2026监理工程师职业资格考试核心题库（完整版）

2026监理工程师职业资格考试核心题库（完整版）科目一：建设工程合同管理（共100题）一、单项选择题（共80题）1.根据《标准施工招标文件》，施工合同履行中，若合同履行过程中出现“不利物质条件”，该风险应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人答案：A解析：不利物质条件通常指在施工中遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍等，属于一个有经验的承包商也无法合理预见的风险，根据合同惯例和《标准施工招标文件》，此类风险由发包人承担。2.关于工程预付款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款保函应在承包人收到预付款后提交B.发包人逾期支付预付款超过7天，承包人有权暂停施工C.预付款在进度付款中应按照专用合同条款约定的比例扣回D.预付款支付申请应由监理人审查后报发包人批准答案：C解析：预付款保函应在承包人收到预付款的同时提交；发包人逾期支付预付款超过7天，承包人有权向发包人发出要求支付的催告通知，但通常不能立即暂停施工，需达到一定的宽限期（如28天）；预付款支付申请一般由承包人提出，监理人审核，发包人批准。3.因发包人原因导致承包人无法按时复工的，承包人有权索赔（）。A.工期B.费用C.利润D.工期+费用+利润答案：D解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》及合同管理惯例，因发包人原因（如未及时提供图纸、场地、指令等）导致工期延误和费用增加的，承包人不仅可以索赔工期和费用，还可以索赔合理利润。4.施工合同履行中，监理人未在约定时间内对隐蔽工程进行验收，承包人自行覆盖后，监理人提出重新检验要求。重新检验合格的，由此产生的费用和工期延误由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人与发包人共同答案：B解析：根据合同管理原则，监理人未按约定时间到场验收，承包人自行覆盖并不免除监理人重新检验的权利。若重新检验合格，说明原施工质量符合要求，覆盖行为也未造成损失，由此产生的费用和延误应由发包人承担（因监理人代表发包人）。5.关于FIDIC《施工合同条件》中“不可抗力”条款，下列说法错误的是（）。A.不可抗力是一方无法控制的异常事件B.受影响方应在察觉事件发生后14天内通知对方C.如果不可抗力影响合同履行超过84天，任一方可发出终止通知D.不可抗力导致的工程损坏修复费用由发包人承担答案：B解析：FIDIC合同条件下，承包商应在察觉或应已察觉到不可抗力事件后14天内通知工程师，而不是对方（发包人）。通知通常是通过工程师转交。6.根据《招标投标法》，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体成员在提交投标文件后可更换成员B.资格预审后联合体增减成员的，其投标无效C.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标D.联合体中标的，仅由牵头方与招标人签订合同答案：B解析：联合体在资格预审后增减、更换成员的，其投标无效；联合体各方在同一招标项目中不得再以自己名义单独投标；联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，对中标项目承担连带责任。7.合同担保方式中，债务人或者第三人将其权利凭证移交债权人占有，以担保债务履行的方式是（）。A.抵押B.质押C.留置D.定金答案：B解析：质押是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。抵押不转移占有，留置是合法占有债务人的动产。8.关于施工分包合同管理，下列说法正确的是（）。A.分包人可以直接与发包人联系B.承包人可以将主体结构的施工分包给有资质的单位C.分包合同价款由发包人直接支付给分包人D.未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付工程款答案：D解析：分包人不得直接与发包人联系，须通过承包人；主体结构必须由承包人自行完成，不得分包；分包合同价款由承包人支付，发包人不得直接支付给分包人，除非合同另有约定或经承包人同意。9.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人文件审查的说法，正确的是（）。A.监理人应在收到承包人文件后14天内审查B.监理人对承包人文件的审查，可以免除承包人的责任C.承包人文件需获得监理人批准后方可实施D.承包人文件的修改无需再报监理人审查答案：C解析：监理人对承包人文件的审查期限通常为21天；审查不免除承包人的责任；任何修改必须重新报审。这是总承包模式下的常见规定。10.材料设备采购合同中，买方在合同生效后支付一定比例的预付款，该比例通常为（）。A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上答案：B解析：在材料和通用设备采购中，预付款比例一般为合同价的10%-30%。卖方提交预付款保函是买方支付预付款的前提。11.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在（）后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。A.开标B.定标C.中标公示D.签订合同答案：A解析：资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查，一般在开标后进行。12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的竣工验收申请报告后（）天内完成验收。A.7B.14C.28D.56答案：C解析：根据示范文本，监理人应在收到竣工验收申请报告后28天内完成验收。13.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%C.投标保证金应当从投标人的基本账户转出D.投标保证金以现金形式提交的，应当从投标人账户转出答案：A解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致；投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；投标保证金从基本账户转出并非强制要求，但实践中常见；以现金形式提交的，应当从投标人账户转出，但一般不鼓励现金形式。14.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自工程接收证书写明的竣工日期起计算B.缺陷责任期最长不得超过2年C.缺陷责任期内，承包人应负责修复所有缺陷D.缺陷责任期满后，发包人应退还全部质量保证金答案：A解析：缺陷责任期自工程接收证书写明的竣工日期起计算；缺陷责任期最长不超过2年（原规定为2年，新示范文本可约定更长）；缺陷责任期内，承包人应负责修复非承包人原因造成的缺陷（非所有缺陷）；缺陷责任期满后，发包人应在14天内退还剩余质量保证金。15.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.56答案：C解析：根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。16.根据《招标投标法实施条例》，关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.技术复杂项目必须采用两阶段招标B.第一阶段，投标人提交技术建议和投标报价C.第二阶段，投标人提交最终技术方案和投标报价D.第一阶段，招标人可以与投标人就技术内容进行讨论答案：D解析：两阶段招标适用于技术复杂项目，但不是必须；第一阶段提交不带报价的技术建议；第二阶段提交最终技术方案和投标报价；第一阶段招标人可与投标人讨论技术内容。17.施工合同履行中，监理人发出暂停施工指示后，当具备复工条件时，首先应由（）。A.监理人发出复工通知B.承包人提交复工申请C.发包人指示复工D.政府主管部门批准复工答案：B解析：当具备复工条件时，承包人应首先提交复工申请，经监理人审查后发出复工通知。18.关于设计合同履行的说法，正确的是（）。A.设计人应负责解决施工中出现的设计问题B.设计人应参加施工组织设计审查C.设计人应参加竣工验收D.设计人应编制施工图预算答案：A解析：设计人有义务解决施工中出现的设计问题；设计人不参加施工组织设计审查；设计人应参加竣工验收（配合）；施工图预算一般由施工单位或造价咨询单位编制。19.FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，业主对项目的控制权主要体现在（）。A.对设计成果的批准B.对关键分包商的指定C.对施工工艺的监督D.对试验程序的制定答案：A解析：EPC模式下，业主主要通过审批设计成果来控制项目，对施工过程的干预较少。20.施工合同争议评审中，争议评审组作出的决定（）。A.对双方具有法律约束力B.对双方不具有约束力，可提起诉讼C.对双方具有约束力，但可提交仲裁D.仅为建议性意见答案：C解析：争议评审组的决定对双方具有约束力，但任何一方不服可在规定时间内提交仲裁或诉讼。21.根据《民法典》，下列合同中，属于实践合同的是（）。A.建设工程合同B.保管合同C.设计合同D.监理合同答案：B解析：实践合同是指除双方意思表示一致外，还需交付标的物才能成立的合同，如保管合同、自然人之间的借款合同等。建设工程合同、设计合同、监理合同均为诺成合同。22.关于工程变更价款的确定，下列说法错误的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的，由承包人提出单价，经发包人确认后执行D.变更工作的单价一律由承包人提出，发包人审批答案：D解析：变更工作的单价确定遵循“有适用按适用，无适用找类似，无类似由承包人提出发包人确认”的原则，并非一律由承包人提出。23.根据《标准施工招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是（）。A.履约担保的有效期自合同签订之日起至缺陷责任期结束B.履约担保可以采用现金、支票、汇票或银行保函等形式C.履约担保的金额一般为中标合同价的5%-10%D.承包人违约时，发包人可直接没收履约担保答案：B解析：履约担保有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日；履约担保金额一般为中标合同价的5%-10%（正确）；发包人不能直接没收，应按合同约定兑取。24.施工合同中，关于“基准日期”的说法，正确的是（）。A.招标发包的工程，基准日为投标截止日前28天B.直接发包的工程，基准日为合同签订日C.基准日后法律法规变化导致合同价款增加的，由承包人承担D.基准日用于确定物价波动调整的基期价格答案：A解析：招标工程基准日为投标截止日前28天；直接发包工程基准日为合同签订日前28天；基准日后法律法规变化导致价款增减的，应调整合同价款；基准日用于划分法律风险和物价风险。25.关于施工合同解除后的法律后果，下列说法正确的是（）。A.合同解除后，尚未履行的部分继续履行B.合同解除后，已经履行的部分一律恢复原状C.合同解除后，违约方仍需承担违约责任D.合同解除后，双方不再承担任何义务答案：C解析：合同解除后，尚未履行的终止履行；已经履行的根据履行情况和合同性质，可以要求恢复原状或采取其他补救措施；合同解除不影响违约责任的承担。26.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因导致工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金，但承包人支付违约金后，（）。A.免除继续履行合同的义务B.仍应继续履行合同C.发包人可解除合同D.承包人可要求减少合同价款答案：B解析：支付逾期竣工违约金并不能免除承包人继续履行合同的义务，承包人仍应按合同约定完成工程建设。27.关于施工合同中的“暂估价”，下列说法正确的是（）。A.暂估价是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价B.暂估价项目在竣工结算时直接计入合同价款C.暂估价项目必须由发包人组织招标D.暂估价与暂列金额性质相同答案：A解析：暂估价是必然发生但暂时不能确定价格的项目；暂估价项目在竣工结算时按实际确定的价格调整；暂估价项目可由发包人、承包人或双方共同组织招标；暂估价与暂列金额不同，暂列金额是不一定发生的预留款项。28.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。A.承包人负责全部设计和施工，但设计责任由发包人承担B.发包人提供的勘察资料错误，承包人无权索赔C.承包人文件需经发包人审查批准后方可实施D.承包人不得将设计工作分包答案：C解析：设计施工总承包中，承包人负责设计和施工，并对设计质量负责；发包人提供的资料错误，承包人有权索赔；承包人可以将部分设计工作分包给有资质的设计单位，但主体设计不得分包。29.施工合同履行中，发包人要求提前竣工的，应征得承包人同意，并与承包人商定采取加快工程进度的措施，由此增加的提前竣工费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.双方分担D.监理人确定答案：A解析：发包人要求提前竣工的，增加的提前竣工费用应由发包人承担。30.关于工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位可以将分包工程再次分包B.分包单位应按照分包合同的约定对承包人负责C.发包人可以直接向分包人支付工程款D.分包人应对工程质量向发包人承担连带责任答案：B解析：分包单位不得再次分包；分包单位对承包人负责，并与承包人一起向发包人承担连带责任；发包人不得直接向分包人支付工程款，除非合同另有约定。31.根据《民法典》，关于合同转让的说法，正确的是（）。A.债权人转让债权，应当经债务人同意B.债务人转移债务，应当经债权人同意C.合同权利义务的一并转让，只需通知对方D.施工合同的主体结构工作可以转让答案：B解析：债权人转让债权应当通知债务人，无需同意；债务人转移债务应当经债权人同意；合同权利义务的一并转让需经对方同意；施工合同主体结构工作不得转让。32.施工合同履行中，因不可抗力事件导致工程损坏，修复费用应由（）承担。A.承包人B.发包人C.双方分担D.保险人答案：B解析：不可抗力导致的永久工程损坏，修复费用由发包人承担；承包人施工设备的损坏由承包人承担。33.根据《招标投标法》，关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为5人以上单数B.技术、经济方面的专家不得少于成员总数的1/3C.评标委员会成员可以全部由招标人代表组成D.评标委员会成员的名单在评标结束后才能公布答案：A解析：评标委员会成员人数为5人以上单数；技术、经济专家不得少于成员总数的2/3；招标人代表不得超过1/3，不能全部由招标人代表组成；评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。34.关于施工合同索赔程序的说法，正确的是（）。A.索赔事件发生后，承包人应立即提交最终索赔报告B.承包人应在知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书C.监理人应在收到索赔报告后28天内答复D.承包人逾期提交索赔意向通知书的，丧失全部索赔权利答案：B解析：索赔事件发生后，承包人应在28天内提交索赔意向通知书，随后在合理时间内提交详细索赔报告；监理人收到索赔报告后应在42天内答复；逾期提交并非绝对丧失全部索赔权利，但可能影响索赔成立。35.根据《标准施工招标文件》，关于预付款保函的说法，正确的是（）。A.预付款保函的金额应随预付款的扣回而递减B.预付款保函有效期至缺陷责任期结束C.预付款保函可以由承包人的分公司出具D.预付款保函在预付款全部扣回前可以撤销答案：A解析：预付款保函的金额应随预付款的扣回而相应递减；预付款保函有效期至预付款全部扣回为止；预付款保函应由银行或担保机构出具，分公司一般不具备出具资格；预付款全部扣回前不得撤销。36.关于施工合同中的“缺陷责任期”与“保修期”的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期与保修期是同一概念B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.保修期自缺陷责任期届满之日起计算D.缺陷责任期内，承包人负责修复所有缺陷答案：B解析：缺陷责任期和保修期是不同的概念；缺陷责任期一般为1年（可约定），最长不超过2年；保修期自竣工验收合格之日起计算；缺陷责任期内，承包人负责修复非承包人原因造成的缺陷。37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于进度付款申请单的说法，正确的是（）。A.进度付款申请单应由发包人编制B.承包人应在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单C.监理人应在收到进度付款申请单后7天内完成审核D.发包人应在收到监理人审核意见后14天内支付进度款答案：B解析：进度付款申请单由承包人编制；承包人应在每个付款周期末（通常每月）提交；监理人审核期限一般为14天；发包人支付期限一般为收到监理人审核意见后14天或28天。38.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁实行级别管辖和地域管辖B.仲裁裁决作出后，当事人不服可以向人民法院起诉C.仲裁协议可以在争议发生后达成D.仲裁应当公开进行答案：C解析：仲裁不实行级别管辖和地域管辖；仲裁裁决为终局裁决，不得再向法院起诉；仲裁协议可以在合同订立时或争议发生后达成；仲裁一般不公开进行，以保护商业秘密。39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人建议书的说法，正确的是（）。A.承包人建议书是投标文件的一部分B.承包人建议书在合同签订后提交C.承包人建议书的内容可以随意修改D.承包人建议书不具合同约束力答案：A解析：承包人建议书是投标文件的重要组成部分，在投标阶段提交；签订合同后一般不得随意修改；承包人建议书中的承诺对承包人有约束力。40.关于施工合同履行中“暂停施工”的说法，正确的是（）。A.承包人原因暂停施工的，承包人应承担由此增加的费用，但工期可以顺延B.发包人原因暂停施工的，承包人有权索赔工期、费用和利润C.紧急情况下的暂停施工，监理人应在24小时内发出书面暂停令D.暂停施工后，承包人应负责照管工程，费用由承包人承担答案：B解析：承包人原因暂停施工的，承包人承担费用且工期不予顺延；发包人原因暂停施工的，承包人可索赔工期、费用和利润；紧急情况下监理人可口头指令，并在24小时内书面确认；暂停施工期间，照管工程费用由责任方承担。41.根据《招标投标法实施条例》，关于招标文件澄清和修改的说法，正确的是（）。A.招标人对已发出的招标文件进行澄清或修改的，应当在投标截止时间至少10日前通知所有投标人B.澄清或修改的内容不得作为招标文件的组成部分C.澄清或修改可能影响投标文件编制的，投标截止时间可适当顺延D.澄清或修改只能由招标人提出，投标人不得提出疑问答案：C解析：澄清或修改应在投标截止时间至少15日前通知；澄清或修改的内容是招标文件的组成部分；投标人有权对招标文件提出疑问，招标人应当答复。42.关于施工合同示范文本的性质，下列说法正确的是（）。A.示范文本具有法律强制性B.示范文本是推荐性文本，当事人可以选择使用C.使用示范文本的，不得对条款进行修改D.示范文本与格式条款性质相同答案：B解析：示范文本不具有法律强制性，是推荐使用的；当事人可以根据需要对条款进行修改补充；示范文本与格式条款不同，示范文本是双方协商的结果。43.根据《民法典》，关于建设工程合同发包人检查权的说法，正确的是（）。A.发包人不得随时对作业进度进行检查B.发包人检查发现工程质量不符合合同约定的，有权要求承包人在合理期限内无偿修理或返工C.发包人检查导致停工的费用由承包人承担D.隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可自行隐蔽答案：B解析：发包人有权随时对作业进度和质量进行检查；检查导致停工的费用由发包人承担（如果质量合格）；隐蔽工程隐蔽前应通知发包人检查，发包人未及时检查的，承包人可顺延工期，但不得自行隐蔽。44.关于施工合同中的“紧急情况”处理，下列说法正确的是（）。A.紧急情况下，承包人可直接采取合理措施，无需通知监理人B.紧急情况处理后，承包人应在48小时内向监理人提交书面报告C.承包人采取紧急措施的费用一律由发包人承担D.紧急情况包括不可抗力、安全事故等答案：D解析：紧急情况下承包人应采取合理措施，但应尽快通知监理人；承包人应在24小时内提交书面报告；紧急措施费用由责任方承担；不可抗力、安全事故等属于紧急情况。45.根据《标准施工招标文件》，关于工程试运行的说法，正确的是（）。A.试运行应由承包人组织，费用由发包人承担B.试运行期间因承包人原因导致的损坏，由发包人负责修复C.试运行所需的水、电、燃料等由发包人提供D.试运行合格后，工程方可办理竣工验收答案：C解析：试运行一般由承包人组织，但费用承担看合同约定；因承包人原因导致的损坏由承包人修复；试运行所需资源由发包人提供；试运行通常在竣工验收前进行。46.关于施工合同中的“留置权”，下列说法正确的是（）。A.承包人可以就建设工程行使留置权B.发包人未支付工程款的，承包人可以直接拍卖工程C.建设工程不适用留置权，但承包人享有优先受偿权D.留置权与优先受偿权是同一权利答案：C解析：建设工程不适用留置权（因为留置权适用于动产），但承包人享有建设工程价款优先受偿权，这是两种不同的权利。47.根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）。A.中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力B.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应承担缔约过失责任C.中标通知书到达中标人时合同成立D.中标通知书只能以书面形式发出答案：A解析：中标通知书对双方均有约束力；招标人改变中标结果的，应承担违约责任（而非缔约过失）；合同自中标通知书到达中标人时成立（承诺生效时合同成立）；中标通知书应为书面形式。48.关于施工合同索赔中的“证据”，下列说法正确的是（）。A.索赔证据只能是书面文件B.索赔证据应在索赔事件发生时收集C.电子数据不能作为索赔证据D.证人证言不具有证明力答案：B解析：索赔证据可以是多种形式，包括书面文件、照片、视频、电子数据、证人证言等；索赔证据应在事件发生时及时收集，以保证真实性和完整性。49.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于性能保证指标的说法，正确的是（）。A.性能保证指标由承包人自行确定B.性能保证指标是考核工程是否满足合同要求的依据C.性能保证指标不可量化D.性能保证指标仅适用于设备采购合同答案：B解析：性能保证指标由发包人在招标文件中提出；性能保证指标应可量化；性能保证指标不仅适用于设备采购，也适用于总承包工程。50.关于施工合同中的“禁止转包”规定，下列说法正确的是（）。A.转包是指承包人将其承包的全部工程肢解后以分包名义转给第三人B.转包与分包性质相同C.转包经发包人同意后可以实施D.转包的法律后果是合同无效答案：D解析：转包是将全部工程或肢解后转给第三人；转包与分包不同，转包是违法行为；转包即使经发包人同意也是违法的；转包的合同无效。51.根据《民法典》，关于合同履行中的“代位权”，下列说法正确的是（）。A.代位权只能由债务人行使B.代位权的行使范围以债权人的债权为限C.代位权无需通过诉讼即可行使D.代位权的行使费用由债权人承担答案：B解析：代位权由债权人行使；行使范围以债权人的债权为限；代位权必须通过诉讼方式行使；行使费用由债务人承担。52.关于施工合同中的“情势变更”，下列说法正确的是（）。A.情势变更是指合同成立后发生的不可预见的变化B.情势变更的风险属于商业风险C.发生情势变更时，合同自动解除D.情势变更原则适用于所有合同答案：A解析：情势变更是不可预见的重大变化，不属于正常商业风险；发生情势变更时，当事人可以请求法院变更或解除合同，并非自动解除；情势变更原则的适用有严格限制。53.根据《标准施工招标文件》，关于工程接收证书的说法，正确的是（）。A.工程接收证书由发包人颁发B.工程接收证书的颁发表明工程已完全符合合同要求C.工程接收证书颁发后，承包人不再对工程负责D.工程接收证书的颁发日期即为缺陷责任期的起算日期答案：D解析：工程接收证书由监理人颁发；颁发接收证书不代表工程完全没有缺陷，但表明发包人已接收；接收后承包人仍需承担缺陷责任；缺陷责任期自接收证书写明的竣工日期起算。54.关于施工合同中的“抗辩权”，下列说法正确的是（）。A.同时履行抗辩权适用于有先后履行顺序的合同B.先履行抗辩权由先履行一方行使C.不安抗辩权适用于应当先履行债务的当事人D.三种抗辩权均适用于所有合同答案：C解析：同时履行抗辩权适用于无先后履行顺序的合同；先履行抗辩权由后履行一方行使；不安抗辩权适用于应当先履行债务的当事人；不同抗辩权的适用条件不同。55.关于FIDIC《施工合同条件》中“工程师”的角色，下列说法正确的是（）。A.工程师是承包人的代表B.工程师的决定对双方具有最终约束力C.工程师应独立、公正地行使权力D.工程师由承包人任命答案：C解析：工程师是发包人任命的独立第三方；工程师的决定可以提交仲裁；工程师应独立公正行事；工程师由发包人任命。56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说正确是（）。A.质量保证金可以采用质量保证金保函方式替代B.质量保证金的比例不得高于工程价款结算总额的5%C.质量保证金必须在缺陷责任期满后全部返还D.质量保证金只能以现金形式提交答案：A解析：质量保证金可采用保函方式替代；比例不得高于3%（新规）；缺陷责任期满后扣除修复费用后返还剩余部分；质量保证金不限于现金形式。57.关于施工合同中的“免责条款”，下列说法正确的是（）。A.造成对方人身损害的免责条款有效B.因故意造成对方财产损失的免责条款无效C.免责条款一律无效D.免责条款可以在合同签订后单方添加答案：B解析：造成人身损害的免责条款无效；因故意或重大过失造成财产损失的免责条款无效；免责条款并非一律无效，合理范围内的有效；免责条款应在合同签订时约定。58.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的是（）。A.竣工后试验在工程移交前进行B.竣工后试验由发包人组织，承包人提供配合C.竣工后试验不合格的，发包人不得接收工程D.竣工后试验费用一律由承包人承担答案：B解析：竣工后试验在工程移交后进行；发包人组织，承包人配合；试验不合格的，承包人应修复；试验费用按合同约定承担。59.关于施工合同中的“工程计量”，下列说法正确的是（）。A.工程量应按承包人实际施工的工程量计算B.工程量应按合同约定的计量规则计算C.工程量以承包人自行计量的结果为准D.监理人无权对工程量进行复核答案：B解析：工程量应按合同约定的计量规则计算，而不是实际施工量；监理人有权对工程量进行复核；计量结果需经监理人确认。60.根据《招标投标法》，关于重新招标的说法，正确的是（）。A.所有投标被否决的，应当重新招标B.重新招标后投标人仍少于3个的，可以不再进行招标C.重新招标必须采用原招标文件D.重新招标的，可以不发布招标公告答案：A解析：所有投标被否决的，应当重新招标；重新招标后投标人仍少于3个的，经批准可以不再招标；重新招标可以修改招标文件；重新招标应当重新发布招标公告。61.关于施工合同中的“工程分包”，下列说法正确的是（）。A.承包人可以将主体结构的关键部分分包给有资质的单位B.分包合同须经发包人同意C.分包人可以直接与发包人结算D.分包合同必须采用书面形式答案：B解析：主体结构不得分包；分包合同须经发包人同意；分包人与发包人无直接合同关系，不能直接结算；分包合同应当采用书面形式。62.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于监理人角色的说法，正确的是（）。A.监理人是发包人的代表B.监理人有权修改合同C.监理人发出的指示对承包人有约束力D.监理人与承包人是合同关系答案：C解析：监理人是独立的第三方，不是发包人的代表（但代表发包人行使部分权利）；监理人无权修改合同；监理人的指示对承包人有约束力；监理人与承包人是监理与被监理关系，不是合同关系。63.关于施工合同中的“工程变更程序”，下列说法正确的是（）。A.承包人可以直接向发包人提出变更申请B.变更指令应由监理人发出C.变更指令可以由承包人自行决定D.变更指令必须采用书面形式答案：B解析：变更申请应通过监理人提交；变更指令应由监理人发出；变更指令必须采用书面形式，紧急情况下可口头指令但应书面确认。64.根据《标准施工招标文件》，关于争议评审的说法，正确的是（）。A.争议评审组由发包人单方选定B.争议评审组的决定对双方具有约束力C.争议评审必须在诉讼之前进行D.争议评审的费用由败诉方承担答案：B解析：争议评审组由双方共同选定；评审决定具有约束力，但可提交仲裁；争议评审不是诉讼的前置程序；评审费用一般由双方平均分担。65.关于施工合同中的“预期违约”，下列说法正确的是（）。A.预期违约只能发生在合同履行期届满后B.一方预期违约的，另一方可以立即解除合同C.预期违约包括明示和默示两种D.预期违约不承担违约责任答案：C解析：预期违约发生在合同履行期届满前；一方预期违约的，另一方可以要求提供担保或提前解除合同；预期违约应承担违约责任。66.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算的说法，正确的是（）。A.承包人应在竣工验收合格后28天内提交竣工结算申请单B.监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成审核C.发包人应在收到监理人审核意见后28天内完成审批D.竣工结算争议解决前，发包人可以拒付全部工程款答案：A解析：监理人审核期限一般为28天；发包人审批期限一般为28天；有争议的部分可以暂不支付，无争议的部分应及时支付。67.关于施工合同中的“工程保险”，下列说法正确的是（）。A.建筑工程一切险的被保险人只能是发包人B.保险事故发生后，被保险人应及时通知保险人C.保险赔偿金应当直接支付给承包人D.投保人可以随时解除保险合同答案：B解析：建筑工程一切险的被保险人可以包括发包人、承包人、分包商等；保险赔偿金按损失对象支付给相应权利人；投保人不能随时解除，应按合同约定。68.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人文件的说法，正确的是（）。A.承包人文件的著作权归发包人所有B.承包人文件的知识产权纠纷由发包人承担责任C.承包人应保证其文件不侵犯他人知识产权D.承包人可以复制发包人提供的资料用于其他项目答案：C解析：承包人文件的著作权一般归承包人，但发包人有权使用；知识产权纠纷由承包人承担责任；承包人不得将发包人资料用于其他项目。69.关于施工合同中的“工程试车”，下列说法正确的是（）。A.单机无负荷试车由发包人组织B.联动无负荷试车由承包人组织C.投料试车由发包人组织D.试车费用一律由承包人承担答案：C解析：单机无负荷试车由承包人组织；联动无负荷试车由承包人组织，发包人配合；投料试车由发包人组织；试车费用按合同约定承担。70.根据《招标投标法》，关于投标有效期的说法，正确的是（）。A.投标有效期由投标人确定B.投标有效期从投标截止日起计算C.投标有效期内投标人不得撤回投标文件D.投标有效期可以无限延长答案：B解析：投标有效期由招标人在招标文件中确定；从投标截止日起计算；投标有效期内撤回投标的，投标保证金不予退还；投标有效期不能无限延长，延长需征得投标人同意。71.关于施工合同中的“材料设备供应”，下列说法正确的是（）。A.发包人供应的材料在使用前由发包人负责检验B.承包人采购的材料在使用前由承包人负责检验C.发包人供应的材料不合格的，承包人有权拒绝使用，费用由承包人承担D.承包人采购的材料可以不经检验直接使用答案：B解析：发包人供应的材料由发包人检验，但监理人可复验；发包人供应材料不合格，费用由发包人承担；承包人采购的材料必须经检验合格后方可使用。72.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于索赔的说法，正确的是（）。A.承包人应在知道索赔事件发生后14天内提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书应说明索赔金额C.承包人未在约定时间内提交索赔意向通知书的，丧失索赔权利D.最终索赔报告应在索赔事件结束后28天内提交答案：D解析：索赔意向通知书应在28天内提交；意向通知书只需说明事件，不需要详细金额；未按时提交可能丧失权利，但不绝对；最终报告应在事件结束后28天内提交。73.关于FIDIC《施工合同条件》中“DAB”的说法，正确的是（）。A.DAB是争端避免/裁决委员会B.DAB的决定对双方不具有约束力C.DAB成员由工程师任命D.DAB的决定可以上诉至工程师答案：A解析：DAB是争端避免/裁决委员会；DAB的决定具有临时约束力；DAB成员由双方共同任命；DAB的决定可提交仲裁。74.关于施工合同中的“工程照管责任”，下列说法正确的是（）。A.工程接收证书颁发前，照管责任由发包人承担B.工程接收证书颁发后，照管责任由承包人承担C.因发包人原因导致暂停施工的，照管责任由发包人承担D.照管责任包括对工程和材料的保护答案：D解析：接收前由承包人承担照管责任；接收后由发包人承担照管责任；暂停施工期间照管责任由责任方承担。75.根据《标准施工招标文件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.价格调整公式中的权数由承包人确定B.价格调整仅适用于人工费C.价格调整应在竣工结算时一次性计算D.价格调整公式中的价格指数应采用基准日后的指数答案：D解析：权数由发包人在招标文件中确定；价格调整可适用于人工、材料、机械等；价格调整应在进度付款中分期计算。76.关于施工合同中的“违约责任”，下列说法正确的是（）。A.违约金过高时，违约方可以请求法院适当减少B.约定的违约金低于造成的损失的，守约方不得要求增加C.违约方支付违约金后，不再承担继续履行的责任D.定金和违约金可以同时适用答案：A解析：违约金过高可请求减少；违约金过低可请求增加；支付违约金后仍应继续履行；定金和违约金不能同时适用，守约方可以选择适用。77.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于暂停施工后的复工，下列说法正确的是（）。A.暂停施工后，承包人应无条件复工B.复工前，发包人和承包人应检查工程受损情况C.复工后，承包人应立即恢复全面施工D.复工指令应由发包人发出答案：B解析：复工需满足条件；复工前应检查工程受损情况并采取必要措施；复工指令由监理人发出。78.关于施工合同中的“工程分包与转包”的区别，下列说法正确的是（）。A.分包是违法的，转包是合法的B.分包是承包人将部分工程交由第三人完成C.转包经发包人同意后合法D.分包和转包都需要发包人同意答案：B解析：分包在符合条件时是合法的，转包是违法的；转包无论是否经同意均违法；分包需要发包人同意。79.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工文件的要求，下列说法正确的是（）。A.竣工文件应在工程竣工验收后提交B.竣工文件应包括竣工图、施工记录等C.竣工文件由发包人编制D.竣工文件可以缺失部分内容答案：B解析：竣工文件应在竣工验收前提交；竣工文件由承包人编制；竣工文件必须完整、准确。80.关于施工合同中的“争议解决方式”，下列说法正确的是（）。A.仲裁和诉讼可以同时约定B.仲裁裁决作出后，当事人可以向法院上诉C.诉讼实行一裁终局制D.当事人可以约定仲裁机构答案：D解析：仲裁和诉讼只能选择一种；仲裁裁决是终局的；仲裁实行一裁终局制；当事人可以自由选择仲裁机构。---二、多项选择题（共20题）81.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.招标人向投标人泄露标底D.投标人之间约定中标人E.不同投标人的投标文件由同一单位编制答案：ABC解析：D和E属于投标人之间串通投标或视为串通投标的情形。ABC明确属于招标人与投标人串通投标。82.施工合同履行中，发包人有权单方面解除合同的情形有（）。A.承包人私自将工程分包B.承包人在缺陷责任期内不履行修复义务C.承包人未按约定提交预付款保函D.承包人施工组织不力，进度严重滞后E.承包人明确表示不履行合同主要义务答案：ABE解析：承包人明确表示不履行、私自分包、不履行保修义务均属于根本违约，发包人有权解除合同。未提交保函通常发包人有权拒付预付款，不一定解除合同；进度滞后首先应采取措施，只有经催告后在合理期限内仍未履行，才能解除。83.关于合同生效与合同成立的说法，正确的有（）。A.合同成立是合同生效的前提B.合同生效时间可以晚于合同成立时间C.合同成立后必须立即生效D.附生效条件的合同，条件成就时合同生效E.合同成立即合同生效答案：ABD解析：合同成立和生效是两个不同的概念。合同成立后可能处于效力待定或附条件、附期限的状态，并非立即生效，也并非成立即生效。84.根据《标准施工招标文件》，工程变更的范围包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作答案：ABDE解析：工程变更的范围包括：改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；改变合同中任何一项工作的施工时间或改变施工工艺或顺序；为完成工程需要追加的额外工作。85.关于工程保险的说法，正确的有（）。A.建筑工程一切险的被保险人可以包括业主、承包商、分包商B.建筑工程一切险的保险责任起始于工程开工或材料设备运抵工地C.施工机具应当在进场后统一投保D.安装工程一切险的试车考核期风险由保险人承担E.第三者责任险承保因工程意外事故导致的第三方人身伤亡答案：ABE解析：建筑工程一切险的保险期限开始有两种情况：工程开工或材料设备运抵工地；施工机具通常由承包商自己投保，而非统一投保；安装工程一切险的试车考核期风险通常由保险人承担，但有时间限制（如3个月）。86.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权向发包人索赔的情形包括（）。A.发包人提供的材料不符合合同要求B.因基准日后的法律变化导致费用增加C.承包人设计错误导致的返工D.监理人指示延误E.不可抗力导致停工答案：ABDE解析：承包人设计错误是其自身责任，不能索赔。发包人提供材料不合格、法律变化、监理人指示延误、不可抗力均属于非承包人原因，可以索赔。87.合同履行中，关于代位权的说法，正确的有（）。A.代位权是债权人的法定权利B.代位权行使的范围以债权人的债权为限C.债权人可以债务人的名义行使代位权D.代位权行使的必要费用由债务人承担E.代位权只能通过诉讼方式行使答案：ABDE解析：代位权是债权人的法定权利；行使范围以债权人的债权为限；债权人应以自己的名义（而非债务人名义）行使代位权；必要费用由债务人承担；代位权必须通过向法院提起诉讼的方式行使。88.关于建设工程材料设备采购合同交货检验的说法，正确的有（）。A.买方应在货物交接时进行外观检验B.隐蔽缺陷可以在安装调试时发现C.质量检验期由双方约定，但不能少于30天D.买方对质量提出异议的期限从收到货物之日起算E.卖方对质量负责的条件和期限由合同约定答案：ABDE解析：外观检验在交接时进行；隐蔽缺陷在使用或安装调试时发现；质量检验期由双方约定，法律未强制规定具体天数，通常根据标的物特性确定；异议期限从收到货物起算；卖方对质量负责的条件和期限（即质量保证期）由合同约定。89.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求（）。A.延长工期B.增加费用C.支付利润D.提前支付工程款E.重新确定合同价款答案：ABC解析：因发包人原因导致工期延误，承包人不仅可以索赔工期，还可以索赔由此增加的费用以及合理利润。90.关于施工合同履行中“基准日”的说法，正确的有（）。A.招标发包的工程，基准日为投标截止日前28天B.直接发包的工程，基准日为合同签订日前28天C.基准日后法律法规变化影响合同价格的，应调整合同价款D.基准日用于划分物价风险E.基准日由承包人自行确定答案：ABCD解析：基准日是合同管理中的一个重要时间点，用于划分因法律、法规、政策变化以及物价波动带来的风险。招标工程的基准日为投标截止日前28天，直接发包的为合同签订日前28天。基准日后发生的变化，通常应调整合同价款。基准日由招标文件或合同约定，不是承包人确定的。91.根据《民法典》，下列合同中，属于有名合同的有（）。A.建设工程合同B.委托合同C.保管合同D.保险合同E.监理合同答案：ABC解析：有名合同是指法律上赋予了特定名称的合同。《民法典》规定的有名合同包括建设工程合同、委托合同、保管合同等。保险合同由《保险法》规定，监理合同属于委托合同的一种。92.关于施工合同违约责任的说法，正确的有（）。A.违约责任以有效合同为前提B.违约责任以合同当事人不履行合同义务为条件C.违约责任可以由当事人在法律规定的范围内约定D.违约责任是民事责任的唯一形式E.违约责任具有相对性答案：ABCE解析：违约责任以有效合同为前提；以不履行合同义务为条件；可以由当事人约定（法定范围内）；具有相对性（只在合同当事人之间）。违约责任是民事责任的一种，但不是唯一形式。93.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说法，正确的有（）。A.监理人发出复工通知后，承包人应立即复工B.承包人无故拖延复工的，应承担违约责任C.因发包人原因暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用D.因承包人原因暂停施工的，工期不予顺延E.暂停施工期间，承包人应负责照管工程答案：ABCD解析：复工通知后承包人应按时复工；无故拖延应承担违约责任；发包人原因暂停的，发包人承担费用；承包人原因暂停的，工期不顺延；暂停施工期间照管责任由责任方承担。94.关于施工合同分包的说法，正确的有（）。A.分包人不得将其分包的工程再次分包B.分包人应对分包工程质量向发包人承担连带责任C.承包人可以将主体结构分包给有资质的单位D.分包合同须经发包人同意E.分包人可以与发包人直接结算工程款答案：ABD解析：分包人不得再次分包；分包人与承包人向发包人承担连带责任；主体结构不得分包；分包合同须经发包人同意；分包人不能直接与发包人结算。95.根据《招标投标法》，下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应E.投标人有行贿行为答案：ABCD解析：上述四种情形均属于应当否决投标的情形。投标人有行贿行为属于违法行为，但在评标阶段，如果有证据证明，也应当否决，但E选项不够全面，通常评标阶段主要依据投标文件本身。96.关于施工合同索赔程序的说法，正确的有（）。A.索赔意向通知书应在索赔事件发生后28天内提交B.索赔报告应在索赔意向通知书提交后28天内提交C.监理人应在收到索赔报告后42天内答复D.承包人逾期提交索赔意向通知书的，丧失索赔权利E.索赔报告应附有证明材料答案：ACE解析：索赔意向通知书28天内提交；索赔报告的提交时间一般为事件结束后28天内，不一定在意向通知书后28天；监理人42天内答复；逾期提交可能丧失权利，但不是绝对；索赔报告应附证明材料。97.关于FIDIC《施工合同条件》中工程师的职责，正确的有（）。A.工程师应独立公正地行使权力B.工程师的决定对双方具有最终约束力C.工程师负责签发工程接收证书D.工程师负责确定合同价款E.工程师由承包人任命答案：ACD解析：工程师应独立公正；工程师的决定可提交仲裁，不是最终约束力；工程师签发接收证书；工程师负责确定合同价款（按合同约定）；工程师由发包人任命。98.关于施工合同中的工程计量，正确的说法有（）。A.工程量应按合同约定的计量规则计算B.承包人应每月提交已完工程量报告C.监理人应在收到报告后7天内复核D.承包人认为计量结果有误的，可向监理人提出书面意见E.工程量以承包人自行计量的结果为准答案：ABD解析：工程量按合同约定规则计算；承包人每月提交报告；监理人复核期限一般为14天；承包人对计量结果有异议可提出书面意见；计量结果以监理人确认的为准。99.关于建设工程材料设备采购合同价款支付的说法，正确的有（）。A.预付款通常在合同生效后支付B.交货款通常在卖方交货后支付C.验收款通常在买方验收合格后支付D.结清款在质量保证期满后支付E.预付款无需保函担保答案：ABCD解析：预付款在合同生效后支付，通常需要保函担保；交货款在交货后支付；验收款在验收合格后支付；结清款在质保期满后支付。100.根据《民法典》，关于合同解除的法律后果，正确的有（）。A.合同解除后，尚未履行的终止履行B.合同解除后，已经履行的必须恢复原状C.合同解除不影响违约责任的承担D.合同解除后，双方不再承担任何义务E.合同解除后，当事人可以要求赔偿损失答案：ACE解析：合同解除后尚未履行的终止履行；已经履行的根据履行情况和合同性质，可以要求恢复原状或采取其他补救措施；合同解除不影响违约责任的承担；合同解除后，双方仍可能承担后合同义务；当事人可以要求赔偿损失。---科目二：理论与法规（共100题）一、单项选择题（共80题）1.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的是（）。A.审查分包单位资质B.组织审查施工组织设计C.签发工程款支付证书D.组织工程竣工预验收答案：C解析：总监不得委托的工作通常包括：组织编制监理规划、审批监理实施细则；签发工程开工令、暂停令和复工令；签发工程款支付证书、工程竣工结算书；调解合同争议、处理工程索赔；审查工程竣工资料、签署竣工验收意见等。2.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位整改B.要求施工单位暂时停止施工C.及时向有关主管部门报告D.立即报告建设单位答案：A解析：发现安全事故隐患，监理单位应首先要求施工单位整改；情况严重的，要求暂时停止施工，并报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工的，才向有关主管部门报告。3.下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制主要工作的是（）。A.组织设计方案竞赛B.处理施工单位提出的工程变更费用C.编制项目投资估算D.审查工程竣工结算答案：B解析：A和C属于设计阶段或决策阶段的工作；D属于竣工阶段的工作。处理工程变更费用属于施工阶段投资控制的工作内容。4.根据《民法典》第三编合同，关于委托合同的说法，正确的是（）。A.监理合同属于委托合同，监理人应亲自处理委托事务B.委托人可以随时解除委托合同，但受托人不得随时解除C.转委托未经同意的，受托人应当对第三人的行为承担责任D.有偿的委托合同，因受托人的过错造成委托人损失的，委托人才可以请求赔偿损失答案：A解析：监理合同属于委托合同，基于信任关系，监理人应亲自处理委托事务；委托人和受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，应当赔偿损失；转委托未经同意的，受托人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但在紧急情况下受托人为维护委托人利益需要转委托的除外。5.工程监理单位在建设单位授权范围内，可以采取下列哪种方式处理工程质量缺陷？A.直接发布拆除指令B.直接指定检测单位C.对施工单位的处理方案进行审查D.直接支付返工费用答案：C解析：监理单位在建设单位授权范围内，可以审查施工单位报送的工程质量缺陷处理方案。对于涉及结构安全的重大缺陷，应由设计单位提出处理方案，监理审核。6.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对施工单位报送的施工组织设计进行审查后，应在报审表上签署审查意见，并由（）审核签字。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位技术负责人答案：A解析：施工组织设计报审表应由总监理工程师审核签字。7.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，专项施工方案经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后，还需（）。A.组织专家论证B.报住房城乡建设主管部门备案C.进行安全技术交底D.由建设单位负责人签字答案：A解析：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。8.根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。A.依法对工程进行招标B.提供真实、准确的勘察设计文件C.组织工程竣工验收D.对施工质量进行监督检查答案：D解析：“对施工质量进行监督检查”是监理单位和施工单位的责任，不是建设单位的主要质量责任。建设单位主要承担招标、提供资料、验收等责任。9.监理单位质量管理体系文件中，（）是质量管理体系运行的法规性文件，也是质量手册的支持性文件。A.质量手册B.程序文件C.作业指导书D.质量记录答案：B解析：程序文件是质量手册的支持性文件，规定了各项质量活动的方法、程序和准则，是质量管理体系运行的法规性文件。10.下列工程中，属于必须实行监理的是（）。A.总投资为2000万元的学校项目B.总投资为5000万元的体育场馆项目C.建筑面积为3万平方米的住宅项目D.利用外国政府贷款的总投资为1000万美元的项目答案：A解析：必须实行监理的工程包括：国家重点建设工程；大中型公用事业工程（总投资3000万元以上）；成片开发建设的住宅小区工程（建筑面积5万平方米以上）；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；学校、影剧院、体育场馆项目（不论投资额大小）。11.根据《建设工程监理规范》，监理规划应在签订监理合同及收到设计文件后开始编制，并在召开第一次工地会议前报送（）。A.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门答案：A解析：监理规划编制完成后，应在第一次工地会议前报送建设单位。12.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理单位见证下，由（）在现场取样。A.施工单位B.建设单位C.检测单位D.质量监督机构答案：A解析：见证取样由施工单位取样，监理单位见证。13.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.12D.24答案：A解析：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向有关部门报告。14.项目监理机构在施工阶段应建立并落实（），这是控制工程质量的基础。A.见证取样制度B.旁站监理制度C.质量责任制D.平行检验制度答案：C解析：质量责任制是控制工程质量的基础制度。15.根据《建设工程监理规范》，下列文件中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理规划B.监理实施细则C.工程开工报审表D.监理日志答案：C解析：工程开工报审表需要总监理工程师签字并加盖执业印章。16.工程监理单位应当选派具备相应资格的（）进驻施工现场。A.总监理工程师和监理工程师B.总监理工程师和监理员C.总监理工程师代表和监理工程师D.总监理工程师和其他监理人员答案：D解析：监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和其他监理人员进驻施工现场。17.监理例会会议纪要由（）根据会议记录整理，并经与会各方代表会签。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.会议主持人答案：A解析：监理例会会议纪要由项目监理机构负责整理，并经过与会各方代表会签确认。18.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（）考核合格后方可任职。A.建设行政主管部门B.安全生产监督管理部门C.监理单位D.建设单位答案：A解析：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。19.监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。A.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门答案：A解析：监理人员发现设计不符合要求的，应当报告建设单位，由建设单位要求设计单位改正。20.根据《建设工程监理规范》，下列不属于工程监理单位应建立的管理制度是（）。A.监理人员考勤制度B.项目监理机构管理制度C.监理人员职业道德制度D.分包单位资格审查制度答案：D解析：分包单位资格审查制度是项目监理机构的工作制度，不是监理单位层面的管理制度。21.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.竣工验收备案C.交付使用D.竣工结算答案：A解析：建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。22.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列不属于监理单位安全监理职责的是（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.组织安全设施的验收D.发现安全事故隐患及时要求整改答案：C解析：安全设施的验收由施工单位组织，监理单位参加，不是监理单位组织。23.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应在（）前编制完成。A.第一次工地会议B.相应工程施工开始C.施工组织设计报审D.工程开工答案：B解析：监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成。24.下列属于项目监理机构内部工作制度的是（）。A.监理例会制度B.施工组织设计审核制度C.监理人员岗位职责制度D.材料检验制度答案：C解析：监理人员岗位职责制度属于内部工作制度；监理例会制度、施工组织设计审核制度、材料检验制度属于对外工作制度。25.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建议B.按图施工，不承担责任C.自行修改设计D.停止施工答案：A解析：施工单位发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议，不得擅自修改。26.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）。A.专职安全生产管理人员B.兼职安全生产管理人员C.安全监理工程师D.安全监督员答案：A解析：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。27.根据《建设工程监理规范》，下列资料中，属于监理单位应长期保存的是（）。A.监理日志B.监理月报C.工程质量评估报告D.监理例会纪要答案：C解析：工程质量评估报告是重要的监理成果文件，应长期保存。28.下列属于建设单位在监理招标阶段应提供的是（）。A.监理大纲B.招标文件C.监理规划D.监理实施细则答案：B解析：建设单位在监理招标阶段应提供招标文件；监理大纲是监理单位投标文件的一部分；监理规划和监理细则是中标后编制的。29.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表进行审查，认为具备开工条件时，应由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.质量监督机构答案：B解析：工程开工报审表应由总监理工程师签署审核意见。30.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，专项施工方案经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施，由（）进行现场监督。A.施工单位项目负责人B.施工单位专职安全生产管理人员C.监理单位总监理工程师D.建设单位项目负责人答案：B解析：专项施工方案实施时，由施工单位专职安全生产管理人员进行现场监督。31.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.2C.12D.24答案：D解析：建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。32.根据《建设工程监理规范》，下列不属于总监理工程师职责的是（）。A.组织审核分包单位资格B.审查开复工报审表C.检查进场的工程材料质量D.组织编写监理月报答案：C解析：检查进场的工程材料质量是专业监理工程师的职责，不是总监理工程师的职责。33.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照（）实施监理，对建设工程安全生产承担监理责任。A.法律、法规和工程建设强制性标准B.施工合同C.监理合同D.施工组织设计答案：A解析：监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。34.下列属于项目监理机构在施工阶段进度控制主要工作的是（）。A.审查施工总进度计划B.编制项目总进度计划C.确定工程开工时间D.审批工程延期答案：A解析：审查施工总进度计划是施工阶段进度控制的主要工作；项目总进度计划由建设单位或总承包单位编制；开工时间由建设单位确定；工程延期由总监理工程师审批。35.根据《建设工程监理规范》，监理人员对施工单位报送的隐蔽工程报验申请进行现场检查，符合要求后应在（）上签字确认。A.隐蔽工程报审表B.隐蔽工程验收记录C.监理日志D.检验批质量验收记录答案：B解析：隐蔽工程验收合格后，监理人员应在隐蔽工程验收记录上签字确认。36.根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于监理单位的质量责任和义务的是（）。A.依法取得相应资质等级证书B.不得转让工程监理业务C.组织工程竣工验收D.对施工质量承担监理责任答案：C解析：组织工程竣工验收是建设单位的责任，不是监理单位的责任。37.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在收到施工单位报送的工程款支付申请后，应由（）进行审查。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.造价工程师D.监理员答案：B解析：工程款支付申请应由专业监理工程师进行审查，提出审查意见后报总监理工程师审核。38.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.施工人员的工资C.施工设备的维修D.施工材料的采购答案：A解析：安全费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。39.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在巡视检查时发现施工单位违反工程建设强制性标准的，应（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.报告建设单位D.报告质量监督机构答案：A解析：发现施工单位违反工程建设强制性标准的，应首先签发监理通知单要求整改。40.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位答案：A解析：施工单位对建设工程的保修承担主要责任，应当履行保修义务。41.根据《建设工程监理规范》，下列不属于专业监理工程师职责的是（）。A.参与编制监理规划B.负责编制监理实施细则C.组织编写监理月报D.组织验收检验批、分项工程答案：C解析：组织编写监理月报是总监理工程师的职责，不是专业监理工程师的职责。42.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的建设工程，由（）对施工现场的安全生产负总责。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.监理单位答案：A解析：总承包单位对施工现场的安全生产负总责。43.根据《建设工程监理规范》，监理规划应由（）审核批准。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位代表D.总监理工程师代表答案：B解析：监理规划由总监理工程师组织编制，报监理单位技术负责人审核批准。44.根据《建设工程质量管理条例》，勘察、设计单位必须按