2024-2025学年度一级建造师复习提分资料及答案详解【历年真题】

一级建造师复习提分资料考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）施工过程质量控制的核心内容是()。

A.质量控制点的质量

B.施工准备工作的质量

C.每道工序质量

D.阶段验收的质量

正确答案：C

2、（单选题）事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素属于项目目标控制的()。

A.主动控制

B.被动控制

C.动态控制

D.静态控制

正确答案：A

3、（单选题）下列关于施工组织设计的基本内容表述错误的是()。

A.施工环境及施工条件属于工程概况的内容

B.根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序属于施工部署及施工方案的内容

C.施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安排

D.技术经济指标用以衡量施工的专业水平

正确答案：D

4、（单选题）客货共线铁路验收标准是与行车速度等条件有密切关系的质量指标，它是按时速（）客货共线铁路确定的。

A.100km

B.120km

C.140km

D.160km

正确答案：D

5、（单选题）下列关于施工总承包模式的特点表述错误的是()。

A.一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据

B.开工日期不可能太早，建设周期会较长

C.建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工单位的管理水平和技术水平

D.招标及合同管理工作量将会减小

正确答案：C

6、（单选题）工程总承包合同中不属于承包人的义务的是()。

A.提供履约保证

B.负责工程的协调

C.提供现场

D.根据发包人的要求终止合同

正确答案：C

7、（单选题）根据项目目标动态控制的工作程序，在项目实施过程中项目目标的动态控制，首先做的是()。

A.进行项目目标分解

B.收集项目目标的实际值

C.进行项目目标的计划值和实际值的比较

D.确定各种资源投入量

正确答案：B

8、（单选题）某房地产公司通过拍卖方式取得了一块商业地块进行开发。其取得土地的方式及权属性质是()。A.以划拨方式取得土地所有权B.以划拨方式取得土地使用权C.以出让方式取得土地所有权D.以出让方式取得±地使用权正确答案：D9、（单选题）关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()

A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装

B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接

C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施

D.在设备管线安装部位安装加强龙骨

正确答案：B

10、（单选题）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由()支付。

A.劳务分包人

B.工程承包人

C.业主

D.以上都不对

正确答案：A

11、（单选题）材料、半成品、工程用品属于()。

A.劳动主体

B.劳动对象

C.劳动手段

D.劳动方法

正确答案：B

12、（单选题）有一墙体为刚性方案，墙高H=2.4m，墙的截面为800mm×400mm，则该墙体的高厚比为()。A.3B.8C.6D.4.5正确答案：C13、（单选题）路基工程施工中关键工序有如下四种回答，其中完整的正确回答是（）。

A.高边坡防护、过渡段路基、基底处理、软弱地基施工

B.路堤填筑、路堑开挖、高边坡防护和过渡段路基施工

C.基底处理、软土地基、路堤填筑、路堑开挖、高边坡防护和过渡段路基施工

D.基底处理、软土地基及特殊路基施工、路堤填筑、路堑开挖、高边坡防护和过渡段路基施工

正确答案：D

14、（单选题）燃烧性能等级为B1级的装修材料其燃烧性为()。

A.不燃

B.难燃

C.可燃

D.易燃

正确答案：B

15、（单选题）项目目标动态控制的纠偏措施不包括()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.系统措施正确答案：D二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）关于和解的说法，正确的有()。

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案：AE

2、（多选题）锤击沉管灌注桩施工方法适用于在()中使用。

A.黏性土层

B.淤泥层

C.密实中粗砂层

D.淤泥质土层

E.砂砾石层

正确答案：ABD

3、（多选题）房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。

A.工程概况、房屋使用管理要求

B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件

D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

正确答案：BD

4、（多选题）支护的作用有（）。

A.喷射混凝土的作用有防止地表水流入或渗入洞内

B.钢拱架的作用解决隧道在施工期间的通风而采取的工程措施

C.锚杆的作用有支承围岩、加固围岩、提高岩间摩阻力，形成“组合梁”、“悬吊”作用

D.钢拱架的作用有加强限制围岩变形、作为超前支护的后支点、承受部分松弛荷载

E.喷射混凝土的作用有支承围岩、“卸载”、填平补强围岩、覆盖围岩表面、阻止围岩松动、分配外力

正确答案：CDE

5、（多选题）关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有()。

A.反映了最佳施工方案在时间上的安排

B.反映了施工机具等资源的供应情况

C.反映了施工方案在空间上的全面安排

D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排

E.使整个现场能有组织地进行文明施工

正确答案：CDE

第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日;事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差(25天)，工期索赔不成立，费用索赔成立。

2、（问答题）某新建单线铁路工程设计行车速度为160km/h，全长189km，其中简支T梁有360孔，设计为跨区间无缝线路，站线铺轨28km，沿线有十多家石料场，其中铺轨与架梁由一个工程局公司总承包，接轨站位于繁忙的铁路干线上，站内有大量平地。

问题：

1.选择铺架方案，并加以解释。

2.建设单位要求7个月完成铺架，请确定有关施工进度。

3.简述跨区间无缝线路施工方案与施工步序。

4.简述该工程铺架施工应投入的主要机械设备。

正确答案：1.应选择的铺架方案是：在接轨站设置制梁场合轨排基地，采用机械化方案铺轨、架梁，铺架前采用汽车运输道碴，提前预铺道床。原因是：轨道工程和梁部工程规模大，应采取机械化铺架，接轨站有条件设置铺架基地，价购梁运输困难，应该现场制梁，沿线石料丰富，可以就近分散铺设道床。

2.按照经验，平均每天可以架梁3孔，接轨3km。

计算检验：189÷3+360÷3=183天=6月，实施工期略小于要求工期，可行。

所以有关施工进度确定如下：

制梁3孔/天，架梁3孔/天;轨排组装3km/天(包括沿线轨排)，正线铺