选项描述正确；选项C中，第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，所以C选项错误；选项D中，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出，而不是第一阶段，所以D选项错误。因此，正确答案为B。30.下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有()。A.在执业过程中实施商业贿赂的B.允许他人以自己的名义从事执业活动的C.因过错造成重大质量事故的D.未办理变更注册而继续执业的答案：C解析：《注册建造师管理规定》中明确指出，注册建造师有以下情形之一的，由原注册管理机构注销注册：不符合本规定第十八条所列条件的；有本规定第二十一条所列行为之一的；本人申请注销注册的；互联网上查询不到注册信息的；受到刑事处罚的；法律、法规规定应当注销注册的其他情形。其中，第二十一条规定，注册建造师有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并处以罚款，没收违法所得：不按规定办理变更注册而继续执业的；担任施工项目负责人时所聘用单位与注册单位不一致的；违规将本人的注册证书借给他人使用的；违规参与职称评审并持有注册证书的；其他违反本规定的行为。因过错造成质量事故的，属于第二十三条，县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门将依法对注册建造师进行处罚，并吊销其注册证书。因此，在执业过程中实施商业贿赂的、允许他人以自己的名义从事执业活动的、因过错造成重大质量事故的，都可能导致注册建造师被吊销执业资格证书。而“未办理变更注册而继续执业的”情形，只是会受到警告、责令停止违法活动，并处以罚款，没收违法所得，不会直接吊销执业资格证书。因此，正确答案为C。31.关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，A选项错误，机关、事业单位与中小企业订立施工合同，应当约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率，而非50%；B选项错误，当事人对逾期付款利息没有约定的，按照同期贷款市场报价利率或者同期同类贷款利率计息，而非每日利率万分之三；D选项错误，当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为实际交付之日，而非竣工验收之日。C选项正确，当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日。因此，正确答案为C。32.关于移送管辖的说法，正确的是()。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送答案：A解析：《民事诉讼法》第36条规定：“人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。”据此，A项正确。移送管辖仅存在于同级人民法院之间，移送管辖没有上下级法院的概念，故B项错误。移送管辖与管辖权转移虽然都是移送，但是性质不同，前者是移送无管辖权的法院，后者是移送有管辖权的法院，程序上也不完全相同，故C项错误。受移送的法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送，故D项错误。本题答案为A。33.下列法律责任中，属于刑事责任的是()。A.罚款B.没收财产C.没收违法所得D.拘留答案：B解析：《行政处罚法》中明确规定了四种行政处罚措施，分别是：人身罚、行为罚、财产罚和申诫罚。其中，人身罚包括拘留和劳动教养，行为罚包括责令停产停业和暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产罚包括罚款和没收财物（没收违法所得、没收非法财物），申诫罚主要包括警告和通报批评。根据以上定义，没收财产属于财产罚，是行政处罚的一种，不属于刑事责任。罚款和没收违法所得同样属于财产罚，也不是刑事责任。拘留是人身罚的一种，属于行政处罚，也不是刑事责任。因此，属于刑事责任的是没收财产，所以正确选项是B。34.施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因设计人原因造成质量事故，设计人应当进入施工现场，与发包人、承包人共同研究处理方案，由此造成的工程质量缺陷由设计人负责返修，由此造成的工期延误和经济损失由设计人承担。因承包人原因造成质量事故，承包人应当采取加固、返工等补救措施，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。因发包人原因造成质量事故，承包人应当按发包人要求采取加固、返工等补救措施，由此造成的工期延误和经济损失由发包人承担。因发包人原因未能按合同约定支付合同价款，导致承包人停工的，发包人应当采取措施使工程复工，复工的费用由发包人承担，工期予以顺延。因承包人原因未能按合同约定日期竣工的，由承包人承担违约责任。因承包人原因造成工程质量不符合合同约定，承包人负责返工、修改的费用由承包人承担。因发包人原因、监理人原因或第三方原因造成工程质量缺陷或事故时，发包人负责组织调查处理，必要时可请专家参与分析论证，并承担由此造成的工期延误和经济损失。因设计人原因造成工程质量事故时，设计人应当进入施工现场，与发包人、承包人共同研究处理方案，由此造成的工程质量缺陷由设计人负责返修，由此造成的工期延误和经济损失由设计人承担。因此，选项C“施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担”符合题意。35.根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是()。A.碎石类建筑垃圾B.建筑物拆除产生的废弃物C.土石方类建筑垃圾D.建筑垃圾答案：D解析：《绿色施工导则》中要求力争再利用和回收率达到30%的是建筑垃圾。因此，选项D“建筑垃圾”是正确的答案。其他选项如碎石类建筑垃圾、建筑物拆除产生的废弃物、土石方类建筑垃圾等虽然也是建筑垃圾的一部分，但在《绿色施工导则》中并未明确提出要求再利用和回收率达到30%的具体规定。因此，这些选项不是正确答案。36.除当事人另有的约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自()起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时答案：A解析：根据《中华人民共和国合同法》第一百四十五条的规定，除当事人另有约定外，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。在本题中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损灭失的风险自合同成立时由买受人承担。因此，正确答案为A。37.下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是()。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案：D解析：《建筑业企业资质管理规定》明确，企业发生下列行为之一，属于承揽业务不良行为：A选项，超越本单位资质承揽工程的，属于承揽业务不良行为，但题目中并未明确指出此行为是不良行为，所以A选项错误。B选项，允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，属于承揽业务不良行为，但题目中并未明确指出此行为是不良行为，所以B选项错误。C选项，涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的，是资质不良行为，不是业务承揽不良行为，所以C选项错误。D选项，不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，是业务承揽不良行为。故D选项正确。38.下列国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是()。A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目答案：D解析：根据《招标投标法》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（一）项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（二）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开；（三）受自然资源或者其他唯一性资源条件的限制，不适宜进行公开招标；（四）法律、法规规定不宜进行公开招标的其他情形。A项省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，B项由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目，C项受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目，均不符合上述规定，故均不能采取邀请招标。D项采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，符合上述规定，可以采取邀请招标。故正确答案为D。39.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是()。A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制答案：D解析：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中明确，危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制。因此，选项D正确。对于选项A，规定中并未提到危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制，所以A错误。对于选项B，分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章，这一说法虽然正确，但不是题目中的正确答案，所以B错误。对于选项C，超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证，而不是建设单位，所以C错误。40.关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是()。A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标准B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准未作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建设主管部门备案答案：C解析：A选项错误，根据《工程建设标准强制性条文》，强制性国家标准发布后实施前，企业可以按照自愿原则执行。B选项错误，建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，应当由具有相关专业技术能力的单位提出技术审评意见，经具有相应管理权限的部门审查通过，并征得技术标准管理部门同意后，方可在工程中使用。D选项错误，工程建设中采用国际标准，而现行强制标准未作规定的，建设单位应当将有关技术资料报国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。C选项正确，根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查结果应当由工程建设标准批准部门公告。41.根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是()。A.未由专业技术人员现场监督的B.未审查拆装方案的C.未审查安全施工措施的D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸的工作应由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸单位应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。施工起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续。本题中，未由专业技术人员现场监督的，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任。因此，正确答案为A。42.关于评标的说法，正确的是()。A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息和条件，故选项A错误；投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会应当直接否决其投标，故选项B错误；投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标，故选项C正确；评标过程中，评标委员会成员不能继续评标的，应当及时更换，故选项D错误。43.关于二级建造师执业的说法，正确的是()。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业答案：A解析：《注册建造师管理规定》规定，注册建造师有权以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理；从事其他施工活动的管理工作；从事法律法规或国务院行政主管部门规定的其他业务。但并未规定造价咨询企业可以聘用建造师执业，因此选项A错误。根据《注册建造师管理规定》，建造师执业需要受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询资质的企业，因此选项B错误。根据《注册建造师管理规定》，注册建造师担任施工项目负责人期间，经原聘用企业同意，可以更换其他建设工程项目的施工项目负责人；因非个人原因需要更换施工项目负责人时，应当办理变更注册手续，因此选项C错误。根据《注册建造师管理规定》，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得变更注册到其他企业，因此选项D错误。综上，正确答案为A。44.关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，检测机构对检测合格的以及不合格的检测项目应当分别以及时书面通知委托单位，同时报告工程质量监督机构。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。故A正确。选项B错误，检测机构应由建设单位委托，具有相应资质的检测机构进行检测。选项C错误，检测机构不得监制建筑材料、构配件和设备。选项D错误，检测报告由检测机构出具，无需设计单位或者工程监理单位确认。45.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续答案：A解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。因此，选项A正确。选项B错误，企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，并不能自动续期，还需要符合其他条件。选项C错误，安全生产许可证的有效期一般为3年，而不是5年。选项D错误，安全生产许可证有效期满前3个月可以向原颁发管理机关办理延期手续，而不是30天。46.关于仲裁调解的说法，正确的是()。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁答案：A解析：《仲裁法》第61条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。调解书与发生法律效力的仲裁裁决书具有同等法律效力。因此，A项正确。该法第62条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。因此，B项错误。该法第63条规定，仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行仲裁，该部分仲裁裁决作出后，当事人不得就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉。该法第64条规定，仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。因此，C项错误。该法第61条规定，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在签收调解书前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。因此，D项错误。综上，本题答案为A。47.关于建设工程款结算的说法，正确的是()。A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人答案：C解析：本题考查建设工程款结算。选项A错误。根据《建设工程施工合同纠纷解释（一）》第十九条：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”。因此，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款。选项B错误。根据《建设工程施工合同纠纷解释（一）》第二条：“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持”。由此可知，当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人。而选项B中“当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人”的说法错误。选项C正确。根据《建设工程施工合同纠纷解释（一）》第二十七条：“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许”。选项D错误。根据《建设工程施工合同纠纷解释（一）》第二条：“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。实际履行的合同与最后签订的合同工程价款差额较大，当事人对造成工程价款差额有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院不予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院不予支持”。由此可知，当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人不可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人。而选项D中“当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人”的说法错误。48.根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是()。A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款答案：A解析：根据《民法典》的规定，免责条款如果造成对方人身伤害，或因故意或重大过失造成对方财产损失的，该免责条款无效。因此，选项A中的“因重大过失造成对方财产损失的免责条款”是无效的。而选项B中的“因轻微过失违约无需承担违约责任的条款”并不违反法律规定，因此是有效的。选项C中的“因不可抗力造成对方财产损失的免责条款”也是有效的，因为不可抗力是法律规定的免责事由。选项D中的“因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款”同样有效，因为市场价格波动通常不被视为合同当事人的过错。因此，正确答案为A。49.根据《文物保护法》，受国家保护的文物是()A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物D.历史上工艺美术品答案：C解析：根据《文物保护法》的规定，受国家保护的文物包括具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画。同时，与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代史迹和代表性实物也是受保护的。反映历史上各民族社会制度的代表性实物也是其中之一。而历史上各时代的珍贵艺术品、工艺美术品也是受保护的文物。因此，选项C“反映历史上各民族社会制度的代表性实物”是正确答案。其他选项虽然也是文物，但不是《文物保护法》所特别指出的受保护对象。50.关于建设工程领域保证金的说法，正确的是()。A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金C.保证金只能以现金方式提交D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金答案：D解析：根据《建设工程质量保证金管理办法》的规定，工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。由此可知，选项D正确，即工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。选项A错误，根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，任何涉及工程建设的保证金项目，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金项目一律取消。省级住房城乡建设主管部门无权新设保证金项目。选项B错误，根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。同时，未按规定返还保证金的，保证金收取方应当向建筑业企业支付逾期返还违约金。选项C错误，根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金项目一律取消。同时，对保留的保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。因此，保证金并非只能以现金方式提交。51.用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。A.2倍B.1倍C.3倍D.5倍答案：A解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条的规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。因此，答案为A，即每月支付2倍工资。52.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日答案：C解析：本题考查建设工程价款优先受偿权。选项A，建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权，故A选项“建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权”错误。选项B，装饰装修工程的承包人，有权主张建设工程价款优先受偿权，故B选项“装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权”错误。选项C，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，故C选项正确。选项D，建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程实际竣工之日，故D选项“建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日”错误。53.关于人民调解说法，正确的是（)。A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认（23版教材知识点变更）答案：D解析：根据题目，我们需要找到关于人民调解说法中正确的一项。A选项提到“经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书”。这个说法过于绝对，实际上人民调解委员会达成的调解协议不一定都需要制作调解协议书，而是根据具体情况来决定是否制作。B选项提到“经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力”。这个说法也是错误的，人民调解委员会达成的调解协议并不具有法律强制力，它只是一种双方自愿达成的协议，没有法律约束力。C选项提到“调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行”。这个说法也是错误的，人民调解委员会达成的调解协议不具有法律强制力，因此不能通过法院强制执行。D选项提到“经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认”。这个说法是正确的，根据《中华人民共和国人民调解法》的规定，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认，以确保调解协议的履行。因此，正确答案是D选项。54.某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是()。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕5个月,公司不得安排夜班劳动答案：B解析：根据《女职工劳动保护特别规定》的规定，用人单位应当每年至少安排一次女职工专项集体体检，其中必须安排的健康检查项目包括：乳腺检查、妇科检查、宫颈黏液检查，且不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。对于哺乳未满1周岁婴儿的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。因此，选项A“公司应当定期安排该女职工进行健康检查”不符合规定，选项B“若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动”符合法律规定，选项C“公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动”不符合规定，选项D“若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动”不符合规定。55.关于可撤销合同的说法，正确的是()。A.代理权终止后,代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力答案：B解析：《民法典》规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以合法的形式掩盖非法的目的民事法律行为无效。无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。合同成立后显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。代理权终止后，代理人以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由代理人承担责任。代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：1.因重大误解订立的；2.在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。当事人知道撤销事由后，一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。因此，选项A“代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销”错误，代理权终止后，代理人以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由代理人承担责任。选项C“当事人只能