工程建设项目安全生产合同书（8篇）

工程建设项目安全生产合同书（8篇）

工程建设项目安全生产合同书篇1

甲方：乙方：

为确保工程实施过程中的安全，业主广州市重点公共建设项目

管理办公室（以下简称甲方）与承包人（以下简称乙方），特签订本安

全生产合同，明确双方职责。

1、甲方职责

1）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及

执行工程承包合同中的有关安全条款。

2）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:

同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

3）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及

时传达上级关于安全文明施工的要求。

4）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时排除各种

安全隐患。

5）依据甲方制定的《广州亚运建设项目职业健康安全管理规

定》、《广州亚运建设项目环境管理规定》进行工程项目管理。

2、乙方职责

1）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及

执行工程承包合同中的有关安全条款。

2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原

则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各

项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开

展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体

操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全

工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目

的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）及各职能部门都必

须有明确的安全责任，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设

置安全管理机构：应按规定配备足够的专职安全员，专职负责所有

的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按

有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、

违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在

岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，取

得平安卡后方准上岗操作。对于从事电气、起重、登高作业、焊接

等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，

方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承

担责任。

6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够

的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙

方不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其

他人，或允许、容忍上述同样行为。

7）操作人员上岗，必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护

用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，

不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安

全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备

和劳动保护用品严禁使用。

9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相

应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志

牌。

10）乙方必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急求援预案;

如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定

上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标

投标法》，为明确发包人和承包人双方权利义务，共同达成如下协

议。

一、发包人名称：

承包人名称：

二、工程名称及内容：

三、工程签约合同价：人民币（大写）（¥）

其中：建安劳保费：人民币（大写）0（¥0）

暂列金额：人民币（大写）0元（¥0）

暂估价：人民币（大写）0元（¥0）

安全文明施工费：人民币（大写）0（¥0）。

工程签约合同价为包括了建安劳保费、安全文明施工费、暂列

金额、暂估价、设备费等合同总金额。暂列金额只有按照合同约定

程序实际发生后，才能成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款

中，暂列金额扣除实际发生额后的余额仍属于发包人所有。

四、工程质量必须符合国家或专业的质量检验评定标准。承包

人必须按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。

五、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

六、承包人应按照监理人指示开工，工期为70日历天。

七、发包人承诺按合同约定的条件、时间、方式向承包人支付

合同价款。

八、承包人项目经理：注册证号：

九、合同文件

（一）本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、中标通知书；

2、审定的预算控制价；

3、专用合同条款；

4、通用合同条款；

5、技术标准和要求；

6、设计方案及设计施工图纸；

7、工程变更、签证资料、施工方案；

8、其他合同文件。

（二）上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以

合同约定次序在先者为准。

十、本协议书一式拾壹份，合同双方各执伍份，报市政府采购

监督管理办壹份备案。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合

同的组成部分。

十二、本合同双方法定代表人签名、盖章，并加盖单位法人公

章后生效。

发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）

法定代表人（签字）法定代表人（签字）

或其委托代理人（签字）或其委托代理人（签字）

单位地址：单位地址：柳州市潭中中路8号华泰大厦5楼11

号

联系电话：联系电话：

传真：传真：

开户银行：开户粮行：柳州银行股份有限公司北站支行

开户名：开户名：广西荣域建设工程有限公司

账号：账户：

年月日年月日

第二部分通用合同条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁

布的：GF-1999-0201《建设工程施工合同》通用条款执行

第三部分专用合同条款

1.一般约定

缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体

期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。

本工程约定的缺陷责任期为2年。

1.1.5合同价格和费用

工程签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了

暂列金额、暂估价、建安劳保费的合同总金额。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的

优先顺序如下：

1.4.1

删去通用条款中本款的原文，以下文取代：

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)合同协议书和补充协议书；

(2)中标通知书；

(3)审定的预算控制价；

⑷专用合同条款:

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)施工方案及设计施工图纸；

(8)工程变更、签证、施工方案；

(9)其他合同文件。

1.4.2

在上述专用条款1.4.1后，增加以下条款：

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进

行的情况下，提请负责监理的工程师作出解释。双方不同意负责监

理的工程师的解释时，按本通用条款24条关于争议约定处理。

1.6.1图纸的提供：发包人向承包人提供图纸日期和套数为根

据承包人的进度要求提供一式叁套。

1.6.3图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该

工程或工程相应部位施工前的贰日内签发图纸修改图给承包人。

承包人应按修改后的图纸施工。

2.3提供施工场地

发包人向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地

下设施等有关资料内容包括：

(1)、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在开工前

完成土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁。

(2)、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地

点和供应要求：由承包人负责，费用包含在预算价格中。

(3)、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人负

责，费用包含在预算单价中。

(4)、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理

等手续：由承包人负责，费用包含在预算单价中。

(5)、发包人在开工前负责提供工程地质资料。但发包人对承包

人由此而作出的推论和结论概不负责。

(6)、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

待定。

(7)、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物

(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：发包人负责有关外部协

调工作，承包人负责处理施工中保护工作，保护要达到有关部门的

要求和满足工程施工的需要。

3.监理人

本工程的监理单位为：

本工程监理工程师为：，监理工程师更换时，应在调离14天

前通知承包人。监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行

其职责，并通知承包人。

4.承包人

4.3分包

在通用条款4.3.2后，增加以下内容：

承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或

义务，他应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其

职工的行为、违约和疏忽完全负责。

发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责

任和义务。对于提供劳务的自然人或由企业法人提供的劳务合作，

虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应将劳务协议（含支付条款）

报工程师备案，工程师对此有权进行核查。劳务合作应防止由包工

头包揽，劳务人员应加入到承包人施工班组，并持项目经理签发的

劳务人员证上岗。

不允许假劳务之名，行分包之实。不得向个人分包。一经查出，

按22.1款承包人违约处理。

4.5承包人项目经理

本工程项目经理姓名：丁春林注册证号：桂

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内

到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意并经建设行政主

管部门批准，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目

经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行

其职责。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施：由承包人负责，费用包含在预算

单价中。

7.2场内施工道路：由承包人负责，费用包含在预算单价中。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和

水准点及其书面资料的期限为开工前。承包人应根据国家测绘基

准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工

程精度要求，测设施工控制网，并在叁日期限内，将施工控制网

资料报送监理人审批。

10.进度计划

10.1合同进度计划

承包人应在签订合同协议书后14天内，编制详细的施工进度计

划和施工方案说明报送监理人，其内容包括：2份其格式和内容符

合监理人规定的工程近度计划，工程进度计划应按照网络图和主要

工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工程量、

形象进度以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工

方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内批复或提出修改意见,

否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称

合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同

进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计

划不符时，承包人可以每一个月向监理人提交修订合同进度计划的

申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批;监理人也可以

直接向承包人作出修仁合同进度计划的指示，承包人应按该指示修

订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在7天内批复。监理人

在批复前应获得发包人同意。

11.开工和竣工

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能

够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工

程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加

的费用，并向承包人支付相应的奖金的额度为：无。

13工程质量

13.1工程质量要求

删去通用条款原13.1.1原文，以下文取代：13.1.1本工程应

达到国家工程质量检验评定标准的工程质量合格等级。承包人应按

现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专

职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在开工前七

日期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织

和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送

监理人审批。

15变更

15.4变更的估价原则

取消合同通用条款15.4.1、15.4.2、15.4.3款内容。因变更引

起的价格调整按照本专用条款16.2款约定处理。

15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期

或者提高了工程经济效益的，发包人按不给予奖励。

15.6暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，结算时减去工程价款调

整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人，如出现差额则

由发包人补足并反映在相应的价款中。

15.8暂估价

15.8.4当暂估价中的材料是招标采购的，其材料单价按中标价

在综合单价中调整。当暂估价中的材料为非招标采购的，其单价按

发、承包双方最终确认的单价在综合单价中调整。

15.8.5当暂估价中的专业工程是招标分包的，其金额按中标价

计算。当暂估价中的专业工程为非招标分包的，其金额按发、承包

双方最终结算确认的金额计算。

16工程结算价款及调整方法。

本合同采用固定单价合同；合同中的分部分项工程量清单工程量

按实际完成工程量计算。合同价款中包括的风险范围：承包人应承

担约定范围内物价波动、施工组织和技术方案变化、气候条件恶劣

及其他意外困难等风险（设计变更、招标人预算控制价工程量清单与

图纸不符或漏项、不可抗力除外）。

结算以市财政投资评审中心审定的预算单价乘以实际完成的工

程量作为结算基础价款.

16.1物价波动引起的价格调整

取消合同通用条款16.1.1和16.1.2项内容，以下文代替：

16.1.1采用造价信息调整材料价格差额

合同中的《主要材料及价格表》、《税前项目清单与计价表》、

《设备及价格表》所列材料(含机械台班中的动力燃料)价格与施工

期相比，变化超过±5%时，按以下原则进行调整：

.1施工期间工程造价管理部公布的价格与招标期相比，变化超

过±5%时，按超出±5%的部分做调整。

.2工程造价管理部门未公布的价格：招标期价格按发包人提供

的预算控制价确定，施工期价格上涨时由承包人提出，下降时由发

包人提出，调整后的价格经发包人审查确认。

.3材料价格调整具体调整公式为：

(1)施工期价格上:张，当涨幅5%时，P=C_(A/B-1.05)

(2)施工期价格下降，当跌幅5%时，P=C_(0.95-A/B)

式中P-可调整的材料差额；

C-预算控制价中的本细目材料价；

A-施工期《柳州市建设工程造价信息》刊登的本细目材料价；

B-招标期《柳州市建设工程造价信息》刊登的本细目材料价。

.4需要进行价格调整的材料、设备，其单价和数量应由监理人

复核，监理人确认需调整的单价及数量，作为调整暂列金额差额的

依据，调整部分仅计差额及相应的税金，不计其对分部分项工程量

清单综合单价的影响（即不再计算管理费、利润、规费）。材料价格

调整后均要求乘以中标让利系数。

16.1.2合同中的人工单价按省区及以上建设主管部门或其授权

的工程造价管理机构发布的人工成本信息进行调整，其他情况不得

调整。

16.2分部分项工程量清单变化或设计变更引起的价格调整

16.2.1施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特

征描述不符的，按新的项目特征和本专用条款第16.2.3款原则确定

相应工程量清单的综合单价。

16.2.2由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工

程变更引起的工程量增减在原工程数量的±10%且其影响分部分项工

程费超过0.1%以内时，执行原有的综合单价，措施项目费除安全文

明施工费按合同约定的计算基础和费率计算进行调整外其余不予调

整，但遇物价波动引起《主要材料及价格表》、《税前项目清单与

计价表》、《设备及价格表》所列材料（含机械台班中的动力燃料）、

税前项目及设备用量发生变化及国家政策性调整时仍需按本合同专

用条款16.1和16.3款原则调整暂列金额差额。

16.2.3由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工

程变更引起的工程量增加超过原工程数量的±10%且其影响分部分

项工程费超过0.1%以外时，也执行原有的综合单价。

非承包人原因的工程变更引起新增的工程量清单项目相应综合

单价参照预算控制价的编制方法计算，具体计算方法为：分部分项

工程量清单的材料价格按施工期《柳州市建设工程造价信息》的平

均价计算(造价信息未发布的特殊材料、设备材料，其价格按市场调

查的实际购买价格加材料运费、采购及保管费计)，管理费和利润费

率按预算控制价相应专业的费率，风险费不计，变更价格由承包人

提出，经发包人审核，由财政投资评审中心审定后作为结算的依据。

16.2.4由于工程量清单的工程数量有误，或非承包人原因的工

程变更引起的工程量增加或减少超过原工程数量的10%且其影响分

部分项工程费超过0.1%,或新增工程量清单项目，引起措施项目发

生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措

施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，

由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包

人确认后调整。调整公式：

(1)当Sil.ISO时，由承包人根据本条款在递交竣工结算文件时,

参照下述公式向发发人提出，由发、承包双方人员核实确认后执行。

M1=MO_(S1/SO-O.1)

(2)当S10.9S0时，由发包人根据本条款在递交竣工结算文件时,

参照下述公式向发发人提出，由发、承包双方人员核实确认后执行。

M1=MO_(S1/SO+O.1)

式中：S1是最终完成的分部分项工程项目费。

so是承包人报价文件的分部分项工程项目费。

Ml是调整后的结算措施项目费。

M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。

16.2.5施工过程中，国家或省级、行业建设主管部门对安全文

明施工费进行了调整的，措施项目费中的安全文明施工费应作相应

调整。

暂估价、暂列金额、非承包人原因的工程变更引起的材料、设

备的采购和专业工程的分包以及造价变更的确认按相关程序办理。

16.3法律变化引起的价格调整

在投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准

0,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的,

应按自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定,

按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

16.4由于上述16.1、16.2、16.3款调整引起措施项目费中的

安全文明施工费、规费税金变化的，按规定的计算基础乘以规定的

费率计算。

16.5由于承包人原因造成工期延误的，其合同价款在按本合同

专用条款16.1和16.3款进行调整时，其施工期价格平均价应采用

原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格平均价中较低的一个作

为施工期市场价格平均价；由于发包人原因造成工期延误的，其合同

价款仍按本合同专用条款16.1和16.3款进行调整。

17计量与支付

17.2预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工

设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。

工程预付款的额度：发包人按合同金额（扣除建安劳保费及暂列

金额、暂估价）的30%支付工程预付款。

工程预付款的支付时限：在具备施工条件的前提下，发包人应

在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日起前的7天内

预付工程款。

若发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期

后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按

要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定

应付之日其按同期银行贷款利率计算向承包人支付应付预付款的利

息，并承担违约责任。

预付款必须专用于合同工程。凡是没有签订合同或不具备施工

条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。

17.2.2预付款保困

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向

发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相

同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3预付款的扣回与还清

当承包人完成合同价格的30%时，开始从月进度支付中逐月扣

还，按月等值扣至竣工前三个月全部扣清。

17.3工程进度付款

17.3.1付款周期

付款周期同计量周期。

进度款拨付的额度为当期完成工程价款的85%,竣工结算报告

确认后支付至工程价款的95%,保留工程价款的5%作为质量保证

（保修）金。

17.4质量保证金

17.4.1监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款

中，按进度款的5%扣留质量保证金。质量保证金的计算额度不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工验收报告经发包人认可后28工作日，承包人

向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约

定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结

算。若承包人拖延递交竣工结算报告及完整的结算资料，则发包人

将按每拖延一天扣罚承包人壹仟元人民币。

17.5.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后尽

快进行审核，给予确认，并按《关于柳州市政府投资建设工程财政

评审相关问题的通知》（柳财审[20_]10号）文要求，报送柳州市财

政投资评审中心审定，按审定后的结算价款，向承包人支付工程竣

工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包

人。

17.5.3为规范施工单位结算送审行为，减少施工单位送审结算

时虚报送结算价款，提高政府投资效益，

经财政或审计部门审核，工程结算送审金额与审定金额相比,

误差在+15%及以上部分核减金额的费用（含发包人额外增加的管理、

审核等费用），由发包人从承包人的结算款中相应扣除，扣款额度

二（送审金额_0.85-审定金额）_5%；

建设工程造价员负责编制的结算文件误差大，经财政或审计部

门审核，并经自治区或市工程造价管理机构调查核实，误差在±6%

以上（含本数）累计三次（含本数）以上者，验证不合格并注销《全国

建设工程造价员资格证书》和专用章。造价师有以上行为的，发包

人将向建设行政主管部门进行通报，将其纳入不良记录。

17.5.4如该项目列入审计计划，必须经审计机关审计后方可办

理结算或竣工结算。

18竣工验收

18.9工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关

规定，向发包人提供完整的（含现场照片、录像）竣工资料一式四份

及竣工验收报告。

18.10发包人收到竣工验收报告后尽快协调有关部门组织有关

单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按

要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

18.11发包人收到承包人送交的竣工验收报告后无特殊情况不

组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，视为竣工验收报告

已被认可。

18.12发包人收到承包人竣工验收报告后至组织验收移交前工

程保管及一切意外责任仍由承包人负责。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任：按《工程质量保修书》的约定

20保险

20.1工程保险

20.2人员工伤事故的保险

20.2.1承包人员工伤事故的保险

20.2.2发包人员工伤事故的保险

20.3人身意外伤害险

20.4第三者责任险

20.5其他保险

21不可抗力

21.1双方关于不可抗力的约定：

a.风力大于八级；

b.日最大降水量超过175mm；

c.空中飞行物坠落;

d.非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。

对以上几种形式，应以造成灾害和影响

22违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全

部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移

给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准,

私自将已按合同约定走入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤

离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，

工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造

成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清

单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人

指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行

合同；

(7)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2对承包人违约的处理

(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通

知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，

监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承

包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复

工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决

或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提

请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按下列(1)种方式解决。

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁(向柳州仲裁委员会提请仲裁,

双方同意仲裁为最终裁决)；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25补充条款

25.1由于征地拆迁原因引起延期开工或工期顺延，承包人可提

出顺延工期索赔，但发包人不补偿相关费用。

工程质量保修书

发包人（全称）：柳州市技工学校

承包人（全称）：广西荣域建设工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程

质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，

对柳州市技工学校东、西校区大门及门卫室工程（工程全称）签订

工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规

定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方

约定如下：

1、地基基础工程、主体结构工程；

2、屋面防水和卫生间防水工程；

3、房间和外墙面的防渗漏工程；

4、给排水管道工程;

5、电气管线工程；

6、空调通风系统；

7、设备安装和装修工程；

8、弱电工程；

9、消防系统工程

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程

的质量保修期如下：

1、地基基础工程、主体结构工程的保修期为设计文件规定的该

工程合理使用年限，其它土建工程2年；

2、屋面防水和卫生间防水工程保修期为5年

3、房间和外墙面的防渗漏工程保修期为5年

4、给排水管道工程保修期为2年

5、电气管线工程保修期为2年

6、空调通风系统保修期为2年

7、设备安装和装修工程保修期为2年

8、弱电工程保修期为2年

9、消防系统工程保修期为2年

10、其他约定：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之

日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人

可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通

知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问

题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地

建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有

相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

质量保证金的留置应符合建质[20__]7号《关于印发建设工程

质量保证金管理暂行办法的规定。本工程约定的工程质量保修金为

施工合同价款的3%（无息）。质量保证金由发包人保管。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为人民

币肆仟玖佰伍拾元（大写）。

五、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收合格之日起2年保修期期满后14个工作

日内，将保修金返还承包人，但地基基础工程和主体结构工程等保

修责任不解除。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验

收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

年月日年月日

工程建设项目廉政责任书

工程名称：柳州市技工学校东、西校区大门及门卫室工程

工程建设地址：柳州市技工学校

发包人：柳州市技工学校

承包人：广西荣域建设工程有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方

的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护

国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法

规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条发包人和承包人双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、

施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设

的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则

（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、

集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及

时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法

等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设

的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证

卷、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付

的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、

婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的

宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项

目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购

买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开

展业务工作，严格执彳二工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建

筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、

接受或赠送礼金、有价证卷、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人

支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚

丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影

响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，

按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组

织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造

成经济损失的，应予赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，

按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组

织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造

成经济损失的，应予赔偿。

第五条本责任书为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有

同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工

验收合格时止。

第七条本责任书一式肆份，发包人执壹份，承包人执壹份，送

交发包人承包人双方的监督单位各壹份。

发包人单位：（盖章）承包人单位：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

电话：电话：

年月日年月日

发包人监督单位：（盖章）承包人监督单位：（盖章）

年月日年月日

工程建设项目安全生产合同书篇3

委托人：______________________

受托人：______________________

依照《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政

法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理

事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

工程名称：______________________

地点：______________________

规模：______________________

招标范围：______________________

总投资额：______________________

二、委托人委托受托人为为项目的招标代理机构，具体工作内容

以委托人实际委托内容为准。

三、合同价款

1.代理报酬费用为。

四、组成本合同的文件：

1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

2.本合同协议书；

3.本合同专用条款；

4.本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》

中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专

用条款中约定范围内的代理业务。

七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬

的支付。

八、合同订立

合同订立时间：—年—月—日

合同订立地点：________________________

九、合同生效

本合同经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生

效。

此下无正文。

委托人（盖章）：受托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：法定代表

人（签字或盖章）：______________________

授权代理人（签字或盖章）：授权代理

人（签字或盖章）：______________________

单位地址：单位地址：

邮政编码：邮政编码：

联系电话：联系电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：—开户银行：

帐号：帐号：

工程建设项目安全生产合同书篇4

招标人：

招标范围：

施工地点：

本招标工程项目的工期：

投标人资质及相关要求：

发包人委托勘察人承担建设

工程项目，经双方协商一致，签订本合同。

本合同依据下列文件签订：

1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》O

2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条

例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

3、《______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或

《土地使用权出让合同书》。

4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

5、建设工程批准文件。

一、投标时间及施工工期

（一）投标时间及地点

1、招标时间：年—月—日—时—分一-年

一月一日一时一分。

招标地点：O

2、答疑时间：年—月—日—时―分一-年

一月—日一时一分。

答疑地点：O

3、投标有效期：投标文件在开标之日后一天内有效。

4、投标截止时间：年一月一日一时一分。

（二）进度计划

投标人投标文件中的旃工组织设计（或方案），发包人对进度计

划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正

的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。

（三）工程开工和工期

开工时间：年月日一年月

日，工期历时天（日历日）。

（四）工期延误

1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确

认签证后，合同工期相应顺延。

(1)由发包人原因造成的延误。

(2)不可抗拒的自然因素。

(3)重大的设计变更。

2、非上述原因，投标人不能按合同约定的时间竣工，应承担违

约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚______元。

二、工程质量与验收

(一)工程质量标准

1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收

规范和质量评定标准走行施工，如有违反施工规范规程，发包方有

权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。

2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的

有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作

为施工的补充依据。

3、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事

先由监理工程师签署意见，并交发包方及设计单位办理认可手续后

方可实施。

4、发包方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），投标人不

得借故拒绝。

（二）工程质量等级

1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件,

中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。

2、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件

为准，创杯以获奖正式证书为准。

3、本工程发包人委托_________监理公司监理。

4、隐蔽工程验收，投标人必须提前三天通知发包人及监理公司,

经发包人和监理方等窄关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。

三、合同价款与保证金

（一）工程款支付

完成工作量的—%,支付工程款元；

完成工作量的—%,支付工程款元；

完成工作量的—%,支付工程款元；

以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）。

（二）合同价款的调整

发生下列情况之一的合同价格可以调整:

⑴暂定材料价确定(需经发包方主及监理公司签证);

(2)设计变更：需经设计院发包人及监理公司签证；

(3)中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。

(三)保证金

(1)投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币万

元的投标保证。

其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保

证形式。

银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式

应事先征得招标单位的同意。

(2)投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合

同协议书后退还。

四、保修

1、本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土

建年，防水落石出年，安装年。

2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。

工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押

金)，在保修期满____天后，退还保修金(不计息)。

3、保修期间出现妁质量问题，投标人应在接到发包人通知日起

三天内前来负责做无偿修理。

如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人

负责。

4、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料提供给发

包人。

五、其他

1、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确

需分包部分，应经发包人许可。

项目经理在工地现场时间到位率如少于—%,且中途无故更换

项目经理，发包人有权按工程总造价的1%〜5%扣取罚金，直至终止

合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保留索赔的权利。

2、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，

施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由投标人负责,

发包人不负任何责任。

3、必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规

定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切

后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。

4、工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要

求的资料三套，其中二套为原件。

5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。

招标单位（盖章）：

地址：

联系人：

电话：

年—月—H

投标书范本

建设单位：_________________________________

1、根据已收到的招标编号为的工程

的招标文件，遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位

经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术

规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币

元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量

清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在年月日开工,

年月一日竣工，即一天（日历日）内竣工并移交整个

工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保

函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履

约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”有关规定的投标

有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件

将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币元的投标保证金与本投标书

同时递交。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址:

电话：

日期：年—月—日

工程建设项目安全生产合同书篇5

委托人（全称）：

代理人（全称）:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标

法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方就招标代理事项协商一致，签订本合同，于

年片0在达成如下协议：

一、工程建设项目概况

1.招标人名称：_________________________

1.项目名称：___________________________

2.建设地点：___________________________

3.招标范围：___________________________

4.招标规模：___________________________

5.招标方式：___________________________

6.指定联系人：

姓名：职务：技术职称：

二、代理人概况

1.代理机构名称：_______________________

2.资格等级：__________________________

3.证书编号：__________________________

4.拟派专职人员：

(1)姓名：技术职称：

身份证号：______________________________

(2)姓名：技术职称：

身份证号：______________________________

(3)姓名：技术职称：

身份证号：______________________________

三、委托人委托代理人为工程建设项目的招标

代理人，承担本工程的招标工作。

四、委托范围

委托范围如下口中划J者:

口起草招标公告

口代拟投标邀请书

口编制资格预审文件

口协助招标人评审投标资格预审文件

口编制和发售招标文件

口编制工程量清单或标底

口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要

口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会

口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会

口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果

通知书

口编制招标报告

口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续

口代拟合同

口其他事项____________________________

五、报酬及支付方式

1.收费标准:

(1)招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算

结算价，累进计取，浮动%,合同价为¥元。

大写：_____________________________________________

(2)工程量清单编制费：以招标规模计算为¥_______元。

大写:_______________________________________________

(3)标底(或招标控制价)编制费：以招标规模计算合同价、以标

底(或招标控制价)计算结算价，合同价为¥

__________________________17co

大写：_____________________________________________

2.支付方式

(1)招标代理服务费，在合同签订后日内预付合同价的

_____%,中标通知书发出后日内按中标金额结

算，余款一次付清。

(2)工程量清单编制费，在合同签定后日内预付%,

余款在乙方递交成果报告同时一次付清。

(2)标底(或招标控制价)编制费，在合同签定后日内预付

%,余款在标底(或招标控制价)公布后_____日内按标底(或招

标控制价)结算，余款一次付清。

六、委托人的权利和义务

1.委托人的权利：

(1)按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理成果：

(2)向代理人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提

出建议；

(3)审查代理人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见;

(4)要求代理人提交招标代理业务工作报告；

(5)与代理人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

(6)依法选择中标人；

(7)本合同履行期间，由于代理人不履行合同约定的内容，给委

托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，

并依法向代理人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

2.委托人的义务

(1)向代理人提供本工程立项批准手续或相关资料及资金落实情

况；

(2)向代理人提供满足完成代理招标业务的全部资料和图纸，需

要交底的须向代理人详细交底；

并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责;

(3)向代理人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在

本合同专用条款内约定；

(4)根据需要，作好与第三方的协调工作；

(5)按本合同条款约定的支付方式、币种及时间，向代理人支付

代理报酬；

(6)委托人不得提出违反法律、行政法规的要求，否则代理人有

权拒绝其这类要求；

(7)依法应尽的其他义务。

七、代理人的权利和义务

1.代理人的权利

(1)按合同约定收取委托代理报酬；

(2)对招标过程中应由委托人做出的决定，代理人有权提出建议;

(3)当委托人提供的资料不足或不明确时，有权提出补足资料或

作出明确的答复；

(4)拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人

作出解释；

(5)有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动;

⑹对于为本合同工程编制的所有文件拥有版权，委托人仅有使

用或复制的权利；

2.代理人的义务

(1)选择有足够经验的招标代理从业人员完成招标代理工作；

(2)依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作,

维护各方的合法权益；

(3)向委托人提供完成招标工作的相关咨询服务；

(4)向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释

法定的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

(5)应对招标工作中有关数据的计算、技术经济资料的科学性和

正确性负责；

(6)开标、评标结束后日内，向委托人提交招标情况的书面报告;

(7)不得接受与本合同工程项目有关的投标咨询业务；

(8)未经委托人同意不得分包或转让本合同的任何权利和义务；

(9)合同履行期内和合同终止后，未经委托人同意，代理人不得

泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

(10)依法应尽的其他义务。

八、约定事项的解释、变更及违约责任

1.招标文件的解释由代理人进行解释。

2.对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的

规定办理。

3.由于不可抗力的因素，导致代理人不可能完成委托业务，需

要变更约定事项时，须经双方协商并达成一致后方能变更。

4.任一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金

¥元整。

代理人如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额

退还委托人。

委托人如果违约，除支付违约金外，还应将应支付的代理费（按

正常完成已开展的工作计算）全额支付给代理人。

5.如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，

则委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违

约责任。

九、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，

协商不成的按下例第种方式解决：

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

十、其它

1.本协议未详尽事宜，由双方当事人共同协商解决。

2.本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

3.本协议双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部

招标代理工作完成，巨中标通知书发出并结清款项后失效。

十一、补充条款______________________

委托人：代理人：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

住所：住所：

开户银行：开户银行：

帐号：