2025年 ktv点歌系统建设工程合同

2025年ktv点歌系统建设工程合同

合同编号：_________________________

签订地点：_________________________

签订日期：2026年________________月____日

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

联系方式：_________________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：_________________________

联系方式：_________________________

鉴于：

甲方为提升其ktv点歌系统的服务质量和用户体验，拟对现有系统进行升级改造。乙方具备承接ktv点歌系统建设工程的专业能力和技术实力。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，双方达成如下协议，以资共同遵守。

第四条标的物/服务内容与规格

4.1标的物/服务名称：ktv点歌系统建设工程。

4.2标的物/服务规格、型号及数量：

4.2.1系统构成：包括但不限于中央服务器、前厅客户端终端（含触摸屏）、包厢客户端终端（含智能终端）、点歌软件、后台管理系统、网络设备、音响设备集成、系统数据迁移与备份等。

4.2.2主要技术参数：

（1）中央服务器：配置不低于_________________的主板、_________________的内存、_________________的硬盘，支持_________________并发点歌请求，存储容量不低于_________________，需符合_____________标准；

（2）前厅及包厢客户端终端：采用_____________触控技术，分辨率不低于_____________，响应时间不超过_____________毫秒，支持_____________等操作系统，外观颜色为_____________；

（3）点歌软件：功能包括但不限于在线点歌、歌曲分类检索、订单管理、会员管理、收银集成、报表统计等，需符合_____________行业规范；

（4）网络设备：采用_____________品牌路由器及交换机，传输速率不低于_____________，需满足_____________标准；

（5）音响设备集成：根据甲方ktv场所布局，集成_____________品牌音响系统，总功率不低于_____________瓦，音质需达到_____________标准。

4.2.3数量：共计_____________套，其中前厅客户端终端_____________台，包厢客户端终端_____________台，中央服务器_____________台，网络设备_____________套，音响设备集成_____________处。计量单位：套、台、套、套、处。

4.3质量标准：

4.3.1系统功能性能：各项功能需满足合同附件一《ktv点歌系统功能需求规格书》的要求，系统稳定性需达到_____________小时连续运行无故障，点歌响应时间不超过_____________秒。

4.3.2符合标准：系统硬件设备需符合国家_________________标准，软件系统需通过_________________软件著作权认证，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》_____________级要求。

4.3.3双方约定标准：其他未明确部分，均按照乙方提供的《产品技术说明书》及双方确认的样品标准执行。

4.4验收标准：

4.4.1验收依据：本合同、合同附件、乙方提供的技术文档、验收测试报告、产品合格证等。

4.4.2验收程序：系统安装调试完成后，由甲方组织验收小组，依据本合同约定及附件标准进行验收。乙方需配合提供必要的技术支持。

4.4.3验收标准：系统各项功能测试合格率不低于_____________%，性能指标达到本合同第四条4.3款约定，外观、安装位置符合甲方要求，且通过甲方不少于_____________人的实际操作确认无异议，方可视为验收合格。

第五条价款与支付

5.1合同总价：

5.1.1大写：人民币_________________________元整（以下简称“合同总价”）。

5.1.2小写：¥_____________。

5.2税费及发票：本合同总价为含税价格。乙方应在收到甲方相应付款后_____________日内，向甲方开具等额、合法的增值税_____________专用发票（或普通发票，根据甲方资质选择）。如因乙方原因导致甲方无法获得合法发票，甲方有权拒绝支付相应款项。

5.3付款方式与节点：甲方应按照以下节点向乙方支付合同款项：

5.3.1预付款：合同签订后_____________日内，甲方向乙方支付合同总价_____________%的款项，即人民币_____________元（¥_____________），作为项目启动预付款。

5.3.2进度款：系统安装调试完成并经甲方初步验收合格后_____________日内，甲方向乙方支付合同总价_____________%的款项，即人民币_____________元（¥_____________）。

5.3.3尾款：系统最终验收合格，乙方提供完整竣工资料及发票后_____________日内，甲方向乙方支付合同总价_____________%的款项，即人民币_____________元（¥_____________）。

5.3.4支付方式：甲方通过银行转账方式支付至乙方以下账户：

开户名称：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

5.4交付与履行：

5.4.1交付时间：乙方应于_____________年_____________月_____________日前完成所有系统设备的安装、调试及初步验收工作。系统最终交付时间不应晚于_____________年_____________月_____________日，具体以双方确认的进度计划为准。

5.4.2交付地点：甲方ktv场所内指定区域。

5.4.3交付方式：乙方负责将全部系统设备及线缆运至交付地点，并负责现场安装、调试及人员培训。

5.4.4运输费用：设备从乙方仓库至甲方交付地点的运输、保险及装卸费用由乙方承担。若因甲方原因导致的额外运输需求，相关费用由甲方承担。

第六条工程期限与履行

6.1工程期限：本合同项下ktv点歌系统建设工程总期限为_____________日历天，自合同签订之日起计算，其中包含_____________个法定节假日的调整。如遇不可抗力或甲方原因导致工作延误，经双方书面确认后，工期相应顺延。

6.2履行地点：甲方ktv场所位于_________________________的场所内。乙方应确保所有工作人员及设备符合甲方场地的安全及卫生要求。

6.3履行方式：乙方应按照国家及行业相关施工规范、技术标准，并参照乙方提供的《项目实施方案》，组织专业人员进行系统的设计、设备采购、安装、调试、测试及培训等工作。

第七条双方权利与义务

7.1甲方的权利与义务：

7.1.1权利：

（1）监督乙方按照合同约定及附件标准履行工程义务；

（2）在乙方违反合同约定时，有权要求其限期整改、承担违约责任；

（3）在系统质量或性能不符合约定时，有权拒绝验收并要求乙方承担损失。

7.1.2义务：

（1）按时向乙方提供合同约定的项目场地、必要的技术资料及配合人员，确保乙方顺利开展工作；

（2）按照合同约定及时审核并支付合同款项；

（3）非因乙方原因导致的工程延误（如不可抗力、甲方指令变更等），甲方不承担违约责任，但应及时通知乙方并协助其解决问题。

7.2乙方的权利与义务：

7.2.1权利：

（1）按照合同约定收取工程款项；

（2）在甲方未按时支付款项影响合同履行时，有权暂停工作或解除合同并要求甲方赔偿损失。

7.2.2义务：

（1）确保拥有履行合同所需的资质、能力及专业人员，严格按照合同技术标准和项目实施方案完成工程建设，确保工程质量；

（2）承担因自身原因造成的工期延误责任，并按约定向甲方支付逾期交付违约金；

（3）对所提供的系统软件及硬件拥有合法权利，保证不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益；

（4）在项目完成后提供完整的竣工资料、操作维护手册及不少于_____________小时的免费人员培训；

（5）对在甲方场所内接触到的商业秘密承担保密义务，保密期限为本合同履行完毕后_____________年。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任：

8.1.1逾期付款：甲方未按本合同第五条5.3款约定支付任何一期款项，每逾期一日，应按当期应付未付款项的_____________%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的____________%。逾期超过_____________日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及合同总价____________%的违约金。

8.1.2其他违约：因甲方原因（如提供资料错误、场地移交延迟等）导致乙方工作延误或产生额外费用，由甲方承担相应责任。

8.2乙方违约责任：

8.2.1逾期交付：除不可抗力或甲方原因外，乙方未能按本合同第六条6.1款约定的时间完成工程建设，每逾期一日，应按合同总价的_____________%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的____________%。逾期超过_____________日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项并支付合同总价____________%的违约金。

8.2.2质量不合格：系统最终验收不合格，经整改后仍无法达到合同第四条约定标准的，乙方应承担全部整改费用，并按不合格项目价值的_____________%向甲方支付违约金。若质量问题导致甲方产生直接损失，乙方还应予以赔偿。

8.2.3知识产权侵权：若因乙方提供的系统侵犯第三方知识产权导致甲方遭受损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款等），乙方应承担全部赔偿责任，甲方有权解除合同并要求乙方退还所有款项。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_____________（选择：人民法院/仲裁委员会）提起诉讼/申请仲裁。

9.2争议管辖：若选择诉讼，由_____________（填写具体法院名称，如：甲方所在地/乙方所在地/合同履行地）人民法院管辖；若选择仲裁，由_____________（填写具体仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在_____________，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十章合同生效及其他

10.1生效条件：本合同自双方授权代表签字并加盖本合同首部载明的单位公章（或合同专用章）之日起生效。

10.2合同份数：本合同一式_____________份，甲方执_____________份，乙方执_____________份，具有同等法律效力。

10.3附件：本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单如