2026年造价工程师计量计价试卷(附答案)

2026年造价工程师计量计价试卷(附答案)一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据我国现行建设项目投资构成，生产性建设项目总投资由（）两部分构成。

A.建设投资和建设期利息

B.工程费用和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.建设投资和流动资金

2.在世界银行工程造价的构成中，下列（）属于项目间接建设成本。

A.建筑安装工程费用

B.土地征购费

C.项目管理费

D.开工试车费

3.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列有关费用计算的表述中，正确的是（）。

A.安全文明施工费以定额人工费为基数乘以费率计算

B.人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，包含社会保险费

C.材料费包含材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费和施工机械使用费

4.某进口设备，离岸价（FOB）为500万美元，国际运费率为5%，运输保险费率为0.3%，关税税率为22%，银行财务费率为0.5%，则该设备的关税完税价格为（）万美元。（注：国际运费按FOB计算，保险费按（FOB+国际运费）计算）

A.525.00

B.526.58

C.530.00

D.533.15

5.下列费用中，属于建筑工程费用内容的是（）。

A.安装工程费用

B.炉窑砌筑工程费用

C.采暖工程费用

D.通风空调工程费用

6.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列不属于分部分项工程量清单编制依据的是（）。

A.招标文件

B.设计文件

C.施工现场情况

D.建设工程工程量清单计价规范

7.在编制预算定额时，对于那些用量不大、价值较小的材料，通常采用（）方法计算其消耗量。

A.换算法

B.计算法

C.现场统计法

D.经验估算法

8.某工程主要耗用一种材料，该材料净用量为100吨，损耗率为2%，则该材料的总消耗量为（）吨。

A.100

B.102

C.98

D.101

9.下列关于工程计价定额的说法，正确的是（）。

A.预算定额是以扩大分项工程或扩大结构构件为对象编制的

B.概算定额是以建筑物或构筑物为对象编制的

C.投资估算指标通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象

D.施工定额是编制预算定额的基础

10.建设项目工程造价的构成主要涉及（）。

A.建设成本、建设期利息、流动资金

B.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金

C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金

D.工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金

11.某项目建设期为2年，第一年贷款500万元，第二年贷款800万元，贷款年利率为10%（按年计息），则该项目建设期利息为（）万元。

A.92.5

B.130.0

C.147.5

D.185.0

12.下列措施项目中，适宜采用综合单价方式计价的是（）。

A.大型机械设备进出场及安拆费

B.安全文明施工费

C.夜间施工增加费

D.已完工程及设备保护费

13.在招标工程量清单中，对于暂估价中的专业工程金额，正确的处理方式是（）。

A.由投标人自主报价

B.由招标人直接列出金额

C.投标人计入综合单价

D.结算时按合同约定调整

12.根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人提供的工程量清单中，对于补充的项目，其编码应由（）组成。

A.B与十二位阿拉伯数字

B.清单计量规范代码与三位阿拉伯数字

C.专业工程代码与三位阿拉伯数字

D.补充的顺序码

15.某土方工程，招标工程量清单中工程量为1000m³，因施工组织设计改变，实际工程量为1200m³。若合同约定工程量偏差超过15%时，综合单价调整系数为0.9。已知原综合单价为50元/m³，则该土方工程结算价款为（）元。

A.60000

B.59500

C.59000

D.58500

16.下列工人工作时间中，属于损失时间的是（）。

A.准备与结束工作时间

B.基本工作时间

C.停工时间

D.辅助工作时间

17.材料单价是指材料从其来源地到达施工工地仓库（或指定堆放地点）直至出库所发生的全部费用，其计算公式为（）。

A.（材料原价+运费）×（1+采购保管费率）

B.（材料原价+运杂费+运输损耗费）×（1+采购保管费率）

C.材料原价+运杂费+运输损耗费+采购保管费

D.（材料原价+运杂费）×（1+运输损耗费率）×（1+采购保管费率）

18.在施工机械台班单价中，不属于第一类费用的是（）。

A.折旧费

B.大修理费

C.经常修理费

D.人工费

19.某施工机械耐用总台班为2000台班，机械预算价格为200万元，残值率为5%，时间价值系数为1.0，则该机械的台班折旧费为（）元/台班。

A.950

B.1000

C.1050

D.1100

20.工程造价信息管理中，关于指数的分类，按照编制方法不同可分为（）。

A.个体指数和总指数

B.数量指标指数和质量指标指数

C.定基指数和环比指数

D.综合指数和平均数指数

21.建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素中，关于建设规模的说法，错误的是（）。

A.规模合理化受市场因素制约

B.规模合理化受技术因素制约

C.规模合理化受环境因素制约

D.建设规模越大越好

22.下列流动资金估算方法中，准确度较高，但工作量较大的是（）。

A.分项详细估算法

B.扩大指标估算法

C.比例估算法

D.系数估算法

23.某拟建项目，类似项目建筑工程费为4000万元，已建项目中主要材料消耗量为100吨，拟建项目中主要材料消耗量为120吨，材料综合调整系数为1.1，则拟建项目建筑工程费为（）万元。（假定其他因素不变）

A.4400

B.4800

C.5280

D.4000

24.施工图预算审查的方法中，审查速度快、但精度相对较低的是（）。

A.全面审查法

B.标准预算审查法

C.筛选审查法

D.分组计算审查法

25.下列关于招标控制价的说法，正确的是（）。

A.招标控制价应在招标文件中公布，可以上调或下浮

B.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价

C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其调整至概算以内

D.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以废标处理

26.在建设工程招投标过程中，下列属于投标人之间串通投标行为的是（）。

A.招标人直接指定投标人

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.招标人向投标人泄露标底

D.投标人之间约定中标人

27.下列关于建设工程施工合同类型选择的说法，正确的是（）。

A.工程内容和工程量明确的项目适合采用成本加酬金合同

B.紧急抢险工程适合采用总价合同

C.技术复杂、风险较大的项目适合采用单价合同

D.规模较小、工期较短的项目适合采用总价合同

28.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工程质量未达到合同约定标准的，承包人有权要求发包人（）。

A.返工

B.返工并承担费用

C.返工、承担费用并顺延工期

D.返工、承担费用、支付合理利润并顺延工期

29.工程索赔按照索赔目的分类，可分为（）。

A.工期索赔和费用索赔

B.单项索赔和总索赔

C.合同内索赔和合同外索赔

D.工程延误索赔和工程变更索赔

30.在工程索赔计算中，采用实际费用法计算索赔费用时，其计算原则是（）。

A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据

B.以合同规定的费率计算

C.以总费用的平均值计算

D.重新计算该项目的实际成本

31.某工程合同价款为1000万元，预付款比例为20%，主要材料及构配件金额占工程价款的比例为60%，则预付款起扣点为（）万元。

A.200

B.666.67

C.700

D.800

32.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程计量的说法，正确的是（）。

A.单价合同的计量，工程量必须以承包人实际完成的工程量确定

B.总价合同的计量，工程量必须以图纸工程量确定

C.发包人应在收到报告后7天内核实

D.对于非承包人原因造成的工程量增加，发包人不予计量

33.下列关于竣工结算的说法，错误的是（）。

A.竣工结算书由承包人编制

B.发包人应在收到竣工结算文件后28天内核对

C.竣工结算价是合同履行完毕后的最终工程价款

D.竣工结算核对完成后，发包人应签字确认

34.在建设工程总承包合同中，关于发包人义务的说法，正确的是（）。

A.发包人应提供施工现场内的地下管线资料

B.发包人应负责办理施工许可证

C.发包人应负责协调处理施工现场周围地下管线保护

D.发包人应负责提供临时设施

35.下列关于国际工程合同价款中暂定金额的说法，正确的是（）。

A.暂定金额是业主的备用金，承包商无权使用

B.暂定金额包含在合同价格中

C.暂定金额只能用于业主指定的分包工程

D.暂定金额工程师有权根据需要全部使用

36.FIDIC施工合同条件下，工程师在收到承包商的竣工报表后，应在（）天内审核并支付竣工结算款。

A.28

B.42

C.56

D.84

37.下列费用中，不属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是（）。

A.建设管理费

B.可行性研究费

C.专项评价费

D.联合试运转费

38.某工程网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。因发包人原因导致该工作延误4天，则承包人可获得的工期索赔天数为（）天。

A.0

B.1

C.3

D.4

39.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于计日工的说法，正确的是（）。

A.计日工是承包人在施工中完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目

B.计日工在投标时，投标人可以报单价，也可以不报

C.计日工的费用在结算时按实际完成的工程量乘以中标单价计算

D.计日工的数量应准确反映承包人实际完成的数量

40.在工程造价鉴定中，鉴定机构出具鉴定报告书，其中应包括（）。

A.鉴定依据

B.鉴定过程

C.鉴定结论

D.以上均是

41.关于施工图预算对投资方的作用，下列说法不正确的是（）。

A.施工图预算是确定工程招标控制价的依据

B.施工图预算是拨付工程进度款及办理结算的依据

C.施工图预算是控制施工图设计不突破设计概算的重要依据

D.施工图预算是进行“两算”对比的依据

42.在定额测定中，对于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大的施工过程，常采用（）测定定额水平。

A.技术测定法

B.统计分析法

C.比较类推法

D.经验估计法

43.某建设项目，建设期为3年，第一年投资1000万元，第二年投资1500万元，第三年投资2000万元，年均投资价格上涨率为5%，则该项目建设期间的涨价预备费为（）万元。

A.250.00

B.363.25

C.475.75

D.508.88

44.在工程量清单计价中，若施工中发生工程变更，导致工程量清单中某分部分项工程量偏差超过15%，且该新增项目无类似项目参考，则其综合单价应由（）确定。

A.承包人

B.发包人

C.发承包双方协商

D.工程造价管理部门

45.下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算

B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用

D.缺陷责任期满后，发包人应返还质量保证金

46.在工程造价数据分析中，关于单位工程造价数据的说法，正确的是（）。

A.单位工程造价数据仅包含分部分项工程费

B.单位工程造价数据可用于分析主要技术经济指标

C.单位工程造价数据与建设地点无关

D.单位工程造价数据与建设标准无关

47.下列关于工程量清单计价中风险分担的说法，正确的是（）。

A.法律法规变化的风险由承包人承担

B.工程量清单准确性的风险由承包人承担

C.物价波动风险由承包人承担

D.技术风险和管理风险由承包人承担

48.某工程合同总额为5000万元，工期为12个月，预付款比例为15%，预付款从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣，主要材料及构配件价值占工程价款的比例为60%，则预付款的起扣点为（）万元。

A.1250

B.2000

C.3750

D.4250

49.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的是（）。

A.发包人承担工程本身的损失

B.承包人承担工程本身的损失

C.发包人承担承包人人员伤亡的费用

D.承包人承担运至施工现场待安装设备的损坏

50.在工程造价鉴定中，当鉴定项目事实清楚，证据充分，依据明确时，应采用（）。

A.完全鉴定法

B.比对鉴定法

C.修正鉴定法

D.补充鉴定法

51.某抹灰班组有15名工人，抹灰面积为200㎡，已知该班组每位工人的日产量为2㎡/工日，则该班组完成该抹灰任务所需的施工天数为（）天。

A.6.67

B.7.00

C.10.00

D.15.00

52.下列关于工程量清单计价规范中其他项目清单的说法，正确的是（）。

A.暂列金额由投标人根据工程特点自行填写

B.暂估价中的材料单价应计入综合单价

C.计日工由招标人填写数量和单价

D.总承包服务费由招标人填写金额

53.在FIDIC合同条件下，当工程师要求测量工程量时，承包商应（）。

A.拒绝测量

B.配合测量并提供协助

C.自行测量后报工程师

D.要求发包人测量

54.某工程由于设计变更导致工程量增加，若合同中约定了综合单价调整公式，则调整后的综合单价应主要考虑（）。

A.承包人报价浮动率

B.原综合单价中的管理费率

C.原综合单价中的利润率

D.原综合单价中的风险系数

55.下列关于工程竣工结算争议处理的说法，正确的是（）。

A.发包人对竣工结算文件有异议的，应当拒绝签收

B.双方对结算有争议的，可申请工程造价鉴定

C.结算争议不影响竣工结算款的支付

D.工程造价鉴定机构必须由发包人委托

56.建设项目竣工决算的内容主要包括（）。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工工程平面示意图

D.工程造价比较分析

E.以上都是

57.某新建项目，建设期为2年，第一年贷款300万元，第二年贷款500万元，贷款年利率为12%，则该项目建设期第二年利息为（）万元。

A.36.00

B.60.00

C.93.60

D.97.20

58.在施工过程中，若由于发包人原因造成承包人人员窝工，则承包人可索赔的费用包括（）。

A.人工费

B.机械费

C.材料费

D.利润

E.以上均可

59.下列关于工程量清单计价中规费和税金的计算，正确的是（）。

A.规费=（人工费+材料费+机械费）×规费费率

B.规费=（分部分项工程费+措施项目费）×规费费率

C.税金=（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费）×税率

D.税金=（人工费+材料费+机械费+管理费+利润）×税率

60.在工程造价管理中，全过程造价管理的内容包括（）。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.发承包阶段

D.施工阶段

E.竣工验收阶段

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的有（）。

A.建设管理费

B.可行性研究费

C.研究试验费

D.联合试运转费

E.生产准备费

62.下列关于进口设备原价构成的说法，正确的有（）。

A.进口设备原价=货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税+消费税

B.外贸手续费=（FOB+国际运费+运输保险费）×外贸手续费率

C.关税=CIF×关税税率

D.增值税=（CIF+关税+消费税）×增值税税率

E.银行财务费=CIF×银行财务费率

63.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列属于措施项目清单中的通用措施项目的有（）。

A.安全文明施工

B.夜间施工增加

C.二次搬运

D.脚手架工程

E.混凝土模板及支架

64.下列关于施工定额中劳动定额编制方法的说法，正确的有（）。

A.技术测定法适用于测定新工艺、新技术的劳动定额

B.统计分析法适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大的施工过程

C.比较类推法适用于同类产品结构相似，材料消耗工艺相近的情况

D.经验估计法适用于一次性、临时性或偶发性的任务

E.技术测定法主要包括测时法、写实记录法和工作日写实法

65.在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价应包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.机械费

D.管理费

E.利润

66.下列关于招标控制价编制依据的说法，正确的有（）。

A.建设工程设计文件及相关资料

B.招标文件及招标工程量清单

C.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法

D.工程造价管理机构发布的工程造价信息

E.投标人的施工组织设计

67.下列关于建设工程施工合同类型选择的说法，正确的有（）。

A.工程内容和工程量明确的项目适合采用总价合同

B.工程内容和工程量尚不明确的项目适合采用单价合同

C.紧急抢险工程适合采用成本加酬金合同

D.技术复杂、风险较大的项目适合采用成本加酬金合同

E.规模较小、工期较短的项目适合采用单价合同

68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于工程变更的说法，正确的有（）。

A.发包人提出的工程变更，需经承包人同意后方可实施

B.承包人提出的工程变更，需经工程师同意后方可实施

C.工程变更导致工程量增减，应调整合同价款

D.工程变更导致质量标准改变，应调整合同价款

E.工程变更导致工期延误，承包人可索赔工期

69.在工程索赔中，下列属于不可抗力后果承担原则的有（）。

A.发包人承担工程本身的损失

B.承包人承担工程本身的损失

C.发包人承担运至施工现场待安装设备的损坏

D.承包人承担人员伤亡的费用

E.承包人承担停工损失

70.下列关于工程竣工结算编制的说法，正确的有（）。

A.竣工结算书由承包人编制，发包人核对

B.竣工结算书由发包人编制，承包人确认

C.竣工结算应依据合同约定、工程量清单等资料编制

D.竣工结算总价=合同总价+索赔+现场签证预付款质保金

E.竣工结算应在工程竣工验收合格后进行

71.下列关于工程造价信息的说法，正确的有（）。

A.工程造价信息包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息

B.价格信息是经过加工整理的工程造价资料

C.工程造价指数是反映工程造价变动趋势和程度的指标

D.已完工程信息可作为编制概算的重要依据

E.工程造价信息应具有时效性

72.下列关于设计概算编制方法的说法，正确的有（）。

A.建筑工程概算可采用概算定额法

B.建筑工程概算可采用概算指标法

C.设备安装工程概算可采用预算单价法

D.设备安装工程概算可采用扩大单价法

E.设备安装工程概算可采用设备价值百分比法

73.下列关于施工图预算审查内容的说法，正确的有（）。

A.审查工程量

B.审查单价

C.审查其他费用

D.审查材料价格

E.审查施工组织设计

74.在FIDIC施工合同条件下，下列关于工程计量的说法，正确的有（）。

A.工程计量应以工程师签发的工程量清单为依据

B.承包商应协助工程师进行工程计量

C.工程计量应按合同约定的计量规则进行

D.工程计量是支付工程进度款的前提

E.工程计量结果无需承包商确认

75.下列关于工程量偏差调整合同价款的说法，正确的有（）。

A.工程量偏差超过15%时，可调整综合单价

B.工程量增加，综合单价应调低

C.工程量减少，综合单价应调高

D.工程量偏差调整仅适用于单价合同

E.工程量偏差调整需发包人确认

76.下列关于建设项目竣工决算的说法，正确的有（）。

A.竣工决算由建设单位编制

B.竣工决算由施工单位编制

C.竣工决算反映建设项目从筹建到竣工交付使用为止的全部建设费用

D.竣工决算报告说明书是竣工决算的重要组成部分

E.竣工决算主要用于办理固定资产交付使用手续

77.下列关于工程造价鉴定的说法，正确的有（）。

A.工程造价鉴定由双方协商委托的鉴定机构进行

B.鉴定机构应具有相应的资质

C.鉴定人员应回避与本人有利害关系的鉴定项目

D.鉴定结论具有法律效力

E.鉴定费用由败诉方承担

78.在建设工程总承包合同中，关于发包人义务的说法，正确的有（）。

A.发包人应提供施工现场内的地下管线资料

B.发包人应负责办理施工许可证

C.发包人应负责协调处理施工现场周围地下管线保护

D.发包人应负责提供临时设施

E.发包人应支付合同价款

79.下列关于工程量清单计价中其他项目清单的说法，正确的有（）。

A.暂列金额用于施工中可能发生的工程变更

B.暂估价中的材料单价应计入综合单价

C.计日工由招标人填写数量，投标人填写单价

D.总承包服务费由招标人填写金额

E.暂列金额在结算时按实际发生金额调整

80.下列关于建设项目财务评价指标的说法，正确的有（）。

A.财务内部收益率反映项目盈利能力的动态指标

B.财务净现值反映项目盈利能力的绝对指标

C.投资回收期反映项目抗风险能力

D.总投资收益率反映项目盈利能力的静态指标

E.资产负债率反映项目偿债能力

三、案例分析题（共4题，每题20分）

案例一：

某拟建项目生产某种产品，设计年产量为100万吨。根据市场调研，类似项目年产60万吨的建设投资为12000万元。已知该类项目的生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.15。

问题：

1.试用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资。

2.若该项目建设期为2年，第一年投入40%，第二年投入60%，建设期年利率为6%，试计算该项目的建设期利息。

3.若基本预备费费率为5%，涨价预备费为800万元，流动资金为2000万元，试计算该项目的总投资。（注：总投资=静态投资+基本预备费+涨价预备费+建设期利息+流动资金）

案例二：

某国有资金投资的建设项目，招标人依据《建设工程工程量清单计价规范》编制了招标工程量清单及招标控制价。招标文件规定：措施项目费以分部分项工程费为基数，按3%计取；暂列金额为300万元；专业工程暂估价为200万元；总承包服务费按专业工程暂估价的3%计取；规费按分部分项工程费、措施项目费和其他项目费之和的5%计取；税金率为9%。

某投标人根据招标文件及企业定额进行投标报价。已知该投标人填报的分部分项工程费为8000万元。

问题：

1.计算该投标人的措施项目费。

2.计算该投标人的其他项目费（包含暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费，其中计日工不计）。

3.计算该投标人的规费和税金。

4.计算该投标人的投标报价。

案例三：

某工程签订的是单价合同，合同约定：工程量清单中混凝土工程量为1000m³，综合单价为400元/m³；工程预付款为合同价的20%，从工程进度款累计总额达到合同价的60%时开始扣回，每次扣回进度款的30%；工程质量保证金为合同价的3%，在竣工结算时扣除。

在施工过程中，由于设计变更，实际完成混凝土工程量为1200m³。合同约定，当工程量偏差超过15%时，综合单价调整为380元/m³。

问题：

1.计算该工程合同价。

2.计算工程预付款。

3.计算工程预付款的起扣点。

4.计算该工程混凝土工程结算价款。

5.若该工程无其他变更和签证，计算竣工结算价。

案例四：

某工程项目施工过程中发生了以下事件：

事件1：因发包人未能及时提供施工图纸，导致承包人停工3天，人员窝工30工日，机械闲置3个台班。承包人提出工期索赔3天，费用索赔：人工费30×80=2400元，机械费3×500=1500元，合计3900元。

事件2：因罕见特大暴雨导致工程停工2天，承包人提出工期索赔2天，费用索赔：清理现场费用5000元，人员窝工20工日，机械闲置2个台班。

已知：合同约定人工费日工资标准为80元/工日，机械台班费为500元/台班，窝工人工费按50%计取，窝工机械费按70%计取。

问题：

1.针对事件1，请判断承包人的索赔是否成立？并说明理由。若成立，计算工期和费用索赔值。

2.针对事件2，请判断承包人的索赔是否成立？并说明理由。若成立，计算工期和费用索赔值。

3.若发包人认可承包人的索赔请求，计算承包人可获得的索赔总金额及总工期。

参考答案及解析

一、单项选择题

1.D

解析：生产性建设项目总投资包括建设投资和流动资金两部分。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息。

2.C

解析：世界银行工程造价构成中，项目间接建设成本包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费等。建筑安装工程费和土地征购费属于直接建设成本。

3.C

解析：安全文明施工费通常以定额人工费（或定额人工费+定额机械费）为基数乘以费率计算，A选项未明确基数是否包含机械费，不够严谨；人工费不包含社会保险费，社会保险费属于规费，B错；材料费包含材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费，C正确；施工机具使用费包含施工机械使用费和仪器仪表使用费，D正确但C更全面且核心。

4.B

解析：国际运费=500×5%=25万美元。

运输保险费=(500+25)×0.3%/(10.3%)≈1.58万美元。

关税完税价格(CIF)=FOB+国际运费+运输保险费=500+25+1.58=526.58万美元。

5.B

解析：建筑工程费用包括：土建工程、装饰装修工程、炉窑砌筑工程等。安装工程费包括：采暖、通风空调、给排水、电气照明等安装工程费用。

6.C

解析：分部分项工程量清单编制依据包括：计价规范、招标文件、设计文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。C选项“施工现场情况”本身是依据的一部分，但通常作为“常规施工方案”的依据，更准确的依据是“建设工程工程量清单计价规范”、“国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法”、“建设工程设计文件及相关资料”、“与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料”、“拟定的招标文件”、“施工现场情况、工程特点及常规施工方案”。在选项对比中，C往往被视为非直接规范性文件依据，但在某些语境下也是依据。然而，严格来说，标准答案通常强调规范、设计文件、招标文件。此题若按常规考题，C可能被视为干扰项，但依据规范条文，施工现场情况确实是依据。此处选C作为最符合题意（非标准规范、非设计、非招标文件的现场实际依据）。注：在严格考试中，此题可能存在争议，但在模拟题中，考察对“施工现场情况”作为编制依据的认可。

7.A

解析：对于用量不大、价值较小的材料，由于缺乏准确的消耗数据，通常采用换算法（根据配合比或其他材料比例换算）或经验估算法。A选项换算法是针对辅助材料、低值易耗品的常用方法。

8.B

解析：总消耗量=净用量×(1+损耗率)=100×(1+2%)=102吨。

9.C

解析：预算定额是以分部分项工程为对象；概算定额是以扩大的分部分项工程或扩大结构构件为对象；投资估算指标通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象；施工定额是编制预算定额的基础。C正确。

10.D

解析：建设项目工程造价=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+流动资金。

11.C

解析：第一年利息=1/2×500×10%=25万元。

第二年利息=(500+25+1/2×800)×10%=122.5万元。

建设期利息=25+122.5=147.5万元。

12.A

解析：安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，通常按规定费率计算，不宜采用综合单价竞争（虽然最终体现为费用，但计价方式特殊）。大型机械设备进出场及安拆费适宜采用综合单价方式计价。B、C、D通常按项或按费率计算。

13.B

解析：暂估价中的专业工程金额，在招标工程量清单中由招标人直接列出金额，投标人不得改动。结算时，根据中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价调整。

14.A

解析：补充项目的编码由专业工程代码（如建筑01）与B和三位阿拉伯数字组成，并应从XXB001起顺序编制。

15.B

解析：工程量偏差=(12001000)/1000=20%>15%。

调整后的工程量=1000×(1+15%)=1150m³。

调整后的单价=50×0.9=45元/m³。

结算价款=1150×50+(12001150)×45=57500+2250=59750元。

注：题目选项中无59750，检查计算。

若题目意为“超过15%的部分调整”：

原工程量范围：10001.15=1150。

超出部分：12001150=50。

价款=115050+50(500.9)=57500+2250=59750。

若选项有误，按最接近逻辑选B（59500可能计算方式不同，如直接全部调整或系数不同）。此处按标准算法应为59750。若选项固定，可能题目设定为“综合单价调整为0.9”是针对全部，或者有特定合同约定。但在模拟题中，我们修正答案为计算结果。

修正选项计算：若题目意为“当工程量偏差超过15%时，综合单价调整系数为0.9”，通常指超出部分。

假设题目选项有误，我们按正确逻辑解析。若必须选，可能涉及不同教材定义。此处给出标准解析。

16.C

解析：损失时间包括停工时间、多余和偶然工作、违背劳动纪律损失的时间。准备与结束、基本、辅助工作时间属于有效工作时间。

17.B

解析：材料单价=（材料原价+运杂费+运输损耗费）×(1+采购保管费率)。运输损耗费通常按（原价+运杂费）损耗率计算，故B公式最准确。

18.D

解析：施工机械台班单价的第一类费用（不变费用）包括：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费（部分）。人工费属于第二类费用（可变费用）。

19.A

解析：台班折旧费=[机械预算价格×(1残值率)]/耐用总台班=[2000000×(15%)]/2000=1900000/2000=950元/台班。

20.D

解析：指数按编制方法不同分为综合指数和平均数指数。按性质分为数量指标指数和质量指标指数。按基期不同分为定基指数和环比指数。

21.D

解析：建设规模受市场、技术、环境制约，并非越大越好，存在规模经济问题。

22.A

解析：分项详细估算法工作量较大，但准确度较高；扩大指标估算法简单但精度低。

23.C

解析：拟建项目建筑工程费=类似项目建筑工程费×(拟建项目主要材料消耗量/类似项目主要材料消耗量)×材料综合调整系数=4000×(120/100)×1.1=4000×1.2×1.1=5280万元。

24.C

解析：筛选审查法优点是审查速度快、易于发现问题，适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程，但精度相对较低。

25.D

解析：招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，A错；国有资金投资应设招标控制价，B对；超过批准概算时，招标人应报原概算审批部门审核，C错；投标报价高于招标控制价应废标，D对。题目问正确的是，选D。

26.D

解析：投标人之间约定中标人属于串通投标。B属于不同投标人，也是串通投标。A、C属于招标人行为。题目问“投标人之间”，D最贴切。

27.D

解析：规模小、工期短、技术简单、风险小的项目适合总价合同。工程量明确适合总价合同。紧急抢险适合成本加酬金。

28.D

解析：发包人原因导致质量未达标，承包人有权要求返工、发包人承担费用、支付合理利润并顺延工期。

29.A

解析：按索赔目的分为工期索赔和费用索赔。

30.A

解析：实际费用法（又称分项法）是根据索赔事件所造成的损失或费用增加，按费用项目逐项分析计算索赔值。

31.B

解析：起扣点=合同价款(预付款/主要材料及构配件比重)=1000(1000×20%/60%)=1000333.33=666.67万元。

32.C

解析：单价合同计量以承包人实际完成且质量合格的工程量确定，但需由发包人核实。发包人应在收到报告后7天内核实。C正确。

33.B

解析：发包人应在收到竣工结算文件后28天内核对（有争议可能延长），B正确。

34.C

解析：发包人应提供施工现场内的地下管线资料（对承包人保密的除外），A错；发包人应协助办理施工许可证，B错；发包人应负责协调处理施工现场周围地下管线保护，C对；临时设施通常由承包人负责，D错。

35.B

解析：暂定金额是业主的备用金，包含在合同价格中，工程师有权根据需要指示承包人使用。

36.C

解析：FIDIC条件下，工程师收到竣工报表后56天内审核并支付。

37.D

解析：联合试运转费属于与未来生产经营有关的其他费用，不属于与项目建设有关的其他费用。

38.C

解析：延误时间4天>总时差3天，工期索赔=43=1天。

39.C

解析：计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价。C正确，数量按实际，单价按中标价。

40.D

解析：鉴定报告书应包括鉴定依据、鉴定过程、鉴定结论等。

41.D

解析：“两算”对比是施工企业内部进行施工预算与设计概算（或施工图预算）的对比，是施工企业管理的需要，不是施工图预算对投资方的作用。

42.A

解析：技术测定法（测时法、写实记录法、工作日写实法）适用于测定定额水平，特别是新产品、新工艺。

43.D

解析：

第一年涨价预备费PF1=1000×[(1+5%)^11]=50万元。

第二年涨价预备费PF2=1500×[(1+5%)^21]=153.75万元。

第三年涨价预备费PF3=2000×[(1+5%)^31]=315.25万元。

合计=50+153.75+315.25=519万元。

注：题目选项为508.88，可能计算方式为按投资比例分年计算或公式略有差异（如是否含利息）。此处按标准公式计算。

若按：PF=ΣIt[(1+f)^t1]，It为第t年的静态投资。

PF1=10000.05=50

PF2=1500(1.10251)=153.75

PF3=2000(1.1576251)=315.25

Sum=519.00。

若选项无519，最接近D。可能题目假设投资发生在年初或其他。此处按标准算法解析。

44.C

解析：新增项目无类似项目参考，由发承包双方协商确定综合单价。

45.C

解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，A对；通常为6、12或24个月，B对；承包人原因造成的缺陷由承包人负责，C对；期满后返还保证金，D对。题目问正确的是，多选。若是单选，C最核心。

46.B

解析：单位工程造价数据可用于分析主要技术经济指标，如单方造价等。

47.D

解析：法律法规变化风险由发包人承担；工程量清单准确性风险由发包人承担；物价波动风险由发承包双方分担（通常约定幅度）；技术风险和管理风险由承包人承担。

48.C

解析：起扣点=合同总额(预付款/主要材料比重)=5000(5000×15%/60%)=50001250=3750万元。

49.A

解析：不可抗力后果：工程本身损失、待安装设备损坏、清理现场费用由发包人承担；承包人人员伤亡、施工机具损坏由承包人承担。

50.A

解析：事实清楚、证据充分、依据明确，应采用完全鉴定法。

51.A

解析：总工日=200/2=100工日。天数=100/15=6.67天。

52.B

解析：暂列金额由招标人确定；暂估价中的材料单价计入综合单价；计日工由招标人填数量，投标人填单价；总承包服务费由招标人填金额（或投标人报费率）。B正确。

53.B

解析：承包商应配合工程师测量并提供协助。

54.A

解析：调整后的综合单价主要考虑承包人报价浮动率（或成本变化），公式中常涉及报价浮动率。

55.B

解析：双方对结算有争议，可申请工程造价鉴定。

56.E

解析：竣工决算包括财务决算报表、说明书、平面图、造价比较分析等。

57.D

解析：

第一年利息=300/212%=18万元。

第二年利息=(300+18+500/2)12%=41812%=50.16万元。

第二年利息合计=18+50.16=68.16万元。

注：题目问“第二年利息”，通常指第二年产生的利息，即50.16。若问建设期利息合计则为68.16。选项D为97.2，可能计算有误或题意不同。

按选项倒推：若第一年300，第二年500。

(300+500/2)12%=66?不对。

(300+500)12%=96?接近97.2。

可能题目意为：第一年300，第二年500，复利计算？

Q1=1500.12=18

Q2=(300+18+250)0.12=5680.12=68.16

若选项无匹配，可能是单利计算第二年利息？

(300+500/2)12%=66。

此处按标准算法解析，指出选项偏差。

58.A

解析：发包人原因导致窝工，可索赔人工费（窝工费）、机械费（窝工费），通常不索赔材料费和利润。

59.C

解析：税金=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费)×税率。C正确。

60.E

解析：全过程造价管理覆盖决策、设计、发承包、施工、竣工验收阶段。

二、多项选择题

61.ABC

解析：D联合试运转费、E生产准备费属于与未来生产经营有关的其他费用。

62.ABCD

解析：银行财务费=FOB×银行财务费率，E错。

63.ABC

解析：通用措施项目包括安全文明施工、夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、地上地下设施保护等。脚手架、模板属于专业措施项目。

64.ABDE

解析：C比较类推法适用于同类产品结构相似，材料消耗工艺相近的情况，C也正确。但通常题目中C会被描述为“适用于……”，若C描述无误则全选。此处选ABDE（C可能被归为特定情况）。实际上C也是正确的。修正：全选ABCDE。

65.ABCDE

解析：综合单价=人工+材料+机械+管理费+利润+风险（风险通常隐含或单列，一般选项为前五项）。

66.ABCD

解析：投标人的施工组织设计不属于招标控制价编制依据，E错。

67.ABCD

解析：规模小、工期短、技术简单、风险小的项目适合总价合同，E错。

68.BCDE

解析：发包人提出的变更，无需承包人同意即可发出指令（涉及重大变更除外），A错。

69.AC

解析：工程本身损失、待安装设备损坏由发包人承担；人员伤亡、停工损失（除清理外）由承包人承担。

70.ACE

解析：竣工结算书由承包人编制，发包人核对，A对，B错；D公式过于简化，未考虑变更等。

71.ACE

解析：价格信息是未经过加工整理的原始数据，B错。

72.ABCDE

解析：建筑工程概算可用概算定额法、概算指标法、类似工程预算法；设备安装工程概算可用预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法、综合吨位指标法。

73.ABCD

解析：审查施工组织设计不属于施工图预算审查的直接内容，但会影响措施费等。

74.BCD

解析：工程计量应以实际验收合格工程量为依据，A错；计量结果需承包商确认，E错。

75.ABCE

解析：工程量偏差调整适用于单价合同，D错。

76.ACDE

解析：竣工决算由建设单位编制，B错。

77.BC

解析：鉴定机构由双方协商或法院指定，A错；鉴定结论需法院采信才具法律