防排烟工程施工合同

防排烟工程施工合同甲方（全称）：__________法定代表人：__________地址：__________乙方（全称）：__________资质等级：防排烟工程专业承包____级（需符合国家住建部门规定）地址：__________鉴于甲方拟实施______项目防排烟工程，乙方具备相应施工资质及技术能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：______项目防排烟工程1.2工程地点：______1.3工程范围：（1）防排烟系统深化设计（若需）；（2）所有防排烟设备及配件采购、运输、现场保管；（3）风管制作安装（含镀锌钢板风管、柔性风管，材质厚度符合GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》及设计要求）；（4）风机（轴流风机、离心风机等）安装、单机调试；（5）排烟口、送风口、防火阀、排烟防火阀等部件安装、联动调试；（6）与消防报警系统、通风空调系统的联动接口施工及联合调试；（7）系统检测（含风管漏风量检测、风量风压测试、联动功能测试）；（8）工程竣工验收及资料移交（含竣工图纸、检测报告、验收记录、设备说明书等）；（9）质保期内的维修保养服务。1.4工程内容：______（如地下车库机械排烟、楼梯间正压送风等）二、工期2.1开工日期：______年______月______日（以甲方书面开工通知为准）2.2竣工日期：______年______月______日2.3总工期：______日历天2.4工期调整：（1）甲方原因（场地未交付、图纸变更未及时确认、付款逾期超7天等）导致延误，工期顺延，甲方承担乙方窝工、材料积压损失；（2）乙方原因（施工组织不当、材料不合格返工、资质不符等）导致延误，每逾期1天按合同总价万分之五付违约金，逾期超15天甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%违约金及甲方损失；（3）不可抗力（地震、政府指令停工等）导致延误，双方互不担责，工期顺延，乙方需24小时内书面通知甲方并提供证明。三、质量标准3.1符合国家现行规范：GB50016《建筑设计防火规范》、GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》、GB50166《火灾自动报警系统施工及验收标准》等；3.2符合甲方提供的施工图纸及设计变更要求；3.3系统联动调试合格，满足消防验收要求（若项目需消防验收）；3.4质量等级：合格。四、合同价款4.1合同总价：人民币______元（大写：______），此为固定总价（若可调价，明确：材料价格波动超5%按实调整，调整依据为当地造价信息）；4.2价款组成：设备采购费、安装费、调试费、检测费、管理费、利润、税金等；4.3付款方式：（1）预付款：合同生效后7个工作日内，甲方支付合同总价10%（______元）；（2）进度款1：风管安装完成并经甲方、监理验收合格后7个工作日内，支付30%（______元）；（3）进度款2：风机、风口、阀门安装及管线连接完成，验收合格后7个工作日内，支付25%（______元）；（4）进度款3：系统联动调试合格、出具检测报告后7个工作日内，支付20%（______元）；（5）竣工款：工程竣工验收合格、乙方提交完整资料后7个工作日内，支付10%（______元）；（6）质保金：合同总价5%（______元），质保期满后7个工作日内无息支付。4.4付款凭证：乙方每次申请付款需提供符合甲方要求的发票及验收证明。五、双方权利义务5.1甲方权利义务：（1）提供“三通一平”施工场地（含施工用水用电接口），协调场地障碍物清理；（2）合同生效后3日内提供完整施工图纸及技术交底；（3）委派______为甲方代表，负责现场协调、验收签证；（4）按约定支付工程款；（5）组织竣工验收，及时确认结果；（6）不得干涉乙方合法施工，不得要求使用不合格材料设备。5.2乙方权利义务：（1）提供有效资质证书复印件（加盖公章），委派具备相应执业资格的项目经理；（2）编制施工组织设计、专项安全方案，报甲方、监理审批后实施；（3）采购材料设备需经甲方书面确认品牌、规格，进场前报甲方、监理验收，不合格3日内更换；（4）严格按规范施工，接受甲方、监理监督，保证质量；（5）负责施工安全，配备防护设施，办理施工人员意外险，承担安全事故责任及费用；（6）按工期竣工，逾期担责；（7）收集整理工程资料，竣工后提交完整资料；（8）质保期内接到维修通知24小时到场，48小时内修复（紧急故障12小时到场）。六、工程变更6.1工程变更需甲方书面通知，乙方不得擅自变更；6.2变更价款：按签证单调整，相同项目按原单价，无相同项目按市场价协商；6.3变更导致工期调整的，双方另行确认顺延天数。七、竣工验收7.1乙方完工后提交验收申请及资料，甲方组织监理、设计等单位验收；7.2验收合格签署报告，工程移交甲方；7.3验收不合格，乙方需在甲方指定期限内返工，费用自担，逾期按2.4条担责；7.4消防验收配合：乙方需协助甲方完成消防验收，费用已含在合同价款中。八、质量保修8.1保修范围：本工程所有内容，因乙方施工、材料质量导致的故障；8.2保修期限：自竣工验收合格之日起2年；8.3保修责任：（1）质保期内免费维修、更换不合格材料；（2）甲方使用不当、外力损坏导致故障，乙方有偿维修，费用由甲方承担；（3）质保期满后提供终身有偿维修服务。九、违约责任9.1甲方逾期付款：每逾期1天按应付款万分之五付违约金，逾期超15天乙方有权停工，甲方承担停工损失；9.2乙方质量不合格：无偿返工至合格，返工工期不顺延，逾期按2.4条担责；无法返工导致报废的，承担合同总价20%违约金及甲方损失；9.3乙方未履行保修：甲方委托第三方维修，费用从质保金扣除，不足部分乙方补足；9.4违约导致合同解除：违约方承担合同总价10%违约金及守约方实际损失（含律师费、诉讼费）。十、争议解决10.1协商解决；协商不成的，提交工程所在地______仲裁委员会仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）。十一、其他11.1补充协议与本合同具有同等效力；11.2本合同自双方签字盖章之日起生效；11.3本合同一式_____