项目对外分包合同模板合同

项目对外分包合同模板合同协议书甲方（发包人）：________________________法定代表人/负责人：____________________注册地址：______________________________通讯地址：______________________________联系电话：______________________________统一社会信用代码/身份证号：____________乙方（分包人）：________________________法定代表人/负责人：____________________注册地址：______________________________通讯地址：______________________________联系电话：______________________________统一社会信用代码/身份证号：____________根据甲方与________________________（总包单位名称）签订的编号为_________的《______工程总承包合同》（以下简称“总包合同”），甲方同意将其在总包合同项下承包的______工程（以下简称“分包工程”）的部分工作内容分包给乙方施工。乙方同意接受甲方的分包。甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，就分包工程事宜，订立本合同，以资共同遵守。第一条项目概况1.1项目名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3分包范围与内容：依据总包合同及附件，甲方将位于______工程，图纸编号为______的______（分部分项工程名称，例如：土方工程、钢筋工程、模板工程、砌体工程等）分包给乙方施工。具体工作内容包括但不限于：按图纸要求完成______的施工、提供相应的施工方案、负责施工区域的现场管理、材料进场卸货（如约定）、确保质量符合要求、办理相关施工手续（如约定）等。分包范围以本合同附件一《分包工程范围详细说明》（如有）及总包合同相关约定为准。乙方不得将本合同项下任何部分工作再分包或转包给任何第三方。第二条合同文件构成2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议书。(2)中标通知书（如适用）。(3)乙方投标书及其附件（如适用）。(4)总包合同。(5)分包工程图纸（全套）。(6)技术标准和要求。(7)甲方根据总包合同发出的对乙方有约束力的指令、通知。(8)双方协商一致的其他书面文件、补充协议。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其解释顺序以上述排列顺序为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决；协商不成的，按本合同第______条争议解决约定处理。第三条质量标准与验收3.1分包工程质量必须符合国家现行的有关工程施工及验收规范、标准，并达到______（例如：合格/优良）标准，同时必须满足总包合同中关于该部分工程的质量要求。3.2乙方应建立健全质量保证体系，严格按照设计图纸、技术规范、施工标准进行施工，并接受甲方及监理单位/总包方代表的监督检查。3.3分包工程完工后，乙方应向甲方/总包方提交验收申请报告及完整的竣工资料。甲方/总包方应在收到申请后______日内组织相关单位进行验收。验收合格后，方可办理移交手续。如验收不合格，乙方应在甲方/总包方要求的期限内整改完毕，并承担由此产生的费用，直至验收合格。若乙方拒绝整改或整改后仍不合格，甲方/总包方有权要求乙方承担违约责任，甚至解除合同，并自行或委托第三方处理，费用由乙方承担。第四条工期与进度4.1分包工程开工日期：______年______月______日（或按总包合同要求的时间）。4.2分包工程竣工日期：______年______月______日。4.3乙方应按照总包合同要求的整体进度计划编制详细的分包工程施工进度计划，并报甲方/总包方批准。乙方应严格按照批准的进度计划执行，并接受甲方/总包方的监督、检查和协调。4.4因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。除不可抗力及甲方/总包方原因外，乙方每逾期______日，应向甲方/总包方支付合同总价款______%的误期赔偿金，但累计赔偿款不超过合同总价款的______%。误期赔偿金的计算方式为：误期赔偿金=合同总价款×误期赔偿金比例。逾期超过______日，甲方/总包方有权解除合同。第五条合同价款与支付5.1本合同采用______（固定总价/固定单价/可调价）方式。5.2分包工程合同价款总额（含税）为人民币（大写）：________________________元整（¥：____________元）。5.3合同价款包含的内容：______（例如：包含乙方为完成分包工程所需要的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等）。5.4预付款：合同签订后______日内，甲方/总包方按合同总价款的______%支付预付款计人民币____________元（¥：____________元）。预付款应于______（例如：乙方完成______工程量后/收到乙方提交的有效发票后）分______次扣回。5.5进度款：乙方完成相应工程量，并经甲方/总包方确认验收合格后______日内，可向甲方/总包方申请支付进度款，每次支付比例/金额为合同总价款的______%（或具体描述支付节点及比例）。甲方/总包方应在收到乙方申请及相应证明材料后______日内审核并支付。5.6竣工结算款：分包工程整体竣工验收合格后______日内，乙方提交完整的结算资料，甲方/总包方应在收到资料后______日内完成审核，并支付至结算总价的______%作为竣工结算款。剩余______%作为质保金，于工程交付使用后______年内无息返还乙方。5.7支付方式：甲方/总包方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下账户：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________5.8乙方应在收到甲方/总包方支付款项后，向其开具等额有效的发票。第六条材料设备供应6.1乙方自行采购本合同项下分包工程施工所需的所有材料、构配件和设备，并保证其质量符合设计要求和国家/行业现行标准。乙方应对其采购的材料设备的质量和性能负全部责任。6.2乙方采购的材料设备需使用甲供材或总包方供应的，应按总包合同及相关约定执行，并承担相应的接收、保管、使用责任。第七条安全文明施工与风险管理7.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规、标准规范及甲方/总包方现场安全文明施工管理规定，建立完善的安全生产管理体系。7.2乙方应对其施工区域内的安全生产负全面责任，确保不发生重大伤亡事故、重大质量事故及重大财产损失事故。7.3乙方必须为所有现场施工人员购买意外伤害保险，并报甲方/总包方备案。保险费用由乙方承担。7.4乙方应负责处理其在施工过程中发生的事故，并承担由此产生的一切费用。如发生因乙方责任造成的安全事故，乙方应承担全部责任，给甲方/总包方造成损失的，应予以赔偿。7.5乙方应保持施工现场整洁、文明，做到工完场清。第八条分包人责任与义务8.1乙方应按照合同约定及总包合同要求，在规定的工期内完成分包工程，确保工程质量达到合同约定的标准。8.2乙方应自行负责组建满足工程需要的项目管理团队，包括项目负责人、技术负责人、安全员、质量员等，并保持人员稳定。所有管理人员和作业人员必须具备相应的资格和证件，并符合相关法律法规要求。8.3乙方应自行负责解决施工所需的水、电、临时设施等，并承担相关费用。8.4乙方应遵守甲方及总包方在施工现场的各项管理规定，服从其统一指挥和协调。8.5乙方应保护总包方提供的施工设备、临时设施及已完工程产品。8.6乙方应按时提交工程进度计划、施工日志、月度报表、验工计价资料及其他甲方/总包方要求的文件。8.7乙方应遵守保密义务，不得泄露在履行本合同过程中知悉的甲方/总包方的商业秘密和技术信息。8.8乙方应自行承担因履行本合同所产生的一切费用，包括但不限于管理费、利润、税金、保险费、人员费、材料费、设备费、税费等。8.9乙方应负责处理与分包工程相关的所有索赔事宜。第九条发包人（总包人）责任与义务9.1甲方/总包方应向乙方提供分包工程施工所必需的图纸、技术文件、指令及相关施工条件，并保证其及时性、准确性。9.2甲方/总包方应按照合同约定及时审核乙方提交的验工计价资料，并按时支付合同款项。9.3甲方/总包方应组织或参与分包工程的竣工验收工作。9.4甲方/总包方有权对分包工程的施工活动进行监督管理，对不符合要求的，有权提出整改意见。9.5甲方/总包方应协调解决分包工程施工过程中遇到的与总包工程或其他分包工程相关的interfacing问题。第十条知识产权10.1乙方在履行本合同过程中产生的任何设计、图纸、报告等技术成果，其知识产权归甲方/总包方所有，除非合同另有约定。乙方不得将上述成果用于本合同以外的任何目的。第十一条违约责任11.1乙方违约责任：(1)未按合同约定的质量标准完成分包工程，甲方/总包方有权要求乙方返工、修理，并承担由此造成的费用。若返工后仍不合格，甲方/总包方有权委托第三方处理，费用由乙方承担，乙方还应按合同总价款的______%支付违约金。(2)未按合同约定的工期竣工（不可抗力除外），除本合同第四条关于误期赔偿金的规定外，乙方还应承担合同总价款______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日，甲方/总包方有权解除合同。(3)未经甲方/总包方书面同意，擅自将分包工程转包或再分包，甲方/总包方有权立即解除合同，并要求乙方支付合同总价款______%的违约金。(4)乙方违反安全文明施工规定，造成安全事故或重大环境影响，应承担全部责任和费用，并承担合同总价款______%的违约金。情节严重的，甲方/总包方有权解除合同。(5)乙方违反保密义务，给甲方/总包方造成损失的，应赔偿全部损失。(6)乙方拒绝接受甲方/总包方合理指令或拒不履行合同其他义务，甲方/总包方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款______%的违约金。11.2甲方/总包方违约责任：(1)未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日，乙方有权暂停施工，甲方/总包方应在______日内支付拖欠款项并承担乙方因此造成的损失。(2)因甲方/总包方原因导致分包工程无法继续施工或造成乙方损失的，甲方/总包方应承担赔偿责任。(3)甲方/总包方无正当理由拒绝验收已符合要求的分包工程，应承担由此造成的乙方损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。12.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第十三条合同解除与终止13.1合同正常终止条件：分包工程竣工验收合格，甲方/总包方支付完毕全部款项，合同目的实现。13.2合同解除条件：(1)任何一方严重违反合同约定，经对方书面催告后______日内仍未纠正的。(2)乙方丧失履约能力（如破产、解散）。(3)因不可抗力导致合同目的无法实现的。(4)法律法规规定的其他可以解除合同的情形。13.3发生合同解除时，尚未完成的工程由甲方/总包方接收或处理，已完成工程按验收情况结算。乙方应承担相应的违约责任或损失赔偿责任。解除合同的通知和程序参照本合同第______条争议解决约定处理。第十四条争议解决14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均有权向______（例如：工程所在地有管辖权的人民法院）提起诉讼。或14.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交______（例如：中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为______，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十五条保密条款15.1甲乙双方对于因签署和履行本合同而获悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而失效。第十六条法律适用与管辖16.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。16.2本合同履行过程中发生的争议，由本合同第______条约定的争议解决机构处理。第十七条通知与送达17.1双方在本合同首页载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文