2025年智慧实验室系统建设工程合同

2025年智慧实验室系统建设工程合同

合同编号：_________________________

签订地点：_________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

鉴于：

甲方为推进智慧实验室系统建设，提升科研与实验效率，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，特委托乙方承担智慧实验室系统建设工程。乙方具有相应的资质和能力，愿意按照本合同约定完成建设工作。为明确双方权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第四条标的物及服务内容

4.1标的物名称：智慧实验室系统建设工程

4.2规格型号：系统包括但不限于智能环境监控子系统、自动化实验设备子系统、数据管理与分析子系统、安全防护子系统及用户交互界面，具体技术参数详见本合同附件一《智慧实验室系统技术规格书》。

4.3数量：一套完整智慧实验室系统，含所有硬件设备、软件平台及安装调试服务。

4.4计量单位：套。

4.5质量标准：

4.5.1硬件设备应符合国家标准GBXXXX及相关行业推荐标准DBXXXX，质量保证期为自交付之日起三年；

4.5.2软件平台应通过国家软件著作权登记，性能指标满足本合同附件二《软件功能需求说明》要求，并符合国家信息安全等级保护三级标准；

4.5.3系统整体质量应达到双方约定的验收标准，具体见本合同第五条。

4.6服务内容：乙方负责提供从设计、设备采购、安装、调试、培训至系统试运行的全流程服务。

第五条价款及履行

5.1合同总价：

5.1.1大写：人民币____________________元整（以下简称“合同总价”）；

5.1.2小写：¥____________________元（以下简称“合同总价”）。

5.2税费及发票：本合同总价为含税价格，适用税率____________________%，税金由乙方承担。乙方应在甲方支付款项后十日内，向甲方开具等额增值税专用发票。

5.3付款方式及节点：

5.3.1预付款：本合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价____%的预付款，即人民币____________________元（¥____________________元），用于项目启动及初期设备采购；

5.3.2进度款：乙方完成系统主体安装调试并通过阶段性验收后____日内，甲方支付合同总价____%的进度款，即人民币____________________元（¥____________________元）；

5.3.3尾款：系统通过最终验收合格后____日内，甲方支付剩余合同总价____%的尾款，即人民币____________________元（¥____________________元）。

5.4支付方式：甲方通过银行转账方式支付款项至乙方以下账户：

开户名称：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

5.5交付与履行：

5.5.1交付时间：乙方应于____年____月____日前完成全部建设内容，并交付甲方使用；

5.5.2交付地点：甲方指定实验室所在地，具体地址：_________________________；

5.5.3交付方式：乙方负责将系统运至交付地点，并承担运输、卸货及现场安装前的相关费用；

5.5.4运输费用：系统运输、保险及交付过程中产生的所有费用由乙方承担。

第六条风险控制与违约责任

6.1双方权利与义务

6.1.1甲方的权利与义务：

（1）有权对乙方的建设工作进行监督，并依据合同约定进行验收；

（2）应按合同约定及时支付款项，提供必要的场地、电源及配合资料；

（3）对乙方工作人员提出合理安全要求的，应及时予以配合。

6.1.2乙方的权利与义务：

（1）有权要求甲方按照合同约定支付款项；

（2）应保证建设工作符合合同约定的质量标准，并承担因自身原因造成的质量问题；

（3）应确保工作人员遵守现场安全管理规定，对因乙方原因造成的甲方财产损失或人员伤害承担赔偿责任。

6.2违约责任

6.2.1甲方违约责任：

（1）若甲方未按约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分____‰的违约金，逾期超过____日的，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方赔偿损失；

（2）甲方原因导致交付延迟的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价____‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%。

6.2.2乙方违约责任：

（1）若乙方未按约定交付合格的系统，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____‰的违约金，逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付款项并赔偿损失；

（2）系统质量不符合约定标准的，乙方应负责无偿返工、修复直至合格，并承担因此产生的费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，损失金额不低于合同总价的____%；

（3）因乙方原因导致项目延期交付的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%。

6.3争议解决

6.3.1争议解决方式：本合同履行过程中发生争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。

6.3.2争议管辖：向____（填写具体法院名称或仲裁机构名称）提起诉讼/申请仲裁。

第七条合同生效与附则

7.1生效条件：本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖本方公章（或合同专用章）之日起生效。

7.2合同份数：本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

7.3附件：本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单如下：

附件一：《智慧实验室系统技术规格书》

附件二：《软件功能需求说明》

附件三：《项目实施进度计划》

（其他附件：_________________________）

7.4其他：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同附件内容均由双方确认，作为合同附件共同遵守。

第八条签署栏

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

__________________________