管道保温工程施工合同

管道保温工程施工合同管道保温工程施工合同甲方（发包人）：_________________________统一社会信用代码：_________________________地址：_____________________________________乙方（承包人）：_________________________统一社会信用代码：_________________________地址：_____________________________________第一条工程概况1.1工程名称：_________________________（具体项目名称）1.2工程地点：_________________________1.3工程范围：（1）管道类型：给排水管道、采暖管道、空调水管道（具体管径见附件《管道保温工程量清单》）；（2）保温材料：岩棉管壳（容重≥100kg/m³，导热系数≤0.044W/(m·K)）、橡塑海绵（闭孔率≥90%，导热系数≤0.035W/(m·K)）；（3）保温层厚度：管径≤DN100为30mm，DN150-DN300为50mm，DN350及以上为80mm；（4）保护层：镀锌铁皮（厚度0.5mm）/铝皮（厚度0.4mm），接口搭接≥50mm，咬口严密；（5）辅项：管道表面除锈（St2级）、刷防锈漆（两道，干膜厚度≥60μm）、保温层接口密封（专用胶带）。1.4工程内容：管道表面清理→除锈→刷漆→保温材料安装（错缝拼接，无空隙）→保护层施工→接口密封→质量检验→成品保护。第二条合同工期2.1开工日期：______年______月______日（以甲方书面开工通知为准）2.2竣工日期：______年______月______日2.3总日历天数：______天2.4工期调整：（1）甲方原因（设计变更、图纸延误、未按时提供水电接驳点）：工期顺延，乙方需在7日内提交窝工/机械停滞损失清单，甲方10日内确认；（2）乙方原因（材料供应不及时、施工组织不当）：工期不顺延，逾期承担违约责任；（3）不可抗力（地震、台风等，需提供政府部门证明）：工期顺延，双方各承担自身损失。第三条质量标准3.1符合国家现行规范：《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126-2014）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；3.2甲方要求：（1）保温层平整，无松动、空鼓，拼接缝隙≤2mm；（2）保护层无划痕、变形，搭接处密封不漏气；（3）防锈漆均匀，无漏刷、流挂。第四条合同价款4.1合同形式：固定单价合同（单价见附件《管道保温单价表》），单价包含人工、材料、机械、辅材、管理费、利润、税金、措施费（脚手架、安全防护）；4.2结算方式：按实际施工验收合格的工程量×固定单价，调整范围：（1）材料价格波动±5%以内不调整，超过部分按当期信息价调整；（2）设计变更按签证单调整（单价按原合同，无原单价的按市场询价确认）；4.3暂定价款：人民币______元（大写：_________________________）。第五条双方责任5.1甲方责任（1）开工前3日提供施工图纸、技术交底，协调总包/监理单位；（2）提供施工场地（水电接驳点距作业面≤50m），负责现场障碍物清理；（3）收到验收通知后24小时内组织隐蔽/分项验收，5日内组织竣工验收；（4）按合同约定付款，逾期承担违约金。5.2乙方责任（1）编制施工方案（含安全专项方案）报甲方/监理审批，审批通过后方可施工；（2）材料进场前提供合格证、检验报告，经甲方/监理验收合格后方可使用，不合格材料立即退场；（3）现场配备专职安全员，落实安全防护（安全帽、安全带、防滑鞋），承担施工期间所有安全事故责任（含人员伤亡、财产损失）；（4）文明施工：材料堆放有序（距作业面≤10m），每日清理垃圾并运至指定地点；（5）成品保护：施工期间及验收前保护已完工程，损坏负责修复（费用自行承担）；（6）竣工后10日内提交完整资料（材料合格证、检验记录、验收单、竣工图）。第六条工程验收6.1隐蔽工程验收：每道隐蔽工序（除锈、刷漆、保温层铺设）完成后，乙方提交验收申请，甲方24小时内验收，合格签字后方可进入下道工序；未验收擅自施工的，返工费用乙方承担，工期不顺延。6.2竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工报告及资料，甲方15日内组织验收，合格签署《竣工验收单》；不合格的，乙方5日内整改完毕，再次验收，整改期间工期按乙方违约处理。第七条付款方式7.1预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的10%（人民币______元）；7.2进度款：（1）完成50%工程量（经甲方确认），支付至已完工程量的70%；（2）全部工程完工，支付至已完工程量的80%；7.3竣工结算款：竣工验收合格后20日内，乙方提交结算资料，甲方10日内审核完毕，支付至结算总价的95%；7.4质保金：结算总价的5%，质保期满后15日内无息支付；7.5付款要求：甲方付款前，乙方需提供合法增值税发票（税率按国家规定），否则甲方有权顺延付款。第八条违约责任8.1甲方违约（1）未按时提供图纸/场地：每逾期1天，支付乙方窝工损失（人工150元/人/天，机械停滞费按台班价）；（2）未按时付款：每逾期1天，按应付款的万分之五支付违约金，逾期超过30天，乙方有权停工，损失甲方承担；（3）未按时验收：视为验收合格，按约定支付进度款。8.2乙方违约（1）质量不合格：返工至合格，承担返工费用，工期不顺延；（2）工期延误：每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金，逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；（3）材料不合格：立即更换，承担费用，工期不顺延；（4）未提供竣工资料：每逾期1天，按合同总价的万分之三支付违约金。第九条质保期与保修9.1质保期：2年，自竣工验收合格之日起算；9.2保修责任：质保期内，乙方接到甲方通知后24小时内到场，48小时内修复（人为损坏除外），逾期未修，甲方可委托第三方，费用从质保金中扣除。第十条争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十一条其他条款11.1设计变更：甲方需出具书面《设计变更单》，乙方按单施工，变更费用及工期另行确认；11.2保险：乙方负责施工人员意外伤害保险（保额≥50万元/人）、财产保险，费用自行承担；11.3合同生效：双方签字盖章后生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；11.4附件：《管道保温工程量清单》《管道保温单价表》为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：___________