城市排水工程施工合同

城市排水工程施工合同合同当事人甲方（建设单位）：_________________________住所：_____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_______________________________乙方（施工单位）：_________________________资质等级：市政公用工程施工总承包____级（含排水工程专业承包资质）住所：_____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_______________________________第一条工程概况1.1工程名称：XX市XX路段雨水管网改造及接驳工程1.2工程地点：XX市XX区XX路（起于XX大道，止于XX街）1.3工程内容：-DN300-DN1200钢筋混凝土排水管铺设（总长约1200米）；-砖砌圆形检查井（直径φ1000-φ1500，共45座）、雨水口（平篦式，共60座）砌筑；-与既有DN800市政排水管网接驳（2处）；-管道基础（C15混凝土垫层+砂垫层）、回填土（分层夯实，压实度≥95%）施工；-施工范围内临时道路恢复（水泥稳定碎石基层+沥青混凝土面层）。1.4立项批准文号：XX发改〔202X〕XX号1.5资金来源：财政专项拨款第二条合同工期2.1总日历天数：90天（不含雨季顺延工期）2.2开工日期：以甲方书面签发的《开工令》为准2.3竣工日期：自开工令签发之日起第90日历天（若遇不可抗力、甲方原因延误，工期相应顺延）2.4工期顺延条件：-甲方未按时提供施工场地（三通一平）或图纸；-设计变更导致工程量增加超过10%；-不可抗力（暴雨、地震等，需经当地气象/应急部门认定）；-第三方原因（如地下管线产权单位未配合迁改）导致停工。第三条质量标准3.1符合国家现行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市排水工程施工质量验收规范》（CJJ3-2016）及XX市地方标准；3.2管道接口严密无渗漏，检查井砌筑平整、勾缝饱满，回填土压实度经第三方检测合格；3.3工程质量等级：合格（需通过甲方、监理、设计单位联合验收）。第四条合同价款4.1合同总价：人民币______元（大写：____________________）4.2价款形式：固定单价合同（工程量按实结算，单价详见附件《工程量清单》）4.3风险范围：-材料价格波动在±5%以内（含5%）不调整，超过部分按XX市造价管理部门当期信息价调整；-人工、机械费调整按XX市住建委发布的《建设工程人工成本信息》执行；-地下管线探测费用、临时占道费用已包含在合同总价内（不含因乙方未探明管线导致的修复费用）。第五条双方责任5.1甲方责任：-开工前7日内完成施工场地“三通一平”（通水、通电、通路，场地平整，拆迁完毕），交乙方现场验收；-提供施工图纸、地质勘察报告、地下管线（给排水、燃气、电力）现状图（需经产权单位确认）；-委派现场代表（姓名：______，职务：______），负责签证、协调及验收；-按合同约定支付工程款，逾期付款按日万分之五支付违约金；-组织图纸会审、技术交底，处理设计变更（需书面通知乙方）。5.2乙方责任：-项目经理具备市政公用工程二级及以上建造师资格（无在建项目），常驻现场时间≥80%；-编制专项施工方案（深基坑支护、地下管线保护、雨季施工），报甲方/监理审批后方可施工；-施工前必须探明地下管线（采用物探、人工探挖），若损坏管线需立即停工并报甲方，负责修复并承担产权单位索赔；-文明施工：设置围挡（高度≥2.5米）、洒水降尘（每日不少于4次）、夜间施工（22:00-6:00）需办理许可，噪声不超过60分贝；-材料设备：自购材料需提供合格证、检验报告，进场前报监理验收（钢筋、混凝土试块需送第三方检测）；甲方供材（如井盖）需在进场24小时内验收，不合格立即退换；-成品保护：竣工验收前负责管道、检查井保护，损坏由乙方无偿修复；-提交竣工资料（含检测报告、隐蔽工程记录），符合XX市城建档案管理要求。第六条工程验收6.1隐蔽工程验收：每道工序（基础、管道铺设、接口、回填）完成后，乙方自检合格，报监理/甲方验收（24小时内回复），签字后方可隐蔽；6.2分项分部验收：管道铺设、检查井砌筑完成后，组织验收，合格后方可进入下一道工序；6.3竣工验收：工程完工后，乙方提交《竣工报告》及资料，甲方15日内组织验收（设计、监理、勘察单位参加），验收合格签署《竣工验收记录》；6.4验收不合格：乙方需在7日内整改完毕，逾期按日万分之三支付违约金，造成损失由乙方承担。第七条付款方式7.1预付款：合同生效后7日内，甲方支付合同总价的10%（乙方需提供等额预付款保函）；7.2进度款：-完成管道铺设50%，支付至已完工程量的60%；-完成全部管道及检查井，支付至已完工程量的75%；7.3竣工结算款：竣工验收合格后，乙方提交结算资料（15日内），甲方28日内审核完毕，支付至结算总价的90%；7.4质保金：结算总价的10%，质保期满后15日内无息支付（质保期1年，自竣工验收合格之日起算）；7.5付款凭证：乙方每次付款前需提供正规增值税发票，甲方转账支付。第八条违约责任8.1甲方违约：-逾期付款超过15日，乙方有权停工，甲方承担停工损失（按人工、机械停滞费计算）；-未按时提供场地导致工期延误，工期顺延，赔偿乙方实际损失。8.2乙方违约：-逾期竣工，按日万分之五支付违约金（累计不超过合同总价的5%）；-质量不合格，返工费用自负，工期不顺延，造成甲方损失（如道路通行延误）按实际损失赔偿；-转包/违法分包（需甲方书面同意分包），甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；-质保期内未按时维修（接到通知24小时内到场，48小时内修复），甲方有权委托第三方，费用从质保金扣除。第九条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，向工程所在地XX区人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1不可抗力：发生不可抗力，双方互不承担责任，工期顺延，损失各自承担（但需及时通知对方并提供证明）；10.2设计变更：甲方提出变更需书面通知，乙方14日内提交变更报价，甲方确认后调整合同价款和工期；10.3附件：《工程量清单》《施工图纸》《双方承诺函》为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；10.4合同生效：双方签字盖章后生效，质保期满后失效。甲方（盖章）：___________