建筑工程索赔合同协议范本

建筑工程索赔合同协议范本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]鉴于甲方投资建设[项目名称]工程（以下简称“本工程”，项目地址位于[项目地址]），工程总承包合同编号为[主合同编号]，乙方根据该主合同承担本工程的施工任务。在施工过程中，因发生非乙方原因的事件，导致乙方遭受工期延误、费用增加等损失，依据主合同相关约定，甲乙双方经友好协商，达成如下索赔合同协议：第一条索赔事件描述乙方因执行主合同项下[合同标段或工作范围]的施工任务期间，遭遇以下非乙方原因造成的索赔事件：1.1自[起始日期]至[结束日期]，因甲方指令变更，原设计图纸中[具体变更部位或内容]被修改为[变更后内容]，该变更导致乙方需重新采购[具体材料名称]共计[数量]单位，增加人工工时[数量]小时，机械台班[数量]台次。1.2自[起始日期]至[结束日期]，因甲方未能按时提供施工所需[具体场地或图纸]致使乙方[具体工序或工作]无法按原计划进行，累计停工[天数]天。1.3自[起始日期]至[结束日期]，因遭遇异常恶劣天气（具体为：[天气描述，如持续暴雨、大雪等]），导致施工现场[具体影响描述，如道路中断、材料无法运输等]，使乙方施工进度延误[天数]天，并额外发生排水、抢工等费用共计[金额]元。1.4其他事件：[根据实际情况补充其他索赔事件描述]。第二条索赔依据乙方就上述索赔事件提出索赔，主要依据如下：2.1主合同第[条款编号]条关于“设计变更”的规定，甲方指令变更属于设计变更范畴，造成的损失应由甲方承担。2.2主合同第[条款编号]条关于“甲方责任延误”的规定，甲方未能按时提供施工条件构成甲方责任延误，应承担由此造成的工期延误和费用增加。2.3主合同第[条款编号]条关于“不可抗力”及“异常恶劣天气处理”的规定，本次异常恶劣天气属于不可抗力范畴，但造成的损失在乙方可预见范围内，甲方应按约定予以补偿。2.4乙方提交的索赔意向通知书（日期：[日期]）。2.5乙方提供的附件资料，包括但不限于：(a)现场照片及记录，证明变更实施情况、停工状态及天气影响；(b)材料采购发票、人工工时记录、机械台班记录及租赁合同；(c)变更后的设计图纸及说明；(d)与甲方就停工、天气沟通的往来函件；(e)现场监理工程师签认的停工、天气影响记录（如有）；(f)因异常天气发生的排水、抢工等费用发票及明细。第三条索赔内容与金额根据索赔事件描述及索赔依据，并结合附件所列证据，乙方提出如下索赔内容：3.1工期索赔：因上述事件累计造成工期延误[天数]天。3.2费用索赔：(a)材料增加费：[具体材料名称]增加采购费用[金额]元；(b)人工增加费：窝工及额外人工费用[金额]元；(c)机械使用增加费：额外机械台班费用[金额]元；(d)停工期间管理费及其他间接费用增加[金额]元；(e)异常天气处理费用：排水、抢工等费用[金额]元；(f)合计费用索赔金额为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。以上费用均包含税金。第四条审核与确认程序4.1乙方应在发现索赔事件或预计发生索赔事件后[天数，通常为主合同约定的时限]日内，向甲方项目监理机构（或甲方授权代表）提交书面的索赔意向通知，说明索赔事件发生情况及初步索赔要求。4.2甲方项目监理机构（或甲方授权代表）应在收到索赔意向通知后[天数]日内进行初步审核，必要时进行现场查勘，并在收到完整索赔资料后[天数]日内出具审核意见（包括同意金额、部分同意金额、不同意金额及理由）。4.3若甲方对索赔金额有异议，应向乙方发出书面通知，要求乙方在[天数]日内就索赔计算依据、金额等进行澄清或提供补充资料。4.4乙方应根据甲方要求进行澄清或补充，双方应就索赔事宜进行友好协商。4.5协商一致的，双方应签署书面补充协议确认最终索赔金额；协商不成的，任何一方均可按照主合同约定的争议解决方式处理。第五条索赔批准与支付5.1甲方在审核索赔资料后，如无异议或经协商一致，应在[天数]日内将批准的索赔金额支付给乙方。5.2甲方批准的索赔金额[金额]元（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元，将纳入[下一期工程进度款支付/竣工结算款/其他约定方式]中支付。5.3甲方未批准或部分批准的索赔金额，其处理方式按本协议第四条及主合同相关规定执行。5.4乙方应在收到甲方支付的索赔款项后，按照甲方要求提供完整的收款银行账户信息。第六条生效条件本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。第七条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权按照主合同第[条款编号]条约定的争议解决方式（即：向[仲裁委员会名称]申请仲裁/向[项目所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼）解决。第八条法律适用与管辖本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如选择诉讼方式解决争议，管辖法院为本协议签订地或项目所在地有管辖权的人民法院。第九条通知与送达双方在本协议中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后[天数]日视为送达）、或发送至联系人电子邮箱/电话（以成功送达或回复确认视为送达）。一方变更联系方式应提前[天数]日书面通知对方。第十条协议的变更与解除对本协议的任何修改或补充，均需经双方书面同意。除本协议约定或法律规定外，任何一方不得单方面解除本协议。第十一条保密条款双方同意对本协议内容、索赔事件细节、涉及的商业数据及往来函件等一切未公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而失效。第十二条可分割性本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。若部分条款被认定无效，不影响剩余条款的继续执行。第十三条完整协议本协议构成甲乙双方就本协议标明的索赔事件达成的完整协议，取代双方此前就此事项进行的所有口头或书面沟通、承诺或协议。第十四条协议份数与附件本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件清单如下：(a)索赔意向通知书；(b)现场照片及记录；(c)材料采购发票及明细；(d)人工工时记录及劳务合同；(e)机械租赁合同及台班记录；(f)设计变更文件；(g)停工、天气影响相关函件及记录；(h)其他相关证明文件。第十五条签署本协议由甲