建筑工程补充条款协议

建筑工程补充条款协议甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]统一社会信用代码：[乙方代码]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的《[原合同全称]》（以下简称“原合同”），为适应项目实施过程中出现的新情况及双方协商一致，经友好协商，达成如下补充条款协议（以下简称“本协议”）：第一条应用范围及依据本协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。凡本协议明确约定的内容，将优先于原合同相关条款执行。本协议仅适用于原合同项下的[具体工程项目名称或编号]工程，涉及原合同第[列出被修改的原合同条款编号]条、第[列出被修改的原合同条款编号]条等条款的修改或补充，具体内容见本协议正文。本协议未尽事宜，参照原合同相关条款执行；原合同没有约定或约定不明的，由双方另行协商或依法处理。第二条工程范围与内容的补充/变更1.2.1甲方同意在原合同基础上，增加[详细描述新增工程项目内容，例如：编号为XX的地下室消防管道系统工程，包括但不限于XX材料采购、管道安装、系统测试等]（以下简称“新增工程”）。新增工程的工程量约为[具体数量][单位]，暂按单价[单价金额]元/[单位]计算，暂估总价为[暂估总价金额]元（此金额不包含税金）。1.2.2新增工程的技术标准、质量要求应不低于原合同约定的标准，并符合国家及地方现行的相关规范标准。1.2.3新增工程所需图纸由甲方负责提供，提供时间为本协议生效后[具体天数]日内。乙方根据甲方提供的图纸组织施工。1.2.4新增工程的工期：乙方应在原合同约定工期的基础上，额外增加[具体天数]天来完成新增工程内容的施工，具体起止时间根据原合同工期及甲方通知确定。第三条工期调整的补充约定2.1.1因执行本协议第一条所述新增工程，导致乙方实际工期延误。2.1.2乙方应在预计工期延误发生前[具体天数]日，以书面形式向甲方说明延误原因及预计延误天数。甲方应在收到书面通知后[具体天数]日内予以确认或提出处理意见。2.1.3经甲方书面确认的工期延误，乙方实际工期相应顺延。确认的延误天数不得超过本协议第一条2.2.3款约定的额外工期天数。2.1.4因甲方原因（如提供图纸延迟、工作指令不清等）导致新增工程工期延误的，延误工期应在甲方发出书面指令或提供条件延误之日起计算，并经乙方书面确认。第四条价款调整与支付方式的补充约定3.1.1新增工程的合同价款暂按本协议第二条1.2.2款约定的暂估总价[暂估总价金额]元执行。最终结算价格以双方根据实际完成的合格工程量，按照原合同约定的计价原则（或双方另行协商确定的计价原则）进行的结算为准。3.1.2新增工程的价款支付：(1)乙方完成新增工程量[百分比]%并经甲方确认合格后，甲方应支付至新增工程合同价款的[百分比]%，即[金额]元。(2)乙方完成新增工程量[百分比]%并经甲方确认合格后，甲方应支付至新增工程合同价款的[百分比]%，即[金额]元。(3)新增工程竣工验收合格后[或：主体工程完成时]，甲方应支付至新增工程合同价款扣除已支付款项后的[百分比]%，即[金额]元。(4)上述支付比例及金额均为暂定，最终支付比例及金额以最终结算为准。甲方应在每次应支付款金额到达后[具体天数]日内，将款项支付至乙方在原合同中指定的银行账户。3.1.3新增工程款项支付均不包含税金。乙方应在收到甲方支付款项后[具体天数]日内，向甲方开具等额的增值税普通发票。第五条材料设备供应的补充约定5.1.1新增工程所需的主要材料（例如：[列举具体材料名称，如：XX品牌XX规格的管道、阀门等]），由甲方负责供应。甲方应确保按合同约定时间、数量、地点和合格标准将材料交付乙方。甲方供应材料的风险自交付给乙方时转移。5.1.2甲方应在本协议生效后[具体天数]日内，将新增工程所需甲供材料的详细清单（包括名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间及地点）书面提供给乙方。5.1.3乙方应按原合同约定，负责采购新增工程所需的其他材料，并确保符合合同质量标准。乙方的采购方案应至少提前[具体天数]日提交甲方确认。第六条质量标准的补充约定6.1.1新增工程的质量标准应严格符合国家及地方现行的相关规范标准，并满足原合同约定的质量要求。6.1.2新增工程完成隐蔽工程作业后，乙方应先自行检查，合格后通知甲方代表进行验收。甲方代表应在收到通知后[具体天数]日内到现场验收。甲方代表未按时验收，乙方可自行检查并记录，甲方应予以认可。6.1.3新增工程的竣工验收，应按照原合同约定的程序进行，乙方应准备好完整的竣工资料。甲方应在收到乙方竣工验收申请及完整资料后[具体天数]日内组织验收。第七条违约责任的补充约定7.1.1若乙方未能按本协议第二条约定及修正后的工期完成新增工程，每逾期一日，应向甲方支付新增工程合同价款[百分比]%（例如：0.1%）的违约金，但累计违约金不超过新增工程合同价款的[百分比]%（例如：10%）。逾期超过[具体天数]日的，甲方有权解除本协议项下新增工程的施工合同，乙方应承担由此给甲方造成的损失。7.1.2若甲方未能按本协议第三条约定支付新增工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项[百分比]%（例如：0.1%）的违约金。7.1.3因甲方原因（如未按时提供图纸、甲供材延迟等）导致乙方窝工或增加成本的，甲方应予以补偿，补偿标准双方另行协商确定。7.1.4任何一方违反本协议项下的保密义务，应承担相应的违约责任。第八条不可抗力本协议的不可抗力条款适用原合同的相关约定。发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并在合理期限内提供有效证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可协商解除本协议或部分免除责任。第九条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[原合同约定的仲裁委员会名称或人民法院名称]提起仲裁/诉讼。第十条其他10.1本协议项下新增工程所产生的所有竣工资料、验收记录等，应作为原合同附件存档。10.2本协议的生效、变更、解除、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议与原合同共同构成双方就本协议所涉事项的完整协议，取代