钢结构雨棚施工合同

钢结构雨棚施工合同甲方（全称）：乙方（全称）：统一社会信用代码：__________统一社会信用代码：__________地址：____________________地址：____________________法定代表人：__________法定代表人：__________联系电话：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：钢结构雨棚工程1.2工程地点：____________________（明确具体地址）1.3工程范围：-钢结构框架制作、运输、安装；-彩钢板（或阳光板）面板及附件安装；-钢结构防腐处理（除锈、刷漆）；-排水系统（天沟、落水管）安装；-现场清理及成品保护（直至竣工验收）。1.4工程内容：详见附件《施工图纸》《工程量清单》。1.5工期：总工期______日历天，自甲方发出书面开工通知次日起算；竣工日期为______年______月______日。第二条合同价款2.1合同总价：人民币______元（大写：____________________）（含税，税率______%）。2.2价款组成：详见附件《工程量清单》《材料报价单》，含材料采购、制作、运输、安装、人工、机械、管理费、利润、税金及质保期内维修费用。2.3价款调整：仅因以下情形可调整，否则固定总价：-甲方书面变更施工图纸、工程量；-不可抗力导致的额外费用（按本合同第十条约定）。第三条双方责任3.1甲方责任1.开工前______日内，提供施工场地（具备“三通一平”：通水、通电、通路，场地平整无障碍物），并清除场地内影响施工的地下管线、树木等；2.开工前______日内，向乙方提供经甲方确认的施工图纸______套（含电子版），乙方不得擅自修改；3.协调施工期间与周边单位、政府部门的关系，办理施工临时占道、夜间施工等审批手续（费用由甲方承担）；4.按本合同第四条约定支付工程款；5.收到乙方验收通知后______小时内组织验收（隐蔽工程24小时内，竣工验收10日内）。3.2乙方责任1.具备钢结构工程专业承包三级及以上资质（提供复印件加盖公章），配备合格施工人员（特种作业人员持有效证件）；2.按施工图纸、国家及行业规范（GB50205《钢结构工程施工质量验收标准》、GB50344《建筑结构检测技术标准》等）施工，保证工程质量；3.负责施工安全：-设置安全防护设施（如警示标志、防护网），购买施工人员意外伤害险（保额≥50万元/人）、工程一切险（保额=合同总价），保险期限至竣工验收合格；-施工中发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用，及时通知甲方并上报主管部门；4.材料采购：所有材料需符合约定标准（详见附件），进场前______小时通知甲方验收，提供出厂合格证、检验报告；甲方抽样检测合格后方可使用（检测费用由乙方承担，不合格则材料退场并承担损失）；5.按工期施工，逾期承担违约责任（详见第五条）；6.负责成品保护，竣工验收前因乙方原因造成损坏，无偿修复。第四条工程款支付1.预付款：合同签订后______日内，甲方支付合同价______%（即______元），乙方需提供等额履约保函（有效期至竣工验收合格后30日）；2.进度款1：钢结构框架安装完成，经甲方验收合格后______日内，支付合同价______%（即______元）；3.进度款2：彩钢板及附件、排水系统安装完成，经甲方验收合格后______日内，支付合同价______%（即______元）；4.结算款：竣工验收合格后______日内，乙方提交结算资料，甲方______日内审核完毕；审核确认后______日内，支付至结算价______%（即______元）；5.质保金：结算价______%（即______元），质保期满后______日内，无质量问题支付（质保期内维修费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担）。第五条工期延误与违约责任5.1工期延误-甲方原因（图纸变更、场地未交付、逾期验收）：工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按______元/人·天计算，以实际窝工人数为准）；-乙方原因：每逾期1天，支付合同价______‰的违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方支付合同价______%的违约金，并赔偿甲方实际损失。5.2其他违约-甲方逾期付款：每逾期1天，按应付未付金额______‰支付违约金；逾期超过30天，乙方有权停工，损失由甲方承担；-乙方材料不合格或擅自转包分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同价______%的违约金，并赔偿甲方损失；-乙方工程质量不合格：无偿整改至合格，逾期按延误工期处理；造成甲方损失的，承担赔偿责任。第六条工程验收1.隐蔽工程验收：钢结构焊接、防腐处理等隐蔽工序完成后，乙方提前24小时通知甲方验收；甲方24小时内未验收视为合格，乙方可进入下一道工序；2.中间验收：钢结构框架安装完成后，乙方通知甲方验收，合格后方可安装面板；3.竣工验收：工程完成后，乙方提交《竣工验收报告》及完整资料（含竣工图纸、检验记录等）；甲方10日内组织验收，验收合格签署《竣工验收确认书》；验收不合格，乙方7日内整改，逾期按延误工期处理。第七条质保期与维修1.质保期：______年（自竣工验收合格之日起算）；2.质保内容：钢结构结构安全、彩钢板防水、落水管排水、五金件（螺栓、铆钉等）；3.维修响应：乙方接到甲方维修通知后24小时内到场，48小时内修复（紧急情况12小时内到场）；因甲方使用不当损坏，乙方提供维修服务，费用由甲方承担。第八条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第九条其他约定1.不可抗力：指地震、台风、政府指令等不能预见、不能避免的事件，发生后双方及时通知，协商处理；工期顺延，损失各自承担；2.合同生效：双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份；3.附件效力：《施工图纸》《工程量清单》《材料报价单》《乙方资质文件》为本合同组成部分，与本合同具