2026年一级建造师(机电工程)案例模拟试卷

2026年一级建造师(机电工程)案例模拟试卷【背景资料】某市高新区拟建一座220kV全户内GIS变电站，占地面积1.8hm²，总建筑面积12600m²，地下一层、地上三层，建筑高度23.7m。变电站采用“政府投资+EPC总承包”模式，发包人通过公开招标确定A公司（机电安装一级资质）为联合体牵头人，B设计院（电力行业甲级）负责设计，C监理公司（综合资质）承担全过程监理。合同工期2025年3月1日—2026年10月31日，签约合同价4.8亿元，其中机电安装工程2.1亿元。主要设备：3台180MVA三相双绕组有载调压变压器，220kVGIS共9个间隔，35kV开关柜45面，站用变2×800kVA，SVG±30Mvar，蓄电池2×104只（2V/只），综合自动化系统一套，电缆总量186km，镀锌桥架4.6t，不锈钢管道2.8t。合同条款摘录：1.价格形式：固定总价，除发包人提出的重大设计变更外，合同价格不予调整。2.工期奖惩：每提前1天奖励5万元，每延误1天罚款10万元，上限为合同价的5%。3.质量目标：确保国家电网公司“输变电优质工程金奖”，一次验收合格率100%，争创鲁班奖。4.安全目标：零死亡、零重伤、零火灾、零重大设备损坏。5.环保要求：施工噪声昼间≤65dB、夜间≤55dB；扬尘排放≤0.3mg/m³；施工废水经沉淀后回用率≥80%。施工过程中发生以下事件：事件1：2025年6月8日，因城市轨道交通6号线盾构穿越变电站下方，发包人书面通知将原设计“筏板+抗浮锚杆”基础改为“筏板+钻孔灌注桩”复合基础，增加费用1260万元，工期增加25天。事件2：2025年8月15日，A公司采购的220kVGIS母线筒在工厂耐压试验时发生闪络，厂家免费更换，但导致现场停工12天，A公司申报窝工费86万元。事件3：2025年10月3日，35kV开关柜母线桥安装完成，监理工程师抽检发现母线搭接面未按规范做镀锡处理，要求返工。A公司提出“镀锡会增加8万元成本，且不影响运行”，被总监书面否决。返工耗时4天，费用11万元。事件4：2025年12月20日，项目部进行蓄电池充放电试验，放电仪误设定为10h率，实际仅8h便达到终止电压1.8V/只，试验结论“容量不足”。A公司要求厂家更换全部104只电池，厂家认为设定错误，拒绝更换。双方僵持，试验搁置6天。事件5：2026年2月14日，质监站例行检查，发现主变中性点接地扁钢—60×6mm仅做单面焊接，搭接长度60mm，不符合GB50169—2018要求，当场下达整改通知。A公司辩称“设计图纸只注明‘可靠连接’，未明确焊接长度”。事件6：2026年5月7日，项目部申报“220kV电缆交接试验”方案，拟采用0.1Hz超低频耐压60min，监理认为应执行1.6U0工频15min，双方对标准理解不一致。事件7：2026年7月22日，因高温天气，项目部将午间作业时间调整为11:00—15:00停工，工人集中在05:30—10:30与15:30—19:30两班作业。城管执法队以“未经审批擅自夜间施工”为由，开具5万元罚单。事件8：2026年8月30日，工程通过竣工预验收，A公司提交《工程结算书》总价5.02亿元，其中变更1260万元、窝工86万元、返工11万元、材料价差380万元、安全文明施工费调增120万元。审计单位初步审定为4.91亿元，双方争议1100万元。【试题】案例一（合同与变更管理）1.事件1中，A公司向发包人提出1260万元变更价款和25天工期索赔，发包人仅同意支付1000万元，工期不予顺延。A公司拟启动仲裁。请回答：（1）依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），A公司应提交哪些支持性材料？（6分）（2）若仲裁机构认定变更成立，价款应如何确定？（4分）（3）工期索赔能否成立？说明理由。（5分）案例二（进度控制）2.事件2导致现场停工12天，A公司编制了“赶工措施”：①增加一套250t汽车吊，台班单价3200元，计划使用30台班；②夜间施工照明增加18kW·h×30天，电价0.85元/kW·h；③作业人员由60人增至90人，人均日工资320元，夜间补贴50元/人·班；④采用“预装式组合法兰”技术，减少高空作业3天。问题：（1）计算上述赶工措施的直接成本。（列出计算式，8分）（2）若仅考虑工期奖惩，A公司是否应采纳该赶工方案？（6分）案例三（质量管理）3.事件3中，母线搭接面未镀锡。请回答：（1）写出GB/T8349—2018对铜—铜搭接面的处理要求。（4分）（2）返工后，监理应如何组织验收？（4分）（3）A公司主张“不影响运行”能否作为质量免责理由？依据是什么？（4分）案例四（施工技术）4.事件4蓄电池容量试验：（1）给出2V、104只、300Ah铅酸蓄电池10h率放电电流计算式，并计算电流值。（6分）（2）若误设为8h率，终止电压仍取1.8V/只，对容量判断结果有何影响？（4分）（3）写出正确的充放电试验流程（从初充电到容量判定）。（6分）案例五（标准与规范）5.事件5接地扁钢焊接：（1）依据GB50169—2018，写出扁钢搭接焊接的长度和焊缝高度要求。（4分）（2）设计图纸仅注明“可靠连接”，未给出具体尺寸，A公司应如何履行“合规义务”？（4分）（3）整改完成后，应保存哪些影像资料？（3分）案例六（试验与调试）6.事件6电缆耐压：（1）列出220kV交联聚乙烯电缆交接试验的3种可选方法，并比较其优缺点。（9分）（2）若电缆长度1.2km，电容量0.25μF/km，计算工频1.6U0（U0=127kV）下的试验容量S=ωCU²。（6分）案例七（安全与环保）7.事件7城管罚款：（1）A公司应如何申请夜间施工许可？（4分）（2）写出高温期间“做两头、歇中间”的防暑降温费用列项。（4分）（3）若工人出现热射病，项目部应启动哪级应急响应？（3分）案例八（造价与结算）8.事件8结算争议：（1）材料价差380万元是否应计入结算？说明调价公式适用条件。（6分）（2）安全文明施工费调增120万元，是否符合《工程量清单计价规范》GB50500—2013规定？（4分）（3）审计审减1100万元，A公司应如何行使异议权？（5分）案例九（综合）9.结合全部事件，编写一份300字以内的《机电安装工程常见风险清单》，至少列出5条风险及应对措施。（15分）【答案与解析】案例一（1）支持性材料：①变更指令及图纸；②现场签证记录；③变更工程预算书及组价依据；④同期记录（人工、机械、材料消耗台账）；⑤影像资料；⑥发包人书面回复意见。（每点1分，共6分）（2）价款确定：按合同约定的变更估价原则，即“有相同按相同，无相同按类似，无类似按成本+利润”重新组价；若采用信息价，应以变更指令发出当月信息价为准。（4分）（3）工期索赔成立。因轨道交通改基础属于“发包人新增工作”，且关键线路上的基础施工延长25天，非承包人原因，依据合同7.5.1条应予顺延。（5分）案例二（1）直接成本计算：汽车吊：3200×30=96000元照明电费：18×30×0.85=459元增员工资：(90−60)×320×12=115200元夜间补贴：30人×50×12=18000元合计：96000+459+115200+18000=229659元（≈22.97万元，8分）（2）工期奖惩：若不停工将延误12天，罚款120万元；赶工后仅增加成本22.97万元，可节省120−22.97=97.03万元，故应采纳。（6分）案例三（1）GB/T8349—2018第6.3.2条：铜—铜搭接面应镀锡或镀银，镀层厚度≥6μm，搭接面积≥导体截面1.2倍。（4分）（2）验收：返工后监理应组织“三检”——自检、互检、专检；采用0.02mm塞尺检查接触面间隙，抽样10%做接触电阻测试，≤出厂值1.5倍。（4分）（3）不能免责。GB50303—2015第11.2.3条为强制性条文，母线搭接面处理属主控项目，不得以“不影响运行”为由降低标准。（4分）案例四（1）10h率放电电流：=（6分）（2）8h率电流更大（37.5A），提前达到终止电压，会误判容量不足，实际容量被低估约15%。（4分）（3）流程：初充电→静置1—2h→10h率放电→记录电压、时间→计算容量→再充电→判定≥85%额定容量为合格。（6分）案例五（1）GB50169—2018第4.3.4条：扁钢搭接长度≥2倍宽度（≥120mm），焊缝高度≥6mm，三面施焊。（4分）（2）A公司应执行“就高不就低”原则，按规范最低值施工；对图纸不明确项应在图纸会审时提出书面澄清，否则仍负合规责任。（4分）（3）影像资料：焊接前搭接尺寸、焊接过程、焊缝尺寸测量、焊工持证、焊条烘干记录、焊后防腐。（答对3项即得3分）案例六（1）3种方法：①工频1.6U015min：现场常用，设备重，对电源容量要求高；②0.1Hz超低频60min：设备轻，对绝缘损伤小，适合长线路；③变频谐振30—300Hz15min：等效性好，需谐振电抗器，成本高。（每点3分，共9分）（2）试验容量：CS（6分）案例七（1）申请：提前3日向城管提交《夜间施工申请表》、噪声控制措施、周边居民公示证明、环保部门意见。（4分）（2）费用列项：防暑降温饮料、药品、空调休息室、通风设备、高温补贴、应急降温喷雾。（答对4项得4分）（3）出现热射病启动Ⅱ级应急响应：立即送医院、报告上级、停工整改、启动应急预案。（3分）案例八（1）材料价差：若合同为固定总价且无调价公式，则不予调整；若合同约定采用信息价调差，且波动超过±5%，则按Δ调整，需凭发票、信息价截图。（6分）（2）安全文明施工费：按GB50500—2013第4.2.5条，除政策变化或发包人要求额外内容外，结算不得调整；本项目无政策变化，120万元调增不予支持。（4分）（3）异议权：A公司应在收到审计报告10日内提交书面异议，附计算书、合同条