2024-2025学年度一级建造师过关检测试卷及参考答案详解（巩固）

一级建造师过关检测试卷考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，室内环境污染控制环境要求属于Ⅰ类的是()

A.办公楼

B.图书馆

C.体育馆

D.学校教室

正确答案：D

2、（单选题）建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。

A.负责项目的征地拆迁

B.进行并负责工程设计

C.编制项目可行性研究报告

D.办理项目规划许可证

正确答案：B

3、（单选题）单价合同()。

A.按成本加管理费加利润结算

B.按调整总价结算

C.按实际完成工程量乘以每项工程单价结算

D.按估计单价乘以估计工程量结算

正确答案：C

4、（单选题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B.由行政主管部门主持达成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

正确答案：B

5、（单选题）根据《防洪法》，在河道上修建跨河桥梁，其（）应当报经有关水行政主管部门审查同意。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程建设方案

D.工程补偿方案

正确答案：C

6、（单选题）某工程二层现浇钢筋混凝土楼板，拟分成三段按等节奏流水施工。每段支模板4天、绑扎钢筋2天、浇筑混凝土1天，则该层楼板结构施工工期是()天。

A.8

B.11

C.15

D.21

正确答案：C

7、（单选题）我国古代建筑的承重结构主要为()。

A.木构架承重

B.砖砌体承重

C.土砌体承重

D.混合结构承重

正确答案：A

8、（单选题）对于反索赔，下列说法正确的是()。

A.发包人的索赔

B.承包人根据保险合同向保险公司索赔

C.反索赔是相对索赔而言，是对提出索赔的一方的反驳

D.承包人的索赔

正确答案：C

9、（单选题）节能型卫生坐便器的用水量最小不大于()L

A.3

B.5

C.6

D.8

正确答案：B

10、（单选题）基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行()

A.观察

B.钎探

C.轻型动力触探

D.静载试验

正确答案：C

11、（单选题）施工成本管理的目的是()。

A.保证工期要求

B.保证质量要求

C.保证成本要求

D.在保证工期和质量要求的前提下，寻求最大程度的成本节约

正确答案：D

12、（单选题）监督检查工程参与各方的工程质量保证体系建立是否完善属于()的工作内容。

A.开工前的质量监督

B.施工过程中的质量监督

C.竣工阶段的质量监督

D.竣工验收的质量监督

正确答案：A

13、（单选题）能够比较公正的解决因为货币贬值引起的承包人的风险的是()。

A.合同总价条款

B.合同单价条款

C.即时价格条款

D.价格调整条款

正确答案：D

14、（单选题）造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称为()。

A.第一类危险源

B.第二类危险源

C.第三类危险源

D.其他类危险源

正确答案：B

15、（单选题）下列关于施工总承包模式的特点表述错误的是()。

A.一般以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据

B.开工日期不可能太早，建设周期会较长

C.建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工单位的管理水平和技术水平

D.招标及合同管理工作量将会减小

正确答案：C

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）编制项目工程质量计划的编制应注意以下几点（）。

A.项目总工应主持编制

B.相关职能部门参加

C.以业主质量要求为重点

D.体现工序及过程控制

E.体现投入产出全过程

正确答案：BCDE

2、（多选题）依据我国标准，下列属于大型房屋建筑工程的有()。A.建筑面积4.5万m2的某住宅楼工程B.28层的写字楼工程C.单项建安合同额1.2亿元的某酒店工程D.建筑面积8万m2住宅小区E.单跨跨度36m的体育场馆正确答案：ABCE3、（多选题）单位工程施工组织设计应由()审批。A.项目负责人B.项目技术负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位负责人E.施工单位技术负责人授权的技术人员正确答案：CE4、（多选题）建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证正确答案：ABCD5、（多选题）总体施工顺序是指项目工程内（）之间的施工顺序。A.单位工程B.单元工程C.工区D.工种E.单体工程正确答案：ABC第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差(或不影响工期)，但增加费143750元(350元/天×125天=43750元)。

三个方案综合比较，方案二合理。

3.评分标准：②→④→⑦，③→④箭线、节点编号正确，E1、E2名称、工作时间正确

关键线路之-①→③→④→⑦→⑧→⑨(或B→E2→H→K)

关键线路之二①→②→⑤→⑦→⑧→⑨(或A→C→D→H→K)

2、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日;