景区道路工程施工合同

景区道路工程施工合同甲方：[景区管理有限公司名称]法定代表人：[甲方授权代表姓名]地址：[景区具体地址]乙方：[施工单位全称]资质等级：市政公用工程施工总承包三级及以上/公路工程施工总承包三级及以上项目经理：[注册建造师姓名，市政/公路专业]地址：[施工单位注册地址]鉴于甲方拟建设[景区内具体道路名称，如“XX景区北门至观景台道路”]工程，乙方具备相应施工资质及景区施工经验，双方经平等协商，订立本合同。第一条工程概况1.1工程地点：[景区内精准位置，如“XX景区核心区西侧，紧邻XX溪流”]1.2工程内容：（1）道路主体：长度约XX米，宽度XX米（含人行道XX米），结构层为：①素土夯实层（压实度≥95%）；②级配碎石基层（厚度XXcm，符合GB/T14685）；③生态透水沥青面层（厚度XXcm，添加防滑骨料，颜色与景区步道协调）；（2）排水系统：道路两侧设置生态排水沟（长度XX米，宽度XXcm，采用透水盖板），配套雨水井XX座；（3）景观恢复：施工破坏的原有绿化（乔木XX株、灌木XX丛、草坪XX㎡）按原品种/规格恢复，新增景观节点XX处（含XX花卉种植）；（4）附属设施：景区特色警示标识XX块、减速带XX处、夜间反光条XX米。1.3质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《市政道路工程质量验收规范》（GB50420-2017）及甲方《景区道路环保建设要求》（附件1），确保路面防滑、无扬尘、排水畅通。第二条工期2.1计划开工日期：[甲方书面通知为准，如“XXXX年XX月XX日”]2.2计划竣工日期：[XXXX年XX月XX日]2.3总工期：XX日历天（含雨天、节假日，乙方需避开旅游旺季施工）2.4节点工期：（1）素土夯实+碎石基层验收：[XXXX年XX月XX日]（2）透水沥青面层铺设：[XXXX年XX月XX日]（3）人行道+排水工程验收：[XXXX年XX月XX日]（4）景观恢复验收：[XXXX年XX月XX日]2.5工期调整：甲方设计变更、不可抗力导致延误的，乙方需7日内提交顺延申请，甲方10日内确认，逾期视为认可。第三条合同价款3.1固定总价：人民币XX元（大写：XX元整），包含人工、材料、机械、环保措施费、景观恢复费、利润、税金（9%增值税专用发票）。3.2价款调整：仅因甲方书面设计变更、指令调整可调整，调整方式为：按乙方投标综合单价计算，无对应单价的按市场行情+甲方确认价执行。3.3变更确认：甲方出具《工程变更单》→乙方7日内提交报价→甲方10日内确认→签署《变更确认单》后施工，未确认不得擅自变更。第四条双方责任4.1甲方责任（1）开工前7日提供施工场地（范围：道路两侧各XX米内，甲方现场划线），协调景区安保、游客中心配合；（2）开工前10日提供施工图纸、《景区环保要求》；（3）按约定支付进度款，组织中间/竣工验收；（4）办理景区内施工许可（如需），协调环保部门检查；（5）提供临时用水用电接口（费用乙方承担）。4.2乙方责任（1）资质、项目经理资质符合要求，施工人员持证上岗；（2）开工前15日提交《施工组织设计》（含环保/景观保护/安全方案），甲方审核通过后方可施工；（3）施工时间：仅景区闭园后（每日XX:00-次日XX:00），旅游旺季（甲方通知）暂停；（4）环保措施：①防尘网覆盖施工区，每日洒水2次；②施工废水沉淀后排放，不得排入景区水体；③垃圾日产日清，运至景区外指定地点；④破坏植被需立即恢复；（5）安全责任：①办理施工人员意外险（每人XX万元）、第三者责任险（XX万元，覆盖游客）；②施工区设置景区特色警示标识（木质/石材），围挡采用竹制材料；③施工事故（含游客损害）由乙方承担全部责任；（6）文明施工：施工人员统一着装，不得在景区吸烟、乱扔垃圾，机械不鸣笛。第五条质量与验收5.1中间验收：隐蔽工程（素土、碎石）、每100米路段完成后，乙方提交验收申请，甲方10日内验收，合格后方可下道工序；5.2竣工验收：乙方提交《竣工报告》+资料后，甲方15日内组织验收，合格签署《确认书》；不合格乙方10日内整改，工期不顺延；5.3质保期：12个月（自验收合格日起），质保期内乙方24小时内响应维修，免费修复路面开裂、绿化死亡等问题。第六条价款支付6.1支付方式：银行转账至乙方指定账户（账户信息：[乙方银行账号]）6.2支付节点：（1）预付款：合同签订后10日，支付10%（XX元），进度款中按50%扣回；（2）进度款1：碎石基层验收后10日，支付30%（XX元）；（3）进度款2：沥青面层+人行道验收后10日，支付30%（XX元）；（4）竣工款：验收合格后15日，支付25%（XX元）；（5）质保金：质保期满后10日，支付5%（XX元）；6.3逾期支付：甲方逾期按日万分之五付违约金，超30日乙方有权停工，损失甲方承担。第七条违约责任7.1甲方违约：未提供场地导致停工，每日按合同总价万分之五赔窝工费；逾期付款超30日，乙方可解除合同，甲方付已完工程款+5%违约金；7.2乙方违约：（1）逾期竣工：每日按万分之五付违约金，累计不超10%；超15日甲方可解除合同，乙方赔损失（含重新招标费、景区运营损失）；（2）质量不合格：免费整改，逾期每日按万分之三付违约金；整改仍不合格，甲方解除合同，乙方返还款项+赔损失；（3）环保违规：每次罚款XX元，累计不超5%；污染景区需承担治理费+赔偿；（4）破坏景观：按原价值2倍赔偿，或10日内恢复原状。第八条不可抗力地震、洪水、政府指令停工、日降雨量≥50mm等为不可抗力，双方立即通知对方，工期顺延，费用各自承担；无法履行的协商解除，甲方付已完工程款。第九条争议解决协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1附件：《施工图纸》《景区环保要求》《工程量清单》《环保方案》《景观保护方案》为本合同组成部分；10.2生效：双