隔声降噪工程施工合同

隔声降噪工程施工合同甲方（全称）：[甲方名称]乙方（全称）：[乙方名称]依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，就隔声降噪工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：隔声降噪工程1.2工程地点：[工程具体地址]1.3工程范围：（1）墙面：基层清理→阻尼隔音毡（≥2mm，[约定品牌]）→隔音棉（容重≥40kg/m³，[约定品牌]）→12mm石膏板（[约定品牌]）→环保批刮刷漆；（2）顶面：轻钢龙骨→隔音棉填充→石膏板封层→表面处理；（3）地面：找平→隔音垫（≥10mm，[约定品牌]）→水泥自流平；（4）门窗：三元乙丙密封胶条更换、缝隙隔音密封胶填充、双层中空隔声窗（符合GB/T11944-2002）；（5）管线穿凿处隔声封堵、施工区域成品保护。1.4工期：开工日期：[XXXX年XX月XX日]（甲方书面通知为准）；竣工日期：[XXXX年XX月XX日]；总日历天数[XX]天。（注：甲方原因/不可抗力延误，工期顺延；乙方原因延误，按本合同第九条担责）1.5质量标准：符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）、《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005）及附件1《验收标准》，验收合格。二、合同价款2.1总价款：人民币[XX]元（大写：[XX]圆整），为固定综合单价包干（含材料、人工、机械、管理、利润、税金及风险费），最终结算价=固定单价×实际工程量。2.2固定综合单价清单（附件2）：明确各分项单价、材料规格、施工工艺。三、双方责任3.1甲方责任：（1）开工前3日提供无障碍场地（水电接驳到位），协调物业/相邻单位；（2）开工前5日提供确认的施工图纸（附件3）；（3）按约定支付工程款；（4）提前24小时书面通知验收（隐蔽/竣工）；（5）甲方供材（附件4）按进度提前3日到场。3.2乙方责任：（1）具备施工资质（提供资质复印件），配备合格人员/设备；（2）开工前7日提交《施工组织设计》（含进度、安全），甲方5日内确认；（3）材料需“三证”（合格证、检测报告、质保书），进场前通知甲方验收（24小时内到场，逾期视为合格）；（4）按规范施工，承担施工安全事故全部责任；（5）竣工后清理现场至符合要求；（6）按工期竣工，逾期担责。四、材料供应4.1乙方供材：本合同1.3条材料由乙方采购，不得擅自更换；需更换的，提前10日提交申请及替代材料检测报告，甲方书面确认后方可更换。4.2甲方供材：逾期/不合格导致延误的，工期顺延，甲方承担窝工损失（每日[XX]元）。4.3不合格材料：乙方24小时内清场更换，否则影响工期由乙方负责。五、质量与验收5.1隐蔽验收：隔音棉/龙骨等隐蔽前24小时通知甲方，未验收擅自隐蔽的，返工费乙方承担，工期不顺延。5.2中间验收：完成50%工程量时双方确认进度质量。5.3竣工验收：乙方提交申请及竣工资料（施工记录、检测报告等），甲方10日内验收；不合格的，乙方15日内返工，直至合格，费用自担，工期不顺延。5.4隔声检测：甲方可委托CMA资质机构检测，合格甲方担费，不合格乙方担费并整改。六、价款支付6.1预付款：合同签订后7日内付30%（[XX]元）；6.2进度款1：完成50%工程量，甲方确认后7日内付30%（[XX]元）；6.3进度款2：预验收合格后7日内付30%（[XX]元）；6.4结算款：竣工合格后15日内付至95%；6.5质保金：5%结算款，质保期满15日内无息支付（无质量问题）。七、质量保修7.1质保期：竣工验收合格之日起1年；7.2质保责任：质量问题乙方24小时到场，48小时维修（特殊情况协商），费用自担；逾期未到，甲方委托第三方维修，费用从质保金扣除。八、违约责任8.1甲方违约：（1）逾期付款：每日按未付金额万分之五付违约金；逾期超15日，乙方有权停工，甲方付总价款5%违约金；（2）未供场地/材料：工期顺延，每日付窝工费[XX]元。8.2乙方违约：（1）工期延误：每日按总价款万分之五付违约金；超10日，甲方有权解除合同，乙方付总价款10%违约金并赔偿损失；（2）质量不合格：返工逾期每日付万分之五违约金；仍不合格，甲方解除合同，乙方退工程款并付20%违约金；（3）材料不合格：按材料价款2倍付违约金，更换合格材料，工期不顺延；（4）转包/分包：甲方解除合同，乙方付10%违约金。九、不可抗力9.1定义：地震、台风、政府指令等不能预见/避免/克服的客观情况；9.2责任：各自承担损失，工期顺延，互不担责。十、争议解决协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他11.1设计变更：甲方提前10日书面通知，乙方5日内提报价单，确认后施工，变更工程量按固定单价核算；11.2合同生效：双方签字盖章之日起生效；11.3附件：附件1-4为本合同组成部分，与本合同同等效力；11.4一式