2024-2025学年度一级建造师试卷带答案详解（B卷）

一级建造师试卷考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）关于砖砌体施工要点的说法，正确的是()。

A.半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑

B.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑

C.马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置

D.多孔砖应饱和吸水后进行砌筑

正确答案：B

2、（单选题）下列地面面层中，属于整体面层的是()。

A.水磨石面层

B.花岗石面层

C.大理石面层

D.实木地板面层

正确答案：A

3、（单选题）关于工程项目论证与工程项目评估的关系，以下说法正确的是（）

A.二者所处的阶段一致，均处于工程项目策划决策阶段

B.二者的出发点不一致

C.二者的要求不同

D.二者的承担主体相同

正确答案：A

4、（单选题）按照总承包模式实施的工程，工程质量检验的重点应当是()。

A.单项工程检验

B.试生产

C.竣工验收

D.进场材料验收

正确答案：C

5、（单选题）对于已发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交招标文件截止时间至少()天前。

A.5

B.15

C.20

D.28

正确答案：B

6、（单选题）自然灾害属于()。

A.工程环境风险

B.技术风险

C.组织风险

D.经济与管理风险

正确答案：A

7、（单选题）安全控制的目的是为了安全生产，因此安全控制的方针应该是()。

A.保证质量

B.安全第一，预防为主

C.提高效率

D.降低成本

正确答案：B

8、（单选题）建设工程的投标是指在同意招标人拟定好的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应的条件，通过()以求获得招标项目的行为。

A.协商

B.谈判

C.竞争

D.合作

正确答案：C

9、（单选题）经过批准的可行性研究报告，在主要内容上有重要变动，应经过（）。

A.上级主管机关批准

B.原批准机关复审同意

C.项目法人复审同意

D.水行政主管部门批准

正确答案：B

10、（单选题）具有“及时解决纠纷、费用较低、容易为发包人和承包人接受”等优点的非诉讼解决程序的方式是()。

A.仲裁

B.FIDIC合同条件下的工程师准仲裁

C.DRB方式

D.NEC裁决程序

正确答案：C

11、（单选题）工程项目冲突的两面性是指冲突对目标的实现具有（）A.积极作用和消极作用B.客观作用和主观作用C.认知作用和感知作用D.直接作用和间接作用正确答案：A12、（单选题）隧道结构防水施工控制的重点是()

A.环向排水施工

B.纵向排水施工

C.泄水孔施工

D.施工缝施工

正确答案：C

13、（单选题）工程总承包合同中不属于承包人的义务的是()。

A.提供履约保证

B.负责工程的协调

C.提供现场

D.根据发包人的要求终止合同

正确答案：C

14、（单选题）分包合同必须由()订立。

A.承包商和分包商协定形式

B.承包商和分包商自行约定形式

C.承包商和分包商口头达成协议

D.承包商和分包商之间以书面形式

正确答案：D

15、（单选题）在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务，其工作性质属于()服务。

A.工程采购

B.工程顾问

C.工程监督

D.工程技术

正确答案：B

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）支护的作用有（）。

A.喷射混凝土的作用有防止地表水流入或渗入洞内

B.钢拱架的作用解决隧道在施工期间的通风而采取的工程措施

C.锚杆的作用有支承围岩、加固围岩、提高岩间摩阻力，形成“组合梁”、“悬吊”作用

D.钢拱架的作用有加强限制围岩变形、作为超前支护的后支点、承受部分松弛荷载

E.喷射混凝土的作用有支承围岩、“卸载”、填平补强围岩、覆盖围岩表面、阻止围岩松动、分配外力

正确答案：CDE

2、（多选题）在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是()。A.该工作的总时差为零B.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.该工作的自由时差最小E.该工作的持续时间最长正确答案：AC3、（多选题）建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证正确答案：ABCD4、（多选题）混凝土坝施工质量检查和监测的方法包括()。

A.物理监测

B.化学监测

C.钻孔压水

D.大块取样

E.原型观测

正确答案：ACDE

5、（多选题）关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BCD第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差(或不影响工期)，但增加费143750元(350元/天×125天=43750元)。

三个方案综合比较，方案二合理。

3.评分标准：②→④→⑦，③→④箭线、节点编号正确，E1、E2名称、工作时间正确

关键线路之-①→③→④→⑦→⑧→⑨(或B→E2→H→K)

关键线路之二①→②→⑤→⑦→⑧→⑨(或A→C→D→H→K)

2、（问答题）某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容5.84x108m3，电站装机容量6.0MW，主坝为粘土心墙土石坝最大坝高90.3米，灌溉引水洞引水流量45m3/s，溢洪道控制段共5孔，每孔净宽15米，程施工过程中发生如下

事件：

事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)第14页共21页等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。

事件二：工程开工前，施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274～2012)，对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡，数量和财产损失情况如下：

主坝：危险性大小值D为240，可能造成10～20人死亡，直接经济损失，2000～3000万元，副坝：危险性大小值D为120，可能造成1～2人死亡，直接经济损失，200～300万元，溢洪道：危险性大小值D为270，可能造成3～5人死亡，直接经济损失，300～400万引水洞：危险性大小值D为540，可能造成1～2人死亡，直接经济损失，1000～1500万元

事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：

（1)施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台;

（2)基坑采用明挖施工，开挖深度95米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业;

(3)电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度26m;

(4)混凝土浇筑采用，塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过7级暂停施工。

【问题】

1.指出本水库枢纽工程的等别、电站主要建筑物和临时建筑物的级别，以及本工程施工项目负责人应具有的建造师级别。

2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)和《水利工程施正安全管理导则》(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。

3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级?根据事件二的评价结果分别说明主坝、副坝、溢洪道、引水洞单位工程的重大危险源级别。

4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些?

正确答案：事件三中宜列入重大危险源重点评价对象的：施工用电(变压器安装)、基坑舟挖、爆破作业、落地式钢管脚手架施工、高处作业、起重机吊装作业。

1.本工程应采用分期(分段)围堰法导流的导流方案。施工组织方案为：扩建新闸、加固老闸分别安排在两个非汛期施工，第一个非汛期利用老河道、老闸导流，施工新闸，期间利用预留土埂挡水，开挖引河;第二个非汛期在老闸上下游筑围堰，利用新挖引河和已完新闸进行导流，加固老闸

2.该围堰工程为土围堰，级别为4级，相应堰顶安全加高下限值为0.5m。围堰设计顶高程：10+0.8+0.5=11.3m该土围堰级别为4级，相应边坡稳定安全系数应不小于1.05。

3.施工单位计算确定围堰初期排水设施应考虑的主要因素包括：积水