2026年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测模拟题及参考答案详解（轻巧夺冠）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测模拟题及参考答案详解（轻巧夺冠）1.在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工【答案】：C2.对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。

A.估计工程量单价

B.纯单价

C.可调总价

D.可调单价【答案】：B3.（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B4.“利用测量结果，持续改进组织的过程和产品”是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.领导作用

B.循证决策

C.全员参与

D.以顾客为关注焦点【答案】：D5.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D6.建设工程项目投资的特点是由（）决定的。

A.建设工程项目的特点

B.建设工程投资的特点

C.建设工程设计的特点

D.建设工程施工的特点【答案】：A7.在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。

A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明

B.提出质量事故处理方案

C.准确估计伤亡人数和直接经济损失

D.分析产生事故的原因【答案】：A8.监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备包装质量

C.海关及保险手续

D.起重和加固方案【答案】：B9.加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检局限性

D.评价方法特殊性【答案】：C10.某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。

A.96.315

B.283.545

C.288.945

D.321.050【答案】：C11.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：C12.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C13.工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。

A.预备费

B.建设期利息

C.设备及工器具购置费

D.联合试运转费【答案】：D14.（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B15.投标人在工程量清单报价投标中，风险费用应在下列哪项中考虑？()

A.其他项目清单计价表

B.分部分项工程量清单计价表

C.零星工作费用表

D.措施项目清单计价表【答案】：B16.根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】：A17.下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】：C18.《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。

A.总监理工程师和监理单位技术负责人

B.建设单位项目负责人和监理单位负责人

C.总监理工程师和质监站监督员

D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】：A19.某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：

A.①一②一③一⑥一④一⑤

B.①一③一②一⑥一④一⑤

C.①一③一②一⑤一④一⑥

D.①一④一⑥一⑤一③一②【答案】：D20.为保证设备的质量，在设备运往现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备加固措施

C.海关及保险手续

D.设备包装质量【答案】：D21.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性【答案】：C22.《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。

A.工作程序

B.工作分工

C.系统过程

D.系统目标【答案】：C23.下列有关见证取样程序的表述，正确的是（）。

A.施工单位要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可

B.对于施工单位提出的试验室，总监理工程师要进行实地考察

C.项目监理机构中负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案

D.监理机构应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作【答案】：C24.对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量原则是()

A.过程方法

B.持续改进

C.管理的系统方法

D.质量体系过程评价【答案】：C25.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()

A.2个和19天

B.3个和20天

C.4个和20天

D.5个和19天【答案】：B26.监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。

A.观察和必要的判断

B.检查和必要的鉴定

C.回访和必要的跟踪

D.分析和必要的验证【答案】：B27.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。

A.m3/根

B.个/m

C.樘/m

D.m/根【答案】：C28.下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（）。

A.工程保险费

B.勘察设计费

C.建设单位经费

D.联合试运转费【答案】：D29.根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）

A.30人以上死亡

B.100人以上重伤

C.1亿元以上间接经济损失

D.1亿元以上直接经济损失【答案】：C30.下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.施工方案考虑不周全【答案】：A31.规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.材料供应单位【答案】：C32.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D33.监理工程师对勘察、设计单位资质审核的重点不包括()

A.企业资质的近期变动

B.营业执照的有效性

C.注册证书的有效性

D.资质证书的有效性【答案】：C34.某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息一次；乙银行年利率7.8％，每季度计息一次。则()。

A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率

B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率

C.甲乙两银行实际利率相同

D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】：A35.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种？()

A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式

B.建设工程合同可以采取电报、传真、口头合同等形式

C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同

D.建设工程合同不得与法律、法规相违背【答案】：B36.关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。

A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务

B.LOD分为五个等级

C.LOD100等同于概念设计

D.LOD400等同于方案设计或扩展设计【答案】：D37.某钢筋混凝土结构分项工程，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资偏差和进度偏差分别为（）。

A.超支3.2万元、超前7万元

B.超支3.2万元、拖后7万元

C.节约3.2万元、拖后3万元

D.节约3.2万元、超前3万元【答案】：A38.（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。

A.暂列金额

B.暂估价

C.计日工

D.总承包服务费【答案】：C39.某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。

A.7.69%

B.10.67%

C.21.33%

D.40.00%【答案】：C40.“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()

A.主控项目

B.一般项目

C.基本项目

D.保证项目【答案】：A41.采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（）。

A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润

B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用

C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用

D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金【答案】：C42.某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C43.采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。

A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定

B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整

C.招标文件中的暂估价定

D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】：B44.原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。

A.施工单位项目负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.安装单位项目负责人【答案】：B45.某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。

A.1.508%

B.1.534%

C.1.542%

D.1.589%【答案】：A46.在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：B47.工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.以预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准【答案】：B48.工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.工程质量监督机构【答案】：B49.工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位【答案】：B50.天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：

A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼

B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼

C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼

D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告【答案】：A51.《卓越绩效评价准则》是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。

A.符合性

B.成熟度

C.操作性

D.系统性【答案】：B52.某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】：A53.将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，参后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：B54.公路工程设计年限一般按等级控制在（）。

A.10～20年

B.15～30年

C.30～40年

D.30～50年【答案】：A55.在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。

A.分析产生偏差的原因

B.采取措施调整进度计划

C.实施调整后的进度计划

D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】：B56.某工程原定2018年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2018年10月20日竣工。而且在2018年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，则该工程的合同价款应（）。

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整【答案】：D57.国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。

A.分包商的报价

B.承包商对分包商的管理费

C.业主对分包商的管理费

D.分包商的报价加总包管理费【答案】：D58.下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

A.开挖深度3m的基坑土方开挖

B.混凝土模板支撑工程搭设高度8m

C.起重量300KN的起重吊装工程

D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】：A59.工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（）。

A.2

B.3

C.5

D.8【答案】：C60.在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。

A.全部为关键工作

B.至少有一项为关键工作

C.自由时差相等

D.总时差相等【答案】：B61.甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。

A.220.0

B.198.2

C.58.3

D.60.0【答案】：D62.施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】：B63.初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()

A.设计方案的优化选择

B.工程量清单的编制

C.设计预算的审查

D.设计变更的审批【答案】：A64.（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】：B65.实行工程量清单计价的工程，应当采用（）。

A.单价合同

B.综合单价合同

C.总价合同

D.成本加酬金合同【答案】：A66.关于BIM的价值及作用，下列说法错误的是()。

A.用于工程设计

B.实现集成项目交付IPO

C.实现三维设计

D.以上说法都不对【答案】：D67.下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。

A.编制单位工程施工进度计划

B.协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告【答案】：D68.已签约合同价中的暂列金额由（）负责掌握使用。

A.承包人

B.监理人

C.贷款人

D.发包人【答案】：D69.工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。

A.严重性

B.随机性

C.可变性

D.多发性【答案】：C70.（2017年真题）监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率【答案】：B71.对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（）。

A.钢筋混凝土构件的现场制作

B.钢筋混凝土构件的运输

C.该建设工程的装饰工程

D.该建设工程的主体结构工程【答案】：B72.（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B73.除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.50%【答案】：C74.在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。

A.抽样试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.验证试验【答案】：A75.总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：A76.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。

A.开挖深度为4.5m的基坑

B.45m高的脚手架

C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮

D.20m高的悬挑脚手架【答案】：D77.监理企业质量管理体系中，（）由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门选派代表参加。

A.领导班子

B.工作班子

C.领导层

D.决策层【答案】：B78.下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D79.将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。

A.循证决策

B.全员参与

C.过程方法

D.关系管理【答案】：C80.不符合玻璃幕墙安装规定的是：()

A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求

B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接

C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理

D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】：C81.建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。

A.各单位工程施工工期

B.进度控制分界点

C.各单位工程施工目标

D.进度控制责任【答案】：B82.（2018年真题）某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B83.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D84.下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期【答案】：D85.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D86.下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。

A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程量进行偏差分析

D.审查设计单位提交的设计成果【答案】：C87.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B88.产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：A89.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B90.在现场安全管理工作中，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（），并对危大工程施工实施专项巡视检查。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理专项施工方案【答案】：B91.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】：B92.有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A93.某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】：C94.现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于()不同。

A.编制原理

B.编制对象

C.编制形式

D.编制单位【答案】：A95.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2d

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2d

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】：A96.工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程勘察、设计

D.工程施工【答案】：B97.采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。

A.0.2~0.5

B.0.6~0.7

C.0.8~0.9

D.1.1~1.5【答案】：C98.在世界银行工程造价的构成中，下列费用中属于项目直接建设成本的是（）。

A.管理系统费用

B.应急费用

C.未明确项目准备金

D.项目管理费【答案】：A99.建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水节拍和流水步距

C.工作面和施工段

D.成倍节拍和流水节奏【答案】：C100.施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】：B101.甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？

A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪

B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪

C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪

D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】：C102.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（）审查同意。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位负责人【答案】：B103.采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。

A.预收账款

B.存货

C.库存资金

D.应收账款【答案】：A104.采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。

A.起点节点

B.中间节点

C.重点节点

D.终点节点【答案】：A105.质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。

A.施工单位

B.监理单位应要求施工单位

C.监理员

D.事故调查小组【答案】：A106.（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。

A.建筑安装工程费

B.建筑工程费

C.安装工程费

D.基本预备费【答案】：B107.在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。

A.特别项目

B.重要项目

C.一般项目

D.主控项目【答案】：D108.建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？()

A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃

B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃

C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃

D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃【答案】：D109.在工程量清单计价表格中，总说明表的适用范围是（）。

A.工程计价的各阶段

B.招投标阶段

C.施工阶段

D.设计阶段【答案】：A110.两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（）。

A.30m2

B.45m2

C.60m2

D.75m2【答案】：B111.对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。

A.可调总价

B.可调单价

C.成本加奖罚

D.成本加固定金额酬金【答案】：D112.（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】：B113.（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A114.总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（）。

A.设计的主导思想与设计构思

B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求

C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项

D.设计人员的资格【答案】：D115.某新校区抗震模拟实验室工程，主体部分采用钢架结构，施工合同约定钢材由业主供料，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天，则承包商计算施工机械窝工费时，应按（）向业主提出索赔。

A.机械台班费

B.机械台班折旧费

C.机械使用费

D.机械租赁费【答案】：B116.某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：A117.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.30

C.34

D.42【答案】：B118.监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】：D119.某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】：A120.（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B121.在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。

A.自由时差与进度偏差

B.自由时差与总时差

C.总时差与进度偏差

D.时间间隔与进度偏差【答案】：A122.建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。

A.投入该施工过程中的资源种类数

B.专业工种工人或施工机械活动空间人数

C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间

D.施工段数目【答案】：A123.项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B124.根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：C125.（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。

A.检验批施工完成后就可以验收

B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收

C.检验批应在分项工程验收后验收

D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】：D126.对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师签字

C.施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字

D.专业监理工程师签字【答案】：C127.工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。

A.无证设计

B.转包、挂靠

C.边设计、边施工

D.擅自修改设计【答案】：C128.以下关于刑事拘留赔偿的说法，正确的是：

A.公安机关未依照刑事诉讼法规定的条件对董某进行刑事拘留的，应予赔偿

B.人民检察院未依照刑事诉讼法规定的程序对肖某进行刑事拘留的，应予赔偿

C.公安机关违法进行刑事拘留，后人民检察院批准逮捕，则人民检察院为赔偿义务机关

D.公安机关依法行使拘留但超期羁押的，人身自由赔偿金应自拘留超期羁押之日起计算【答案】：A129.总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。

A.监理员，专业监理工程师

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.总监理工程师代表，总监理工程师

D.总监理工程师，建设单位【答案】：B130.分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.建设单位【答案】：B131.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更处理

D.质量事故责任【答案】：A132.相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。

A.将货物装上买方指定的船只

B.负责办理出口手续

C.负责提供有关装运单据

D.负责租船订舱【答案】：D133.工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位【答案】：A134.建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%【答案】：C135.机电专业BIM应用时，管网用不同颜色加以区分的原因是()。

A.机电管网相对复杂

B.减少错误产生的概率

C.提升建筑品质

D.核验管网尺寸E与建筑师协调空间问题【答案】：A136.下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.资金不到位

B.计划安排不周密

C.外单位临近工程施工干扰

D.业主使用要求改变【答案】：B137.（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C138.下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。

A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础

B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础

C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础

D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】：D139.质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。

A.3项一般不符合

B.5项一般不符合

C.1项严重不符合

D.7项一般不符合【答案】：C140.在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()

A.总时距

B.持续时间

C.间歇时间

D.总时差【答案】：D141.在工程建设中，（）对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。

A.建设单位

B.监理单位

C.分包单位

D.咨询单位【答案】：A142.监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（）。

A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务

B.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务

C.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务

D.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料【答案】：B143.建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()

A.分析工作之问的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】：D144.发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：C145.设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()

A.1倍以下

B.1倍以上2倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.3倍以上4倍以下【答案】：B146.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B147.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收

B.返工重做后才能验收

C.予以验收

D.按协商文件进行验收【答案】：C148.甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：

A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法

B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律

C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律

D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】：A149.工作自由时差是指（）。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】：A150.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.办理物资运输有关手续

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应中标单位

D.审查物资供应情况分析报告【答案】：D151.采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。

A.计算工期

B.要求工期

C.计划工期

D.实际工期【答案】：A152.单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门【答案】：B153.承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款【答案】：C154.（2022年真题）某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。

A.96.315

B.283.545

C.288.945

D.321.050【答案】：C155.（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45【答案】：D156.其他项目清单是指因（）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。

A.招标单位

B.投标单位

C.监理单位

D.国家规定【答案】：A157.民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】：A158.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.被动控制

C.主动控制

D.动态控制【答案】：D159.监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（）。

A.抽样检验

B.见证取样

C.实验检测

D.平行检验【答案】：B160.如果在搭接网络计划中出现EFj>（EFi+FTFi，j）的情况下，说明（）。

A.工作i和工作j之间存在时间间隔LAGi，j

B.工作i和工作j之间不存在时间间隔LAGi，j

C.相邻两项工作之间不存在搭接关系

D.相邻两项工作之间存在两种时距【答案】：A161.监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。

A.施工单位已经自检

B.施工分包单位已经自检并合格

C.施工单位已经自检并合格

D.施工单位与施工分包单位已经共同检验【答案】：C162.监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。

A.对加工作业条件的控制

B.对工序产品的检查与控制

C.对生产人员上岗资格的审查

D.对不合格零件的处置【答案】：C163.某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。

A.621.15

B.634.61

C.402.48

D.432.67【答案】：C164.某工程分项的分部分项工程费为400万元，其中定额人工费为100万元。措施项目费为分部分项工程费的5%，其他项目费为15万元；企业管理费费率为30%，利润率为5%，规费费率为8%，综合计税系数为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。

A.467.30

B.482.87

C.497.20

D.515.46【答案】：B165.根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。

A.提前竣工（赶工）费

B.施工索赔

C.误期赔偿费

D.暂列金额【答案】：A166.FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()

A.工程施工已经全部完成

B.承包商的工作使工程师满意

C.工程进度符合工程师的要求

D.变更项目已经工程师审核【答案】：B167.下列关于质量保修的说法，正确的是（）。

A.保修期自投入使用之日起计算

B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知

C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修

D.保修费用均由原施工单位承担【答案】：C168.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值【答案】：A169.项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。

A.基础地基的情况

B.专项方案的情况

C.要求发回修改的情况

D.隐蔽工程的情况【答案】：C170.墙板构件的存效采用（）存放在存放架内。

A.竖向方式

B.水平方式

C.横向放置

D.组合放置【答案】：A171.关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？

A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规

B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决

C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律

D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】：C172.监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。

A.协助建设单位优选勘察单位

B.审查勘察成果

C.审核勘察单位提交的勘察工作方案

D.控制勘察现场作业【答案】：B173.下列关于竣工决算的说法中，正确的是()

A.竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用

B.竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据

C.竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据

D.竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证【答案】：C174.下列质量缺陷的成因中，属于设计差错的是（）。

A.擅自修改设计

B.未搞清地质情况就仓促开工

C.地质勘察报告不详细

D.悬挑结构未进行抗倾覆验算【答案】：D175.施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.施工单位技术负责人【答案】：A176.在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3【答案】：D177.对用于工程的主要材料，在材料进场时（）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人【答案】：B178.下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。

A.BIM基础理论研究人员

B.BIM软件开发人员

C.BIM标准研究人员

D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员【答案】：B179