公路排水工程施工合同

公路排水工程施工合同甲方：[建设单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[建设单位注册地址]乙方：[施工单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[施工单位注册地址]资质等级：[市政公用工程施工总承包三级及以上]安全生产许可证号：[有效安全生产许可证编号]第一条工程概况1.1工程名称：XX公路排水工程1.2工程地点：XX市XX区XX公路K0+000至K5+000段1.3工程范围：（1）DN300-DN800钢筋混凝土排水管铺设（含基础浇筑、接口处理）；（2）砖砌圆形检查井（φ1000-φ1500）砌筑及重型球墨铸铁井盖安装；（3）雨水口（单篦/双篦）及DN200连接管施工；（4）沟槽开挖、回填（分层夯实至设计压实度）；（5）临时排水设施设置及拆除。1.4工程内容：按甲方提供的施工图纸及工程量清单所示全部工作内容。1.5计划工期：计划开工日期：XXXX年XX月XX日计划竣工日期：XXXX年XX月XX日总日历天数：XX天（含法定节假日）1.6质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《城镇排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及国家现行相关规范，达到合格等级。第二条合同价款2.1合同形式：固定总价合同（含人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金，以及材料价格波动±5%以内的风险费用）。2.2合同总价：人民币XX元（大写：XX元整）。2.3价款调整：仅因甲方书面变更指令、不可抗力或政策调整导致的费用变化可调整，调整方式按本合同第七条执行。第三条双方责任3.1甲方责任：（1）开工前7日内提供完整施工图纸、地质勘察报告及技术交底；（2）开工前5日内完成施工场地“三通一平”（施工用水用电接口接至施工现场边界，场地内障碍物清除）；（3）办理施工许可、占道施工审批等相关手续，承担相关费用；（4）派驻现场代表1名，负责协调现场问题、签署签证及验收文件；（5）按本合同第八条约定按时支付工程款。3.2乙方责任：（1）配备符合资质的项目经理1名、安全员2名及持证施工人员，机械设备（挖掘机、压路机等）进场前报甲方核验；（2）采购材料需符合设计要求，提供产品合格证、检验报告，甲方有权抽检，不合格材料立即退场；（3）严格遵守安全施工规范，设置警示标志，购买施工人员意外伤害保险（保额不低于50万元/人）；（4）文明施工，每日清理施工垃圾，避免噪音扰民（夜间22:00至次日6:00不施工）；（5）负责成品保护至竣工验收合格，损坏需无偿修复。第四条工期延误4.1甲方原因延误（如图纸变更、未按时提供场地、未按时支付工程款）：（1）工期顺延，顺延天数按实际影响天数计算；（2）乙方可索赔窝工损失（人工按XX元/工日、机械按租赁价计算），索赔报告需在事件发生后7日内提交甲方。4.2乙方原因延误：（1）每逾期1天，支付合同总价0.5‰的违约金；（2）逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方实际损失（含重新招标费用、工期延误损失等）。第五条质量验收5.1隐蔽工程验收：管道铺设前、沟槽回填前24小时通知甲方及监理验收，验收合格签署记录后方可进入下道工序；未经验收擅自施工的，需返工并承担费用，工期不顺延。5.2分项工程验收：每完成一段（如K0+000至K1+000），乙方提交验收资料，甲方7日内组织验收。5.3竣工验收：工程完工后，乙方提交完整竣工资料（含竣工图、检验记录、结算资料等），甲方15日内组织验收，合格后签署《竣工验收记录》。5.4质量不合格：乙方需无条件返工至合格，承担返工费用及工期延误责任；返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方赔偿损失。第六条缺陷责任6.1缺陷责任期：12个月，自竣工验收合格之日起算。6.2缺陷责任期内，乙方接到甲方维修通知后24小时内到场，48小时内完成维修（紧急情况12小时内到场），费用由乙方承担；逾期未维修的，甲方可委托第三方维修，费用从质量保证金中扣除。第七条变更与索赔7.1工程变更：甲方需出具书面《工程变更指令》，乙方按指令施工；变更价款按以下顺序确定：（1）合同中已有相同项目单价的，按合同单价计算；（2）合同中无相同但有类似项目单价的，参照类似单价计算；（3）无类似单价的，按市场价（需经甲方确认）计算。7.2索赔：乙方索赔需在事件发生后10日内提交《索赔报告》（含事实、原因、金额、工期影响），甲方15日内答复；逾期未答复视为认可索赔。第八条价款支付8.1预付款：合同生效后7日内，甲方支付合同总价10%（XX元）作为预付款。8.2进度款：（1）完成50%工程量（管道铺设完成至K2+500）后，乙方提交进度报告，甲方7日内审核，支付至合同总价50%；（2）工程完工后，乙方提交进度报告，甲方7日内审核，支付至合同总价70%。8.3竣工结算：（1）竣工验收合格后15日内，乙方提交结算资料，甲方20日内审核完毕；（2）审核确认后7日内，支付至结算总价95%（扣除已支付款项）。8.4质量保证金：结算总价5%，缺陷责任期12个月满后10日内，无质量问题一次性支付。第九条安全责任9.1乙方对施工安全负全面责任，发生安全事故需立即报告甲方及当地安监部门，承担全部责任及费用（含伤亡赔偿、事故处理费等）。9.2甲方派驻现场代表有权监督乙方安全施工，发现违规行为可要求整改，乙方需立即执行。第十条违约责任10.1甲方未按时支付工程款：每逾期1天，支付应付未付金额0.5‰的违约金；逾期超过30天，乙方有权停工，工期顺延。10.2乙方擅自转包/分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金。10.3乙方使用不合格材料：甲方有权要求更换，乙方承担费用，并处合同总价1%的违约金。第十一条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十二条其他12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同一式4份，甲方2份，乙方2份，具有同等法律效力。12.3附件