脚手架搭设建筑工程劳务分包合同

脚手架搭设建筑工程劳务分包合同合同编号：[具体编号]发包方（以下简称甲方）：名称：________________________法定代表人：__________________地址：________________________联系方式：____________________分包方（以下简称乙方）：名称：________________________法定代表人：__________________地址：________________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就[工程名称]脚手架搭设建筑工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称[详细工程名称]1.2工程地点[具体施工地址]1.3分包范围本工程范围内全部脚手架搭设、拆除、维护及相关劳务工作，包括但不限于外墙脚手架、满堂脚手架、悬挑脚手架等的搭设与拆除；安全网、密目网的挂设与拆除；脚手架防护栏杆的安装与拆除；脚手架基础处理；脚手架日常维护、加固及相关材料的场内运输、码放等工作。1.4分包方式本工程采用劳务分包方式，乙方负责提供完成分包范围内工作所需的全部人工、辅助材料（如铁丝、螺栓等）、小型机具（如扳手、锤子等），甲方提供主要材料（如钢管、扣件、脚手板等）及大型机械设备。二、合同工期2.1开工日期本工程计划开工日期为______年______月______日，具体以甲方书面通知为准。2.2竣工日期本工程计划竣工日期为______年______月______日，乙方应确保在甲方规定的工期内完成全部工作。若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，经甲方书面确认后，工期相应顺延。2.3工期调整如遇以下情况，工期可相应顺延：1.不可抗力因素，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如停工令、征用等）、社会异常事件（如罢工、骚乱等）；2.甲方未能按合同约定提供施工场地、图纸、材料或设备，导致乙方无法正常施工；3.设计变更或工程量增加，经甲方书面确认需要延长工期的。三、质量标准3.1质量要求乙方应严格按照国家现行相关施工验收规范、标准及甲方提供的施工图纸、技术交底等要求进行施工，确保脚手架工程质量达到[具体质量标准，如合格、优良等]。若因乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此产生的一切费用由乙方承担；若因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.2质量验收1.乙方应在每道工序完成后，及时进行自检，自检合格后向甲方提交验收申请。甲方应在收到乙方验收申请后的______个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署验收文件；验收不合格的，乙方应立即进行整改，并重新申请验收，直至验收合格。2.工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料及验收报告，甲方应在收到乙方竣工资料及验收报告后的______个工作日内组织竣工验收。竣工验收合格的，双方签署竣工验收文件；竣工验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并重新申请竣工验收，由此产生的一切费用由乙方承担。四、双方权利与义务4.1甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督、检查和指导，对不符合要求的，有权要求乙方限期整改；有权对乙方的人员配备、设备使用等情况进行检查，对不满足施工要求的，有权要求乙方调整或更换；有权按照合同约定对乙方的工作进行考核和奖惩。2.义务负责提供施工所需的图纸、技术资料，并向乙方进行技术交底；负责提供施工所需的主要材料、大型机械设备，并保证其质量和供应时间；负责协调与其他施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件；按照合同约定及时支付乙方劳务费用；协助乙方办理相关施工手续，提供必要的施工场地和临时设施。4.2乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的图纸、技术资料、材料和设备；有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用；有权拒绝甲方提出的违反法律法规及合同约定的不合理要求。2.义务负责组织具有相应资质和技能的施工人员，按照合同约定和甲方要求完成脚手架搭设、拆除及维护等工作；负责对施工人员进行安全教育和技术培训，确保施工人员具备相应的安全意识和操作技能；负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此给甲方及其他第三方造成的损失；负责施工过程中的文明施工管理工作，保持施工现场整洁有序，做到工完场清；负责对施工过程中产生的建筑垃圾进行清理和运输，并按照甲方要求进行堆放和处理；负责保管甲方提供的材料和设备，如有损坏或丢失，应照价赔偿；未经甲方书面同意，不得将本工程分包或转包给第三方；按照甲方要求及时提供施工进度报表、质量检验报告等相关资料。五、劳务费用及支付方式5.1劳务费用计算本工程劳务费用采用以下第[X]种方式计算：1.按建筑面积计算：每平方米______元，本工程建筑面积暂定为______平方米，合同总价暂定为人民币______元（大写：____________________）。最终以实际完成的合格工程量乘以单价进行结算。2.按脚手架搭设长度计算：每延长米______元，本工程脚手架搭设长度暂定为______米，合同总价暂定为人民币______元（大写：____________________）。最终以实际完成的合格工程量乘以单价进行结算。3.其他方式：____________________。5.2费用调整如遇以下情况，劳务费用可进行调整：1.设计变更导致工程量增减的，按照实际增减的工程量乘以合同单价进行调整；2.因甲方原因导致乙方窝工、停工的，乙方应在窝工、停工发生后的______个工作日内，向甲方提交窝工、停工报告，经甲方确认后，按照实际窝工、停工天数及合同约定的人工单价进行补偿；3.合同约定的其他费用调整情况。5.3支付方式1.预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款；2.进度款：乙方每月______日向甲方提交当月已完成工作量报表，甲方应在收到报表后的______个工作日内完成审核，并按照审核确认工作量的______%支付进度款；3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在______个工作日内向甲方提交完整的结算资料，甲方应在收到结算资料后的______个工作日内完成结算审核。经双方确认结算金额后，甲方扣除已支付的款项及合同约定的应扣款后，将剩余款项在______个工作日内支付给乙方；4.质保金：甲方预留结算总价的______%作为质保金，质保期为______个月。质保期满后，如无质量问题，甲方应在______个工作日内将质保金无息退还给乙方。六、安全施工与文明施工6.1安全施工1.乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范及甲方的安全管理制度，建立健全安全生产责任制，加强对施工人员的安全教育和管理，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的劳动防护用品，并督促施工人员正确使用。3.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，如设置防护栏杆、安全网等，确保施工现场及周边人员的安全。4.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并在______小时内通知甲方。同时，乙方应按照国家有关规定及时向有关部门报告事故情况，并积极配合有关部门进行事故调查和处理。6.2文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关文明施工的法律法规、标准规范及甲方的文明施工管理制度，保持施工现场整洁有序。2.乙方应在施工现场设置临时厕所、垃圾池等临时设施，并定期进行清理和消毒。3.乙方应合理安排施工时间，减少施工噪音和粉尘对周边环境的影响。4.乙方应按照甲方要求对施工现场进行围挡，并保持围挡的整洁和美观。七、违约责任7.1甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定支付劳务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担由此给乙方造成的全部损失。2.若甲方未按照合同约定提供施工所需的图纸、技术资料、材料或设备，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，并相应顺延工期。7.2乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成工作，每延误一日，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；延误超过______日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。2.若乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此产生的一切费用由乙方承担；若因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方未经甲方书面同意，将本工程分包或转包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的______%向甲方支付违约金；同时，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。4.若乙方违反安全施工或文明施工的相关约定，甲方有权责令乙方限期整改；若乙方逾期未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权按照合同约定对乙方进行处罚，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式_