2020年12月二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》答案及解析 - 详解版（76题）

本资料由小桨备考整理，仅供学习参考，非官方发布2020年12月二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》答案及解析单选题（共57题，共57分）1.关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法，正确的是()。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任C.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产责任。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包工程的安全生产责任不是由分包单位独立承担，也不是由施工总承包单位承担全部责任，而是双方在分包合同中明确各自的安全生产责任，并对施工现场的安全生产承担连带责任。因此，选项C“分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任”是正确的。2.下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是()。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品答案：B解析：根据《民事诉讼法》第七十二条，证人证言必须查证属实，才能作为认定事实的根据。未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言，以及无法与原件、原物核对的复印件、复制品，均不能单独作为认定案件事实的依据。同时，与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，其证明力较低，一般也需要结合其他证据使用。而一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件，经过对方当事人认可，其真实性较高，可以作为认定案件事实的依据。因此，选项B是正确答案。3.关于不可抗力的说法，正确的是()。A.不可抗力包括主观情况与客观情况B.法定的免责事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任答案：B解析：本题考查不可抗力的相关知识。选项A，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。由此可知，不可抗力仅包括客观情况，不包括主观情况，因此选项A错误。选项B，不可抗力属于法定的免责事由，其能够免除当事人责任，因此选项B正确。选项C，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，而不是全部免除责任，故选项C错误。选项D，当事人迟延履行后发生不可抗力的，当事人不能免除责任，因为此时的不可抗力已经不属于不可抗力的免责范围，不能作为法定的免责事由，因此选项D错误。4.在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（）A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标答案：A解析：根据《招标投标法》及相关规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。因此，选项A是正确的。对于选项B，招标人不能授权评标委员会直接确定中标，因为评标委员会只是负责评审投标文件，提出中标候选人，最终确定中标人的权力在招标人手中。对于选项C，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，并不一定会取消其中标资格，这取决于变化的性质和程度，以及招标人的具体要求。对于选项D，排名第一的中标候选人放弃中标，招标人应当重新招标的说法并不准确。根据规定，排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，而不是重新招标。因此，选项D是错误的。5.根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.12个月D.9个月答案：C解析：《工伤保险条例》规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过12个月。因此，正确答案为C选项，即12个月。6.关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档答案：A解析：工程质量检测是确保工程质量和安全的重要环节，因此相关的规定和制度非常重要。对于给出的四个选项，我们可以逐一分析：A选项提到检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。这一选项强调了档案管理的重要性，对于不合格项目的单独记录有助于及时发现问题并进行整改，因此是正确的。B选项提到由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测。这一说法过于简单，并没有明确指出检测机构的具体责任和资质要求，因此不够准确。C选项提到检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备。这一说法与工程质量检测的初衷不符，检测机构的主要职责是对建筑材料、构配件和设备进行检测，而不是监制。D选项提到检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档。这一说法虽然提到了确认和归档，但没有明确说明检测报告的编制和发布程序，因此不够全面。综上所述，A选项强调了档案管理的重要性，符合工程质量检测的相关规定，因此是正确的答案。7.关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是()。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包人也无需向承包人支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失答案：D解析：《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同的解除，并不导致合同中结算和清理条款效力的消灭。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第十三条关于修复和赔偿损失的规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。故D正确。A选项，修复费用由承包人承担，A错误。B选项，承包人请求支付工程价款的，发包人无需支付，B错误。C选项，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款，C错误。8.在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B.投标报价可以低于工程成本C.投标报价不得低于最低投标限价总价D.投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标答案：D解析：根据《招标投标法》规定，投标人不得低于成本竞标，因此选项B错误。招标人与中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，因此选项A错误。投标报价不得低于招标人设定的最低投标限价，因此选项C错误。投标报价高于最高投标限价的应当否决其投标，因此选项D正确。9.关于合同权利转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利的通知可以撤销B.债权人转让债权的，应当经债务人同意C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利答案：C解析：本题考查合同权利转让。选项A，根据《民法典》第五百四十六条规定：“债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外”。据此，债权人转让权利的通知不可以撤销，故选项A“债权人转让权利的通知可以撤销”的说法错误。选项B，根据《民法典》第五百四十五条规定：“债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：（一）根据债权性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人”。由此可知，债权人转让债权，无需经债务人同意，故选项B“债权人转让债权的，应当经债务人同意”的说法错误。选项C，根据《民法典》第五百五十一条规定：“债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。债权人未经债务人同意，允许债务人转移全部或者部分债务，但是，债权人和债务人另有约定的除外。债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移债务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但是该从债务专属于原债务人自身的除外”。债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张，因此选项C的说法正确。选项D，根据《民法典》第五百五十条规定：“因债权转让增加的履行费用，由让与人负担”。由此可知，债权人转让权利的，受让人可以取得与债权有关的从权利，所以选项D“债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利”的说法错误。10.下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。A.鼓励私募基金B.低价出让土地C.财政安排节能专项资金D.能源消费实行包费制答案：C解析：本题考察的是政府政策引导建筑节能技术进步的节能激励措施。其中，鼓励私募基金和低价出让土地不属于政府政策引导建筑节能技术进步的节能激励措施，而能源消费实行包费制则与节能技术进步无关。财政安排节能专项资金则是政府为了推动建筑节能技术进步而采取的一种激励措施，因此选项C是正确的。11.关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是()。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案答案：A解析：《注册建造师管理规定》中明确指出，注册建造师有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正；拒不改正的，可处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不履行注册建造师义务或者滥用职权、玩忽职守、坚持邪恶力量、构成犯罪的；（二）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益的；（三）在执业过程中实施商业贿赂的；（四）签署虚假或者无效合同的；（五）伪造、篡改、复制或者非经法定程序更改工程图纸、技术档案和工程建设资料的；（六）使用伪造、涂改、复制或者非经法定程序更改的资格证书、注册证书和执业印章的；（七）以他人名义或者允许他人以本人名义从事执业活动的；（八）同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的；（九）超出执业范围和聘用单位业务范围的；（十）未变更注册单位，而在其他单位从事执业活动的；（十一）所负责的建设工程项目未达到国家规定的质量标准，情节严重的；（十二）所负责的建设工程项目发生过重大质量安全事故，受到行政处罚的；（十三）因其过错造成建设工程合同纠纷，情节严重的；（十四）未履行注册建造师职责造成损失的；（十五）涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章的；（十六）泄露执业中应当保守的秘密并造成严重后果的；（十七）受到刑事处罚的；（十八）法律、法规规定可以处罚的其他行为。注册建造师有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正；情节严重的，可处以罚款，吊销资格证书，5年以内不予注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不按注册类别执业的；（二）在执业过程中，利用执业身份，在建设企事业单位兼职的，或者从事有损于注册建造师执业形象的活动的；（三）在申请注册过程中，对其工作业绩和执业能力进行虚假陈述的；（四）超出聘用单位授权范围从事执业活动的；（五）违反规定同时在两个以上建设工程项目上担任施工项目负责人的。注册建造师有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规予以警告，责令改正；拒不改正的，可处以罚款，吊销资格证书，收回注册证书和执业印章或者降低注册建造师资质等级；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）受聘单位变更，未按照规定办理变更注册而继续执业的；（二）违反规定同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的；（三）未按照执业标准和规范实施管理或者执行从业行为的；（四）因过错造成质量事故的；（五）在执业过程中，利用执业身份，构成犯罪的；（六）以他人名义或者允许他人以本人名义从事执业活动，或者出租、出借、涂改、复制、再注册、伪造资格证书、注册证书和执业印章的；（七）侵犯他人权利，或者损害工程所在地人民政府或者他人的合法权益的；（八）未履行注册建造师职责造成他人损失的；（九）未按照要求提供注册建造师信用档案信息的；（十）未履行注册建造师义务和禁止行为规定的其他行为。因此，注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案，故选项A正确。选项B“注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案”错误，注册建造师不配合办理交接手续的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令改正；拒不改正的，可处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。选项C“注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案”错误，注册建造师透露建设单位商业信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门予以警告，责令改正；情节严重的，可处以罚款，吊销资格证书，收回注册证书和执业印章或者降低注册建造师资质等级。选项D“注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案”错误，注册建造师修改施工文件的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门予以警告，责令改正；情节严重的，可处以罚款，吊销资格证书，收回注册证书和执业印章或者降低注册建造师资质等级。12.关于委托合同的说法，正确的是()。A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人可以转委托。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任答案：D解析：本题考查委托合同的相关知识点。选项A，《民法典》第九百二十六条规定：“受托人以自己的名义与第三人订立合同时，第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的，受托人因第三人的原因对委托人不履行义务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人对第三人的权利”。同时，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务的，应当征得受托人的同意。因委托第三人处理委托事务给受托人造成损失的，委托人应当承担赔偿责任，所以，选项A错误。选项B，《民法典》第一百八十八条规定：“无民事行为能力人实施的民事法律行为无效”。委托合同属于民事法律行为，故委托人丧失民事行为能力的，委托合同无效，受托人无需继续处理委托事务，据此，选项B错误。选项C，《民法典》第九百二十九条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失”。无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，委托人不能要求受托人赔偿损失，据此，选项C错误。选项D，《民法典》第九百二十一条规定：“受托人在处理委托事务时，经委托人同意，可以转委托给他人处理。转委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任”。据此，选项D正确。13.在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人()。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在隐蔽工程隐蔽前，承包人应当通知建设单位检查。建设单位没有及时检查，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因此，正确选项为B，即承包人可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。14.关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定答案：C解析：根据《建筑业企业资质管理规定》第十九条，建筑业企业资质证书的有效期是3年。企业应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作出决定的，视为准予延续。因此，选项C“资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续”是正确的。选项A“企业资质证书有效期为3年”是事实陈述，不是正确说法；选项B“企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请”与规定不符；选项D“资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定”同样与规定不符。15.某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故答案：B解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故划分为四个等级：特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。其中，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。根据题目描述，该事故造成12人死亡和5000万元直接经济损失，因此属于重大事故。因此，答案为B选项，即重大事故。16.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。A.优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算B.抵押权优先于优先受偿权C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金D.承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人答案：D解析：《建设工程施工合同（示范文本）》，建设工程价款优先受偿权行使的期限为6个月，自工程实际竣工之日或者发包人应当给付建设工程价款之日起算。故A项错误。根据《民法典》规定，同一财产上已设立抵押权或者质权，该财产又被留置的，留置权人优先受偿。故B项错误。建设工程价款优先受偿权的范围包括：承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款项等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，以及主张权利所支出的合理费用，也不包括当事人约定的违约金、赔偿金。故C项错误。根据《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款，承包人催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人依据前款规定主张其建设工程价款优先受偿权的，人民法院应予支持。发包人未按照约定支付价款，承包人主张在发包人尚欠建设工程价款范围内就其工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权。承包人就商品房享有的建设工程价款优先受偿权不得对抗已经支付购买商品房的全部价款或者大部分款项的买受人。故D项正确。17.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案答案：A解析：《生产安全事故应急预案管理办法》中明确指出，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于综合应急预案。综合应急预案是从总体上阐述事故处理的原则、应急组织及应急响应程序等规范性要求，具有纲领性，因此，答案为A。18.下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是().。A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标答案：B解析：《招标投标法》规定，投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。禁止投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。禁止投标人以排挤竞争对手为目的，采取下列手段联合抵制其他投标人，如潜在投标人；互相约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价等。本题中，选项A、C、D均属于违法行为，选项B“投标人在投标文件中载明投标报价下浮率”符合法律规定。19.关于民事案件开庭审理的说法，正确的是()。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外，人民法院均应当公开审理B.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许答案：C解析：本题考查的是民事案件开庭审理的相关知识。选项A，根据《民事诉讼法》第一百三十四条规定：“人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理”。由此可知，公开审理为原则，不公开审理为例外。所以，选项A“除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外，人民法院均应当公开审理”说法错误。选项B，根据《民事诉讼法》第一百四十六条规定：“原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决”。据此，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，法院可以按撤诉处理，而不是应当缺席判决。所以，选项B“原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决”说法错误。选项C，根据《民事诉讼法》第一百四十八条规定：“人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决”。由此可知，无论案件是否公开审理，一律公开宣告判决。所以，选项C说法正确。选项D，根据《民事诉讼法》第一百四十五条规定：“宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决”。据此，原告在宣判前申请撤诉的，是否准许由人民法院裁定，人民法院不一定不准许撤诉。所以，选项D“人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许”说法错误。20.关于联合体投标的说法，正确的是()。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。故C项正确。21.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。A.大中型施工企业应当在施工现场设立项目经理部B.项目经理部不具备法人资格，其与材料供应商订立的合同无效C.项目经理是项目经理部的法定代理人D.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担答案：D解析：本题主要考查了施工企业项目经理部的相关内容。A选项，根据《建设工程施工企业项目经理资质管理办法》的规定，大中型施工企业可在管理层次上设立项目经理部，而不是必须在施工现场设立项目经理部。因此，A选项错误。B选项，项目经理部不具备法人资格，但其与材料供应商订立的合同在合同相对方没有异议的情况下是有效的。因此，B选项错误。C选项，项目经理并不是项目经理部的法定代理人，而是受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，行使的是代理权。因此，C选项错误。D选项，项目经理部行为的法律后果由施工企业承担。这是因为项目经理部是施工企业的派出机构，不具备独立的法人资格，其行为后果应由其所属的施工企业承担。因此，D选项正确。22.导致委托代理终止的情形是()。A.代理期间届满或代理事务完成B.被代理人丧失民事行为能力C.代理人因防疫需要被隔离观察D.作为被代理人的法人进入破产程序答案：A解析：根据《民法典》规定，代理终止的情形包括代理期间届满或者代理事务完成、被代理人取消委托或者代理人辞去委托、代理人死亡、代理人丧失民事行为能力、作为被代理人的法人、非法人组织终止以及被代理人死亡。防疫隔离观察属于临时性的情况，与代理关系的终止没有直接关系，所以选项C是错误的。选项D作为被代理人的法人进入破产程序，也不会直接导致代理关系终止。被代理人丧失民事行为能力可能会导致代理权终止，但是这不是唯一原因，还需要考虑其他因素。因此，代理期间届满或者代理事务完成是委托代理终止的情形，所以正确答案是A。23.关于建设用地使用权转让的说法正确的是()。A.建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同B.使用期限应当与建设用地使用权的剩余期限一致C.应当向登记机构申请新设登记D.附着于该土地上的建筑物，构筑物及具附属设施可以分别处分答案：A解析：《民法典》规定，建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放权属证书。建设用地使用权自登记时设立、登记机构应当向建设用地使用权人发放权属证书。建设用地使用权自登记时设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。A项正确，建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立相应的合同。B项错误，建设用地使用权转让的，转让双方应当签订书面转让合同，并向登记机构申请变更登记。建设用地使用权自登记时发生转让效力。建设用地使用权转让后，该地块上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。因此，使用期限应当与建设用地使用权的剩余期限一致的说法错误。C项错误，建设用地使用权转让的，应当向登记机构申请变更登记。而不是申请新设登记。D项错误，建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放权属证书。因此，附着于该土地上的建筑物，构筑物及具附属设施不可以分别处分。综上，本题正确答案为A。24.下列客体中，受知识产权法律制度保护的是()A.产品B.存有软件的光盘C.商誉D.商业秘密答案：D解析：根据知识产权法的定义，它保护的对象主要包括专利权、商标权、著作权以及反不正当竞争法等所规定的各种权利。A选项“产品”并不是知识产权法所保护的对象，它更多地是物权法或合同法的保护范围。B选项“存有软件的光盘”虽然包含软件，但软件本身受著作权法保护，而光盘本身则受物权法的保护。C选项“商誉”是一种商业信誉，它更多地受到反不正当竞争法的保护，而不是知识产权法。D选项“商业秘密”则明确受到知识产权法的保护，因为它是一种非公开的、具有商业价值的信息。因此，正确答案是D选项。25.下列财产中，可以抵押的是()A.土地所有权B.所有权有争议的财产C.土地附着物D.拟建造的船舶答案：C解析：根据《中华人民共和国担保法》的规定，抵押人所有的房屋和其他地上附着物可以作为抵押物，而土地所有权和所有权有争议的财产不能抵押。同时，拟建造的船舶也不属于抵押物的范畴。因此，正确答案为C，即土地附着物。26.关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是()A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失B.产生损失的意外事故应当与所在工程直接相关C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内答案：B解析：根据题目中关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，我们来分析每个选项的正确性：A选项提到保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失。然而，建筑工程一切险的保险期限是固定的，且不包括保险期限届满后的损失。因此，A选项是错误的。B选项说产生损失的意外事故应当与所在工程直接相关。这是正确的，因为建筑工程一切险附加的第三者责任险主要是为了保障因施工活动导致的第三方损失。C选项提到人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内。实际上，建筑工程一切险附加的第三者责任险的保障范围不仅仅局限于施工场地内，还可能包括因施工活动导致的其他地点的损失。因此，C选项是错误的。D选项说投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内。然而，建筑工程一切险附加的第三者责任险主要是为第三方提供保障，不包括投保人自身的人员伤亡或财产损失。因此，D选项是错误的。综上所述，正确答案是B选项：产生损失的意外事故应当与所在工程直接相关。27.关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是()A.建筑工程五方责任单位是该罪的犯罪主体B.该罪的法定最高刑是死刑C.该罪对直接责任人员和其他责任人员进行处罚D.该罪并处附加刑答案：D解析：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。A项，工程重大安全事故罪的犯罪主体是特殊主体，即上述四种单位。但是，自然人不能成为本罪的犯罪主体。故A项错误，不当选。B项，工程重大安全事故罪是过失犯罪，过失犯罪的最高法定刑是7年有期徒刑。故B项错误，不当选。C项，工程重大安全事故罪是对单位犯罪的直接责任人员和其他责任人员进行处罚，而不是仅处罚直接责任人员。故C项错误，不当选。D项，工程重大安全事故罪属于危害公共安全犯罪，应并处罚金。故D项正确，当选。综上，本题答案为D。28.关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息答案：D解析：根据《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在签订书面合同后5个工作日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。因此，选项D正确。选项A错误，投标保证金的数额上限为招标项目估算价的2%，而不是5%。选项B错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。选项C错误，中标人被取消其中标资格的，招标人可以不退还投标保证金。因此，选项B和C的说法均错误。29.关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是()。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务答案：B解析：根据《民法典》的规定，融资租赁合同中的义务主要包括：A项，标的物的交付义务应由出卖人向承租人履行，而不是由出租人向承租人履行。故A项错误。B项，出卖人应就租赁物的质量向承租人承担瑕疵担保义务。故B项正确。C项，租赁物的维修义务应由承租人承担，而不是由出租人承担。故C项错误。D项，承租人应向出租人履行交付租金的义务，而不是向出卖人履行。故D项错误。综上，本题答案为B。30.关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是()。A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单位同意B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的，总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工企业对自行采购的原材料、设备，应当按照合同约定及设计和有关标准要求进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。检验不合格的原材料、设备经专业技术检测单位检测鉴定能够达到设计要求的，经建设单位同意可以进行更换。因此，选项A错误。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位五方主体都有质量责任，故选项B错误。《建设工程质量管理条例》规定，施工企业对施工质量的责任是法定的，故选项C正确。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。因此，选项D错误。31.下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为C.行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚D.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为答案：C解析：《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：对行政行为不服的；认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；认为行政机关违法摊派费用的；认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的；认为行政机关侵犯其人身权、财产权等合法权益的。除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。根据《行政诉讼法》的规定，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：国防、外交等国家行为；行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。本题中，A项，行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为，B项，行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为，D项，上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为，均属于行政机关在作出行政行为过程中或者在作出行政行为前为了搜集证据、查明事实而实施的行为，属于过程性行为，不属于行政诉讼受案范围。C项，行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚，属于行政诉讼受案范围。故本题选C。32.关于劳务派遣的说法，正确的是()。A.用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量B.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当协助C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.劳务派遣单位被责令关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效答案：C解析：根据《劳动合同法》的规定，被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。因此，选项C是正确的。选项A中，用工单位不能随意调整派遣劳动者的数量，因此A是错误的。选项B中，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位和用工单位都应当负责，申请工伤认定并支付相关费用，因此B是错误的。选项D中，劳务派遣单位被责令关闭、撤销，用工单位应当将被派遣劳动者退回劳务派遣单位，而不是约定无效，因此D也是错误的。33.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是()。A.总价方式B.定额方式C.成本加酬金方式D.单价方式答案：D解析：根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是单价方式。因此，正确答案为D。34.关于招标公告的说法，正确的是()。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间答案：B解析：招标公告是招标人向潜在投标人发出的邀请，邀请他们参加特定项目的投标。根据《招标投标法》的规定，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。因此，选项A中的“无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告”是不准确的。招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址，招标项目的性质、实施地点和时间，以及获取招标文件的办法等。因此，选项B“招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址”是正确的。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当在指定媒介发布。因此，选项C“可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布”是不准确的。招标公告应当载明招标项目的性质、实施地点和时间，因此，选项D“招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间”是不准确的。综上，选项B是正确的。35.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日。因此，选项B“建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日”是正确的答案。选项A“建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日”和选项C“建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日”均不符合法律规定，选项D“建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日”也不符合法律规定。因此，正确答案为B。36.关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定答案：D解析：本题考查仲裁协议效力确认。选项A，根据《仲裁法》第六十一条：“当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁庭首次开庭前提出，也可以在仲裁裁决作出前提出，但仲裁裁决作出后，当事人对仲裁协议效力提出异议的，人民法院不予受理。故选项A“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出”的表述过于绝对，不符合法律规定。选项B，根据《仲裁法》第六十一条：“当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。据此，当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定，而不能同时请求仲裁委员会和人民法院作出决定或裁定。所以选项B“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定”的表述错误。选项C，根据《仲裁法》第六十条：“人民法院应当在受理案件之日起五日内通知仲裁庭重新仲裁，如仲裁庭仲裁的，仲裁裁决中止；如仲裁庭未仲裁的、仲裁庭未在指定的期间内开始仲裁的，人民法院应当通知当事人向人民法院起诉。当事人申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖”。当事人申请确认仲裁协议效力的案件，既可以由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖，也可以由仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院管辖，故选项C“当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖”的说法错误。选项D，根据《仲裁法》第六十一条：“当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定”。当事人对仲裁协议效力有异议的，既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定，据此选项D说法正确。37.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()起建立。A.用工之日B.试用期满之日C.订立劳动合同之日D.劳动者提供担保之日答案：A解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。因此，选项A“用工之日”是正确的答案。其他选项如试用期满之日、订立劳动合同之日、劳动者提供担保之日都与劳动关系建立的法律规定不符。38.根据《招标投标法实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是()。A.采用公开招标方式的费用较高的项目B.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目D.某技术简单的大型工程项目答案：B解析：根据《招标投标法实施条例》的规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，可以邀请招标：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。因此，选项B“受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目”符合可以邀请招标的情形，而选项A“采用公开招标方式的费用较高的项目”、选项C“住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目”、选项D“某技术简单的大型工程项目”均不符合可以邀请招标的情形。39.下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是()A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改答案：A解析：根据《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，注册建造师执业工程范围内的施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章。分包单位签署质量合格的文件应当由担任总承包项目负责人或项目技术负责人的注册建造师签章。因此，选项A“分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章”是正确的。选项B“分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章”中的“总承包单”应为“总承包单位”，因此B选项错误。选项C“注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责”中，修改文件应当由原注册建造师签章，而不是直接由本人修改，因此C选项错误。选项D“修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改”中，修改文件应当由原注册建造师签章，而不是由具有高级职称的技术人员直接修改，因此D选项错误。40.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的答案：B解析：根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是将承包的工程转包的。选项A“未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的”属于工程质量不良行为；选项C“在施工中偷工减料的”属于工程质量不良行为；选项D“未取得安全生产许可证擅自进行生产的”属于安全生产不良行为。因此，选项B“将承包的工程转包的”符合施工企业承揽业务不良行为的定义。41.关于施工中节能措施的说法，正确的是()。A.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标答案：A解析：根据《绿色施工导则》的规定，在施工组织设计中，应合理安排施工顺序、工作面，均衡施工负荷，做到边施工边保护好成品，避免不必要的返工。故选项A正确。选项B，制定严格的施工能耗指标是节能措施中的管理节能措施，但题目中并未明确提到，故选项B错误。选项C，优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具与题目中所述无直接关联，故选项C错误。选项D，施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标属于节能措施中的用电控制，但题目中并未明确提到，故选项D错误。42.某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日答案：C解析：《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建设工程因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况；因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。本题中，因地震导致该工程在次年3月23日中止施工，建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年3月23日之后的6个月内，即4月23日之前。故选项C正确。43.下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患答案：C解析：本题考查的是建设工程项目的专职安全生产管理人员的职责。选项A“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”是生产经营单位的主要负责人应当履行的安全生产职责，故A错误。选项B“保证本单位安全生产投入的有效实施”是生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行的安全生产职责，故B错误。选项C“现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况”是建设工程项目专职安全生产管理人员的职责，故C正确。选项D“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”是生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行的安全生产职责，故D错误。44.关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是()。A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公B.夜间施工作业必须征得附近居民同意C.抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域答案：D解析：《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定夜间作业是指晚二十二点至晨六点之间的期间。因此，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是“噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域”，即选项D。选项A“噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公”是错误的，因为噪声敏感建筑物包括住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等需要保持安静的建筑物。选项B“夜间施工作业必须征得附近居民同意”是错误的，因为夜间施工必须满足上述法律规定，而不是征得附近居民同意。选项C“抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业”也是错误的，因为夜间施工必须符合法律规定，即使是抢修、抢险作业和因生产工艺上要求，也必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。45.招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标答案：A解析：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，招标人与投标人串通投标的行为包括：招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；招标人向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；招标人授意投标人撤换、修改投标文件；招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供条件。因此，选项A“招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人”属于招标人与投标人串通投标的行为。选项B“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”并不构成串通投标，因为这只是投标人的委托行为，与招标人无关。选项C“投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标”属于投标人之间的串通投标行为，与招标人无关。选项D“属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标”并不构成串通投标，因为这只是同一组织内的协同行为，不一定涉及与招标人的串通。因此，正确答案为A。46.关于人民调解的说法，正确的是()。A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认（23版教材知识点变更）B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行答案：A解析：《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起三十日内共同向人民法院申请司法确认。因此，选项A正确。选项B错误，因为经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书，但这一表述并不完整，因为还需要双方当事人签字、盖章或者按指印，并明确双方当事人的签名、盖章或者按指印的日期。选项C错误，因为经人民调解委员会调解达成的调解协议，并不具有法律强制力，只是具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。选项D错误，因为当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院起诉，而不是申请强制执行。因为调解协议本身并不具有法律强制力，当事人不能直接申请强制执行。如果当事人不履行调解协议，另一方当事人可以向人民法院起诉，由人民法院依法判决。47.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证B.安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期C.建筑施工企业撤销的，其安全生产许可证应当注销D.安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办答案：C解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，A项错误，安全生产许可证由建筑施工企业向颁发管理机关申请领取，而不是由建设单位申请领取。B项错误，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月内向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。D项错误，安全生产许可证遗失或者损毁的，应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请补办，而不是报告。C项正确，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。因此，正确选项为C。48.某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政强制执行D.行政强制措施答案：A解析：本题考查行政法常识。责令限期改正，是指行政主体责令行政相对人限期履行其应当履行的法定义务。责令限期改正属于行政命令的一种，是行政机关对行政相对人的一种行政决定，而非行政处罚、行政裁决、行政强制执行和行政强制措施。故本题答案为A。49.李某被查处存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为()A.2019年9月13日B.2021年9月13日C.2020年9月13日D.2022年9月13日答案：B解析：根据《注册建造师管理规定》相关规定，注册建造师有“挂证”等违法违规行为的，将受到撤销注册、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”的处罚。对于被撤销注册的人员，自撤销决定作出之日起3年内不得再次申请注册，因此，李某最早可以在2021年9月13日之后再次申请二级建造师注册。因此，正确选项为B，即2021年9月13日。50.根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是()A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批答案：A解析：《工程建设国家标准管理办法》中，工程建设国家标准的制定阶段主要包括征求意见、送审和报批等环节。专家评审通常是在这些阶段中的某个环节进行，而不是独立的制定阶段。因此，选项A“专家评审”不属于工程建设国家标准的制定阶段。51.在承揽合同中，除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.留置权B.抵押权C.所有权D.处分权答案：A解析：根据《中华人民共和国合同法》的规定，在承揽合同中，除非当事人另有约定，如果定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款，承揽人对完成的工作成果享有留置权。留置权是一种担保物权，允许承揽人在未收到报酬的情况下暂时扣留其完成的工作成果，以确保其获得应得的报酬。因此，正确答案为A留置权。52.关于建设工程返修的说法，正确的是()。A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修答案：A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当在隐蔽工程隐蔽前、工程竣工验收前以及合同约定的其他情形下，按照合同约定进行自检，并向发包人或监理人提交质量合格证明材料。未经发包人同意，承包人不得隐蔽工程隐蔽。经发包人或监理人检查不合格的，承包人应按照监理人或发包人要求进行返工、修改或补充。经返工、修改或补充后，仍不合格的，承包人应承担违约责任。无论何种原因造成的工程质量问题，承包人都应当负责返修，由此造成的损失，由责任方承担。因此，选项A“对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修”是正确的。选项B“建设工程返修的标的物仅是已完工工程”错误，因为返修可能涉及未完工部分。选项C“对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修”错误，因为无论原因如何，承包人都应负责返修。选项D“对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修”也错误，因为无论原因如何，承包人都应负责返修，费用由责任方承担。53.建筑节能分部工程验收的主持人应当是()A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）答案：D解析：建筑节能分部工程验收的主持人应当是总监理工程师（建设单位项目负责人）。这是根据《建筑节能工程施工质量验收规范》的规定，建筑节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，相关单位参加验收。因此，选项D是正确的。选项A施工企业项目经理、选项B设计单位节能设计负责人、选项C专业监理工程师都不是建筑节能分部工程验收的主持人。54.关于施中发现文物的说法，正确的是()。A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续。D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探答案：A解析：根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。因此，选项A“在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见”是正确的。选项B错误，因为无论是在工程建设中还是农业生产中发现的文物，都属于国家所有，不存在集体所有的情况。选项C错误，根据《文物保护法》规定，抢救发掘古文化遗址、古墓葬，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织具有考古发掘单位资格的单位发掘，并报国务院文物行政部门备案。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织具有考古发掘单位资格的单位发掘，并同时补办审批手续。因此，选项C中“由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘”是错误的。选项D错误，根据《文物保护法》规定，在进行大型基本建设工程前，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。因此，选项D中“建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探”是错误的。55.关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是（）。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装答案：B解析：本题考查的是工程建设中建筑材料的相关规定。选项A错误，对于建设单位负责供应的建筑材料、构配件和设备，经检验或试验证明质量是不合格的，承包方应及时通知建设单位进行复检，对不合格的产品或设备，建设单位不能进行验收，并不得进入现场施工安装。若属建设单位责任，建设单位应承担由此造成的损失，并相应延长工期；若属施工企业责任，施工企业则应承担由此造成的损失，并赔偿建设单位由此造成的所有损失。因此，选项A“由建设单位与施工企业承担连带责任”的说法错误。选项B正确，对于有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等，设计单位可以在技术条款中提出对材料、设备生产厂家的资质、技术条件、供应周期等专门要求。因此，选项B“对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家”的说法正确。选项C错误，对于建设单位负责供应的建筑材料、构配件和设备，经检验或试验证明质量是不合格的，承包方应及时通知建设单位进行复检，对不合格的产品或设备，建设单位不能进行验收，并不得进入现场施工安装。若属建设单位责任，建设单位应承担由此造成的损失，并相应延长工期；若属施工企业责任，施工企业则应承担由此造成的损失，并赔偿建设单位由此造成的所有损失。因此，选项C“由施工企业负责向材料供应商退换”的说法错误。选项D错误，对于进场的建筑材料、构配件和设备，施工单位应进行现场检查，经检查合格方可使用；未经检查或检查不合格的，不得用于工程。同时，对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备等，建设单位委托监理单位监督检查。因此，选项D“未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装”的说法错误。56.关于危险性较大的分部分项工程专项工方案的说法，正确的是（）。A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章答案：D解析：危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法中，正确的是D选项：分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。这是因为危险性较大的分部分项工程需要由专业分包单位编制专项施工方案，而施工总承包单位需要对分包单位的方案进行审核和签字，以确保方案的科学性和可行性。因此，D选项是正确的。对于A选项，危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制，这是错误的，因为专项施工方案应该由专业分包单位编制。对于B选项，危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制，这是正确的，但题目中并没有提及该选项，因此不是正确答案。对于C选项，施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证，这是错误的，因为并不是所有的危险性较大的分部分项工程都需要进行专家论证，只有达到一定规模或者一定危险性的工程才需要进行论证。因此，C选项不是正确答案。57.关于仲裁调解书的说法，正确的是（)。A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作裁决书C.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁答案：C解析：本题考查仲裁调解书的相关知识。选项A，仲裁调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力，仲裁调解书与仲裁裁决书没有法律效力高低的区别，故选项A“仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书”的说法错误。选项B，仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书，而不是必须制作裁决书，因此选项B“仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作裁决书”的说法错误。选项C，仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，因此选项C“仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力”的说法正确。选项D，在仲裁调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决，而不是当事人重新申请仲裁，所以选项D“在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁”的说法错误。多选题（共19题，共19分）58.关于中标通知书的说法，正确的有()。A.中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力B.中标通知书只对招标人具有法律效力C.中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果D.中标通知书的法律性质是承诺E.中标通知书只对中标人具有法律效力答案：ACD解析：根据《招标投标法》规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力