2024-2025学年度监理工程师考前冲刺练习题完整参考答案详解

监理工程师考前冲刺练习题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是()。

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

正确答案：D

2、（单选题）承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()。

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

正确答案：B

3、（单选题）采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案：C

4、（单选题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是()

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

正确答案：A

5、（单选题）质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中，“要求”是指()的需要和期望。

A.供方和需方

B.组织和个人

C.明示和隐含

D.一般和特殊

正确答案：C

6、（单选题）下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用正确答案：B7、（单选题）加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检局限性

D.评价方法特殊性

正确答案：C

8、（单选题）FIDIC合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时，完工日期应（）。

A.考虑非承包人原因应顺延的工期

B.考虑承包人原因造成的拖延

C.固定不变

D.对监理工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整

正确答案：C

9、（单选题）建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。

A.组织工程建设

B.策划工程项目

C.负责生产经营

D.承担投资风险

正确答案：D

10、（单选题）施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了（）原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案：D

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）在监理工作的基本表式中，《——报验申请表》可用于()的申报。

A.开工或复工

B.施工放样检验

C.隐蔽工程检查利验收

D.分项、分部、单位上程质量验收

E.竣工验收

正确答案：BCD

2、（多选题）GB/T19000-2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括()。

A.管理职责

B.产品实现

C.环境管理

D.资源管理

E.质量管理

正确答案：ABE

3、（多选题）在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是（）。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损坏修复

正确答案：ABCD

4、（多选题）施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应由()进行检查，并做出检查结论。A.项目经理B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位负责人E.建设单位技术负责人正确答案：BD5、（多选题）合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行()的义务。

A.抗辩

B.通知

C.合作

D.协助

E.保密

正确答案：CDE

6、（多选题）FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括（）。

A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响

B.业主提供的设计不当造成的损失

C.战争

D.有毒气体污染

E.气候条件影响

正确答案：ABCD

7、（多选题）民法上“无权代理”主要包括()的代理行为

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案：ACD

8、（多选题）用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是()。

A.采用技术的先进性

B.工程量大、单价高的分部分项工程

C.补充单位估价表

D.计取的各项费用(取费)

E.设计标准的合理性

正确答案：BCD

9、（多选题）影响项目监理机构人员数量的主要因素有()。

A.工程复杂程度

B.监理单位业务范围

C.监理人员专业结构

D.监理人员技术职称结构

E.监理机构组织结构和任务职能分工

正确答案：AE

10、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，关于违反条例规定进行罚款的说法，正确的有（）。

A.必须实行工程监理而未实行的，对建设单位处20万元以上50万元以下罚款

B.未按规定办理工程质量监督手续的，对施工单位处20万元以上50万元以下罚款

C.超越本单位资质等级承揽工程监理业务的，对监理单位处监理酬金1倍以上2倍以下罚款

D.工程监理单位转让工程监理业务的，对监理单位处监理酬金1倍以上2倍以下罚款

E.未按照工程建设强制性标准进行设计的，对设计单位处10万元以上30万元以下罚款

正确答案：ACE

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。

正确答案：

错误

2、（判断题）《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。

正确答案：

错误

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖并移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件：

事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。

事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。

事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。

问题：

1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。

2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?

3.事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥?写出正确的作法。

4.监理单位应如何处理事件?

5.在事件3中，总监理工程师的作法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。

正确答案：1.总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。对于施工组织设计内容的审批上，第一个问题的处理是不正确的，因总监理工程师无权改变设计。第二个问题的处理妥当，属于施工组织设计审查应处理的问题。

2.专业监理工程师还应从以下4个方面对承包单位的试验室进行考核：

①法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;

②试验室的管理制度;

③试验人员的资格证书;

④本工程的试验项目及其要求。

3.建设单位要求边施工边办施工许可证的做法不妥。正确的做法是建设单位应在自领取施工许可证起3个月内开工。此外，建设单位起草会议纪要不妥，第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

4.监理单位应要求施工单位将无安装资格证书的人员清除出场，并请有资格的检测单位对已完工的部分进行检查。

5.理工程师的做法是正确的。施工单位的费用索赔和工程延期要求不应该被批准，因为暂停施工的原因施工单位未按技术规程要求操作，属施工单位的原因。

2、（问答题）某工程，实施过程中发生如下事件：

【事件1】：施工单位向项目监理机构报送的试验室资料包括：

(1)实验室的资质等级及试验范围;

(2)试验项目及试验方法;

(3)试验室技术负责人资格证书。

专业监理工程师审查后认为报送的资料不全，要求施工单位补充。

【事件2】：建设单位采购的一批材料进场后，施工单位未向项目监理机构报验即准备用于工程，项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。检验结果表明这批材料质量不合格。施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用，建设单位拒绝支付。

【事件3】：施工过程中某工程部位发生一起质量事故，需加固补强。施工单位编写了质量事故调查报告和相关处理方案，征得建设单位同意后即开始加固补强。

【事件4】：工程竣工验收阶段，施工单位完成自检工作后，填写了工程竣工验收报审表，并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了工程竣工验收报审表，并向建设单位提交了工程质量评估报告。建设单位收到工程质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。

问题：

1、针对事件1，专业监理工程师要求补充的内容有哪些?

2、分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处，并说明理由。项目监理机构应如何处置这批材料?

3、分别指出事件3中施工单位和建设单位做法的不妥之处。写出项目监理机构处理该事件的正确做法。

4、事件4中，指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。建设单位的做法是否正确?说明理由。

正确答案：1、事件1中，专业监理工程师要求补充的内容有：

(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。

(2)试验室管理制度。

(3)试验人员资格证书。

2、事件2中：

(1)施工单位不妥之处：未报验建设单位采购的进场材料即开始使用;

理由：建设单位供应的材料使用前，由施工单位负责检验。

(2)建设单位不妥之处：拒绝支付材料检验费用;

理由：检验费用由建设单位承担。

(3)项目监理机构的处置：应要求将这批材料撤出施工现场。

3、事件3中：

(1)施工单位不妥之处：未向项目监理机构报送质量事故调查报告;

(2)建设单位不妥之处：未经相关单位认可就同意加固补强处理方案。

(3)项目监理机构正确做法：审查施工单位报送的质量事故调查报告和经设计等单位同意的处理方案，跟踪检查处理过程，复查处理结果。

4、事件4中：

(1)总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。

正确做法：总监理工程师应组织工程竣工预验收，并签署单位工程竣工验收报审表。

(2)建设单位的做法不正确。

理由：建设单位收到工程质量评估报告后，应组织工程验收。验收合格并备案后方可使用该工程。

3、（问答题）某工程，实施过程中发生如下事件：

【事件1】：工程开工前施工单位按要求编制了施工总进度计划和阶段性施工进度计划，按相关程序审核后报项目监理机构审查。专业监理工程师审查的内容有：

(1)施工进度计划中主要工程项目有无遗漏，是否满足分批动用的需要。

(2)施工进度计划是否符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等条件。

【事件2】：项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括：工程概况;监理工作的范围、内容、目标;监理工作依据;工程质量控制;工程造价控制;工程进度控制;合同与信息管理;监理工作设施。总监理工程师审查时认为，监理规划还应补充有关内容。

【事件3】：工程施工过程中，因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化，项目监理机构组织修改了监理规划。

【事件4】：专业监理工程师现场巡视时发现，施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺，要求施工单位报送该新工艺的相关资料。

【事件5】：施工单位按照合同约定将电梯安装分包给专业安装公司，并在分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。电梯安装时，分包单位拆除了电梯井口防护栏并设置了警告标志，施工单位要求分包单位设置临时护栏。分包单位为便于施工未予设置，造成1名施工人员不慎掉入电梯井导致重伤。

问题：