2025年监理工程师土建案例真题及答案

2025年监理工程师土建案例练习题及答案一、背景资料某城市新建高端住宅项目，总建筑面积8.5万㎡，地下2层（车库及设备用房）、地上18层（住宅），框架-剪力墙结构，设计使用年限50年，抗震设防烈度7度。建设单位通过公开招标与施工总承包单位A（具备建筑工程施工总承包一级资质）签订《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同工期20个月（2024年10月1日至2026年6月1日），合同价1.2亿元（不含税），约定进度款按每月完成产值的85%支付，预留5%质量保证金；因非施工方原因导致的工期延误，工期顺延并补偿合理费用。监理单位B（具备房屋建筑工程监理甲级资质）受建设单位委托承担施工阶段监理任务，监理合同约定监理范围包括质量、进度、投资控制及安全管理等。二、事件描述与问题事件1：基坑支护专项方案审查2024年11月，施工单位A向项目监理机构报送《基坑支护与降水工程专项施工方案》（以下简称“方案”）。监理工程师审查发现：①方案中仅标注了支护桩类型（钻孔灌注桩）和混凝土强度等级（C30），未明确冠梁尺寸、腰梁设置位置及土钉墙坡度参数；②监测方案仅列出“按规范监测”，未明确监测点布置、预警值及监测频率；③计算书引用的地质勘察报告为项目初勘数据（详勘报告已于2024年9月出具，显示局部区域存在软弱土层）；④方案编制人签字为施工员张某（非注册建造师），审批人为项目技术负责人李某（无企业技术负责人签字）。问题1：针对事件1中方案存在的问题，监理工程师应如何处理？依据的主要法规或规范有哪些？事件2：地下室底板混凝土质量问题2025年3月15日，施工单位A浇筑地下室底板（C35P6抗渗混凝土），监理员现场巡视发现：①混凝土运输单显示出场坍落度为180mm（设计要求180±20mm），但现场实测仅140mm；②施工班组未对混凝土进行二次搅拌，直接泵送浇筑；③部分区域因泵送压力不足，工人自行加水调整坍落度。监理员立即要求暂停浇筑并报告专业监理工程师，但施工单位项目经理称“已通知搅拌站调整配比，后续批次会改善”，继续组织施工。当日22时，底板混凝土浇筑完成，24小时后未按规范覆盖养护（仅洒水2次）。问题2：（1）针对混凝土坍落度不符合要求及工人自行加水行为，监理应采取哪些措施？（2）若后续检测发现底板混凝土抗渗性能不达标，监理应如何处理？事件3：设计变更导致的索赔2025年5月10日，建设单位口头通知施工单位A，将原设计的普通铝合金外窗（单价450元/㎡）改为断桥铝合金外窗（单价780元/㎡），要求5月15日前提交变更后的施工方案。施工单位因需重新采购材料、调整安装工艺，于5月12日至5月16日停工5天，产生窝工费用（人工+机械）8万元；5月20日，施工单位向监理机构提交《费用索赔报审表》，要求补偿停工损失8万元、材料差价（按新单价与原合同暂估价差额计算）15万元，并顺延工期5天。问题3：（1）施工单位的索赔是否成立？说明理由。（2）监理机构应如何处理该索赔？事件4：主体结构钢筋隐蔽工程验收2025年7月20日，施工单位A申请12层柱钢筋隐蔽工程验收。监理工程师检查发现：①部分柱纵向钢筋间距偏差达+50mm（设计要求200mm，规范允许偏差±20mm）；②个别钢筋连接区（机械连接）未按规范设置箍筋加密（设计要求间距100mm，实际间距200mm）；③钢筋保护层厚度实测值最小为15mm（设计要求25mm）。施工单位提出“偏差属轻微质量问题，不影响结构安全”，拒绝整改。问题4：（1）监理工程师应如何处理该隐蔽工程验收？（2）若施工单位仍不整改，监理可采取哪些措施？事件5：塔式起重机顶升事故2025年9月5日，施工单位A租赁的QTZ80塔式起重机（产权单位C，具备起重机械制造许可证）在顶升加节作业中发生倾斜事故，导致1名安装工人重伤（经治疗后康复），直接经济损失35万元。事故调查发现：①顶升前，施工单位未向监理机构报验（专项施工方案已于8月20日审批，但未按要求进行安全技术交底）；②作业人员未佩戴安全带，且未按方案要求使用防脱装置；③液压系统存在漏油故障（产权单位C在日常维护中未检测到）。问题5：（1）该事故属于哪类生产安全事故？（2）监理机构是否应承担责任？说明理由。（3）监理应如何应对此类安全事故？事件6：工程进度款审核2025年11月，施工单位A提交10月份工程进度款支付申请，申报金额680万元（含：合同内完成产值590万元、事件3索赔金额23万元、现场签证费用25万元）。经监理工程师审核：①合同内完成产值590万元属实；②现场签证费用25万元已按程序确认；③事件3索赔尚未达成一致。问题6：监理机构应审核的进度款金额是多少？说明理由（合同约定进度款支付比例为85%，质量保证金按当期完成产值的5%预留）。三、答案与解析问题1答案（1）处理措施：①要求施工单位A立即修改方案，补充以下内容：冠梁尺寸、腰梁位置及土钉墙坡度参数；明确监测点布置（如沿基坑周边每20m设1点）、预警值（如支护结构水平位移≥30mm）及监测频率（开挖阶段每日1次）；采用详勘报告数据重新计算支护结构承载力；②要求方案编制人改为注册建造师（项目负责人），并经施工单位技术负责人签字、加盖企业公章后重新报送；③若施工单位未按要求修改，签发《监理通知单》，并报告建设单位；未经审核通过，禁止施工。（2）依据：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条（危险性较大的分部分项工程需编制专项方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施）；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）第十条（专项方案需由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章）；《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2021）第3.1.4条（监测方案应包含监测点布置、预警值等）。问题2答案（1）针对坍落度不达标及自行加水的处理措施：①立即要求暂停混凝土浇筑，签发《监理通知单》，要求施工单位：对已进场混凝土见证取样复试（重点检测坍落度、抗压及抗渗强度）；对自行加水的混凝土作退场处理（已浇筑部分需标识并记录）；②约谈施工单位项目经理，要求整改搅拌站配比（如增加减水剂用量），并对操作工人进行技术交底；③检查混凝土运输记录，核实是否存在运输时间过长（超过2小时）导致坍落度损失的问题，若属搅拌站责任，督促施工单位向供应商索赔。（2）若抗渗性能不达标：①要求施工单位委托有资质的检测机构对底板混凝土进行钻芯取样检测（每500㎡取1组，每组3个芯样）；②若检测结果仍不满足设计要求（P6），组织设计单位验算：若能满足结构安全，由设计单位出具处理意见（如表面涂刷渗透结晶型防水涂料）；若不能满足，要求施工单位返工（凿除不合格部分，重新浇筑）；③返工费用由施工单位承担，工期不顺延，并将质量问题记入监理日志，上报建设单位。问题3答案（1）索赔分析：①工期索赔成立：建设单位口头变更设计（后应补充书面变更单），导致施工单位停工5天，属非施工方原因，且外窗安装为关键工作（假设外窗工程在进度计划中为关键线路），应顺延工期5天；②费用索赔部分成立：停工损失8万元（人工、机械窝工）属合理损失，应补偿；材料差价15万元需按合同约定处理（原合同若约定材料价为暂估价，应按实际采购价调整；若为固定单价，需看变更是否属设计责任），本案例中建设单位提出变更，材料差价应由建设单位承担。（2）监理处理程序：①要求建设单位7日内补充书面设计变更单（附设计单位确认的变更图纸）；②审核施工单位提交的索赔依据（如停工期间人工、机械台班记录、材料采购合同），确认损失真实性；③与建设单位、施工单位协商一致后，签发《费用索赔审批表》，同意补偿23万元（8+15），并确认工期顺延5天；④若协商不一致，按合同约定提交争议评审或向法院起诉。问题4答案（1）隐蔽工程验收处理：①拒绝签署《隐蔽工程验收记录》，签发《监理通知单》，要求施工单位：对钢筋间距超差部分（间距＞220mm）进行调整（如增加钢筋或减小间距）；在机械连接区按设计要求补设箍筋（间距100mm）；对保护层厚度不足部位（＜25mm），采用高强度细石混凝土或砂浆进行修补（厚度≥10mm）；②要求施工单位整改完成后重新报验，监理工程师复查合格后方可隐蔽。（2）施工单位拒绝整改的措施：①签发《工程暂停令》，要求暂停12层主体结构施工；②报告建设单位，若施工单位仍不整改，向建设行政主管部门（当地住建局）报告；③因施工单位原因导致的工期延误及返工费用，由施工单位承担。问题5答案（1）事故等级：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令），造成1人重伤（未达3人）、直接经济损失35万元（未达100万元），属于一般事故（造成3人以下重伤或100万元以下直接经济损失为一般事故）。（2）监理责任分析：监理机构不承担主要责任，但需履行监管职责。理由：①塔式起重机顶升属于危险性较大的分部分项工程（超过一定规模的需专家论证），监理已审批专项方案，但施工单位未报验即作业，属未履行监理程序；②监理未发现施工单位未进行安全技术交底的问题，存在监管疏漏，但非事故直接原因（直接原因为未按方案操作、设备故障）。（3）监理应对措施：①立即启动安全事故应急预案，要求施工单位：停止作业，保护现场；救治伤员，向建设行政主管部门（2小时内）和安全监管部门报告；②参与事故调查，核查事故原因（重点检查专项方案执行情况、安全技术交底记录、设备维护台账）；③要求施工单位：对全体起重作业人员进行安全培训；委托有资质的检测机构对塔式起重机结构安全性进行评估（如倾斜导致的变形是否影响使用）；④签发《监理通知单》，要求产权单位C加强设备日常维护，施工单位完善顶升作业审批流程（报验→监理检查→同意后作业）。问题6答案（1）审核金额计算：①