环境整治工程施工合同

环境整治工程施工合同甲方（建设单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人/授权代表人：___________________乙方（施工单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人/授权代表人：___________________资质等级：市政公用工程施工总承包三级及以上（或环境工程专项施工资质）资质证书编号：___________________________第一条工程概况1.1工程名称：XX区域环境综合整治工程1.2工程地点：XX市XX区XX路及周边1公里范围内1.3工程范围：（1）道路保洁：XX路（XX大道至XX街段）及两侧人行道每日清扫、每周冲洗1次，每月捡拾暴露垃圾2次；（2）绿化修复：行道树补植（香樟80株、栾树40株）、分车带草皮铺设（1200㎡）、灌木修剪整形（3000㎡）；（3）排水疏通：雨水管网清淤（长度1800米）、检查井维修（25座）、雨水口清掏（50个）；（4）垃圾清运：施工产生的建筑及生活垃圾清运至XX区指定消纳场；（5）临时设施：施工区域设置彩钢围挡（长度900米）、警示标识（50块），符合市容管理要求。1.4工程内容：包含上述范围内人工、材料（乙方自购部分）、机械、运输、检验检测、安全防护、环境保护等全部工作。第二条合同价款2.1本工程采用固定单价合同，单价详见附件《工程量清单单价表》，暂定总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。2.2合同单价包含人工、材料（不含甲方供应的草皮种子）、机械使用费、管理费、利润、增值税（9%）、安全文明施工费、环境保护费等，除合同约定变更外不作调整。2.3工程量按实际完成并经甲方、监理共同签字确认的数量结算，最终总价以甲方审核确认的为准。第三条工期3.1暂定开工日期：XXXX年XX月XX日，具体以甲方书面开工令为准。3.2暂定竣工日期：XXXX年XX月XX日，总日历天数60天（含节假日、雨天，乙方需合理调配资源应对）。3.3工期延误责任：（1）乙方原因延误：每逾期1天，按暂定总价万分之五支付违约金；逾期超10天，甲方有权解除合同，乙方承担暂定总价10%违约金并赔偿损失。（2）甲方原因（场地移交延迟、设计变更未确认）或不可抗力延误：工期顺延，甲方3天内出具书面确认单，乙方不担责。第四条工程质量4.1质量标准：符合《城市环境卫生质量标准》（GB/T32000-2015）、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）等，质量等级合格。4.2验收要求：（1）隐蔽工程（管网清淤、土壤改良）需甲方、监理验收合格签字后覆盖；（2）分项工程完成后乙方提交验收申请，甲方3天内验收，合格后方可进入下道工序；（3）质量不合格：乙方无偿返工至合格，工期不顺延；返工仍不合格，甲方有权解除合同，乙方赔偿全部损失。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前5天移交施工场地（清除障碍物，提供移交确认单）；（2）办理临时占道、夜间施工审批（费用甲方承担），延误导致工期损失由甲方担责；（3）开工前3天提供施工图纸、技术要求及坐标控制点；（4）委派现场代表XXX（工程部经理），书面指令需加盖甲方公章或授权；（5）按约定支付工程款；（6）竣工后10天内组织竣工验收。5.2乙方责任：（1）提供符合要求的资质证书复印件（加盖公章）；（2）开工前5天编制施工组织设计（含安全、环保方案）报甲方审批，未经审批不得施工；（3）组织合格人员、机械及材料（进场前提供合格证、检验报告，不合格严禁使用）；（4）负责安全生产：设置警示、配备防护用品，安全事故由乙方承担全部经济及法律责任；（5）负责环境保护：洒水降尘、垃圾日产日清至指定消纳场，污染罚款及治理费由乙方承担；（6）配合检查，及时整改问题；（7）负责竣工前成品保护，损坏无偿修复；（8）不得转包或违法分包，否则甲方有权解除合同，乙方支付暂定总价10%违约金。第六条付款方式6.1预付款：合同签订后7天内，甲方支付暂定总价10%（XXXX元），乙方提供等额增值税专用发票后付款。6.2进度款：每月25日乙方提交进度报告（含工程量确认单、验收记录、发票），甲方10天内审核，支付已完工程量70%（扣除预付款）。6.3竣工结算款：验收合格后20天内乙方提交结算资料，甲方15天内审核，支付至结算总价97%（扣除已付款）。6.4质保金：结算总价3%，验收合格满12个月后，乙方提交申请，甲方10天内无息支付。6.5付款方式：银行转账，乙方未提供合规发票，甲方有权顺延付款。第七条工程变更7.1甲方提出变更需出具书面《工程变更通知单》（明确内容、价款），乙方按单施工。7.2变更价款：清单内项目按合同单价调整，无清单项目由双方协商确认单价。7.3未经甲方书面确认的变更，不予认可。第八条竣工验收8.1乙方完工后提交《竣工验收申请》及竣工资料（竣工图、验收记录等）。8.2甲方10天内组织监理、设计验收，出具《竣工验收意见》。8.3合格签署《竣工验收报告》移交甲方；不合格乙方10天内整改，重新申请验收，工期不顺延。第九条质量保修9.1质保期：验收合格满12个月（绿化养护期6个月）。9.2乙方接到维修通知24小时内到场，48小时内修复（紧急12小时到场），无偿修复施工原因质量问题。9.3甲方使用不当或不可抗力导致的问题，乙方有偿维修。9.4质保期满乙方提交《确认单》，甲方10天内签署，支付质保金。第十条违约责任10.1甲方逾期付款：每逾期1天按应付未付金额万分之五支付违约金；超15天乙方有权停工，工期顺延，损失甲方承担。10.2乙方质量不合格：返工逾期按工期延误违约金支付；返工仍不合格，赔偿甲方全部损失（含直接、间接损失、律师费）。10.3乙方安全事故：承担全部责任，赔偿甲方损失。10.4乙方转包分包：甲方解除合同，乙方支付暂定总价10%违约金，赔偿损失。第十一条争议解决因本合同争议，双方协商不成的，提交工程所在地XX区人民法院诉讼解决。第十二条其他条款12.1附件：《工程量清单单价表》《施工图纸》《现场代表授权书》《安全文明施工承诺书》，与本合同具有同等效力。12.2不可抗力（地震、台风、政府指令停工等）：双方24小时内通知，7天内提供证明，协商工期及损失。12.3保密：双方对合同内容及商业秘密保密，期限为合同履行完毕后2年。12.4本合同自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲方（盖章）：_________________________法定代表人/授权代表人（签