2024-2025学年度一级建造师全真模拟模拟题附答案详解（研优卷）

一级建造师全真模拟模拟题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）下列钢材化学成分中，属于碳素钢中的有害元素有()。

A.碳

B.硅

C.锰

D.磷

正确答案：D

2、（单选题）我国的GB/T24000系列标准是由()等同转化来的。

A.ISO9000

B.ISO9003

C.ISO14000

D.Q$9000

正确答案：C

3、（单选题）在铁路隧道相向掘进施工中，当掘进的两端工作面剩余距离超出（）m时，爆破作业一方必须提前1h通报对方。

A.200

B.250

C.300

D.350

正确答案：A

4、（单选题）一个重量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊(如下图所示)。下列四种情况中，绳索AC拉力最大的是()。

A.α=60°，β=30°

B.α=30°，β=30°

C.α=45°，β=45°

D.α=60°，β=60°

正确答案：B

5、（单选题）索赔通知书的发出必须在索赔事项发生后的()。

A.28天内

B.14天内

C.45天内

D.48小时内

正确答案：A

6、（单选题）某隧道洞口段地质为岩石，岩体完整，围岩弹性纵波速度测试为3.0~3.5km/s，则该围岩级别可判定为()。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

正确答案：C

7、（单选题）当混凝土试件强度评定不合格时，可采用()的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。

A.现场同条件养护试件

B.按原配合比、原材料重做试件

C.非破损或局部破损

D.混凝土试件材料配合比分析

正确答案：C

8、（单选题）灌溉分水闸闸门的导轨安装及混凝土浇筑过程，正确的顺序是（）。

A.浇筑闸墩混凝土、凹槽埋设钢筋、固定导轨、浇筑二期混凝土

B.凹槽埋设钢筋、浇筑闸墩混凝土、浇筑二期混凝土、固定导轨

C.凹槽埋设钢筋、浇筑闸墩混凝土、固定导轨、浇筑二期混凝土

D.凹槽埋设钢筋、固定导轨、浇筑闸墩混凝土、浇筑二期混凝土

正确答案：C

9、（单选题）描述主要技术措施、组织措施、经济措施和管理措施的安排属于以下()子系统。

A.质量控制计划系统

B.质量控制网络系统

C.质量控制措施系统

D.质量控制信息系统

正确答案：C

10、（单选题）在项目目标动态控制的工作程序中，第一步的工作内容是()。

A.项目决策策划

B.制定纠偏措施

C.项目目标分解

D.收集实际数据

正确答案：C

11、（单选题）企业获得IS09000质量认证的有效期为()年。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案：B

12、（单选题）关于钢拱桥压注混凝土的顺序说法错误的是()。

A.采用高自密实微膨胀混凝土

B.从拱脚向拱顶进行压注

C.分次对称压注完成

D.排浆孔设置在拱顶

正确答案：C

13、（单选题）以下说法正确的是()。

A.分包单位直接对建设单位负责

B.转包是我国法律允许的

C.挂靠是与违法分包和转包密切相关的另一种违法行为

D.分包合同的《通用条款》的解释用于《专用条款》

正确答案：C

14、（单选题）根据物资采购管理程序，物资采购首先应()。

A.进行采购策划，编制采购计划

B.明确采购产品或服务的基本要求

C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位

D.采用招标或协商等方式确定供应单位

正确答案：B

15、（单选题）关于和解的说法，错误的是()。

A.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解协议具有强制执行的效力

D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

正确答案：C

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）依据我国标准，下列属于大型房屋建筑工程的有()。A.建筑面积4.5万m2的某住宅楼工程B.28层的写字楼工程C.单项建安合同额1.2亿元的某酒店工程D.建筑面积8万m2住宅小区E.单跨跨度36m的体育场馆正确答案：ABCE2、（多选题）施工组织与规划的内容包括（）。A.施工顺序的安排B.重要的实施性工作规划C.施工阶段的组织D.施工资源的组织E.施工人员的组织正确答案：ABCD3、（多选题）关于和解的说法，正确的有()。

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案：AE

4、（多选题）下列影响建设工程项目质量的环境因素中，属于作业环境因素的有()。A.地下水位B.风力等级C.照明方式D.验收程序E.围挡设施正确答案：CE5、（多选题）在混凝土分项工程中，混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符合的规定有()。A.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护B.混凝土浇水养护的时间：对于采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7dC.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水与拌制用水相同D.采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水E.混凝土强度达到1.0MPa前，不得在其上踩踏或安装模板及支架正确答案：ABCD第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差(或不影响工期)，但增加费143750元(350元/天×125天=43750元)。

三个方案综合比较，方案二合理。

3.评分标准：②→④→⑦，③→④箭线、节点编号正确，E1、E2名称、工作时间正确

关键线路之-①→③→④→⑦→⑧→⑨(或B→E2→H→K)

关键线路之二①→②→⑤→⑦→⑧→⑨(或A→C→D→H→K)

2、（问答题）某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本工程电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方工程经理开工前对本工程今后的工作作了如下安排：

(1)由工程经理负贵组织编制“工程施工经管实施规划“;

(2)由工程总工程师负责建立工程质量经管体系，由工程生产经理负责建立安全经管体系并组织实施;

(3)由工程行政经管人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;

(4)由工程商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决工程中出现的各种问题;

(5)由工程经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

正确答案：问题1：工作(1)及(2)的做法是妥当的，但(3)、(4)、(5)做法不妥，正确做法是：由施工负责人对所有安全施工的技术要求进行交底;由工程经理部负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决工程中出现的各种问题;由建设单位负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

问题2：乙方停工不妥，发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发要求付款的通知，发包人接到承包人通知后信用证不能按要求付款，可