2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试押题卷带答案详解（培优）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试押题卷带答案详解（培优）1.隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。

A.施工单位质检员

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.质量监督站监督员【答案】：C2.关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。

A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能

B.与其周围生态环境协调

C.与所在地区经济环境协调

D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】：D3.施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况

C.提供计划调整和优化的依据

D.发现进度偏差及其大小【答案】：D4.招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。

A.招标人

B.投标人

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A5.卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。

A.反馈方法

B.过程方法

C.评价方法

D.监督方法【答案】：B6.总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：A7.某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。

A.18

B.20

C.22

D.24【答案】：A8.下列关于法的渊源的效力原则的表述，正确的是：

A.自治条例所作的变通规定，其在自治区内优先于法律法规适用

B.根据授权制定的法规与法律规定不一致的，法律的效力等级高于法规，应优先适用

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致的，应提请全国人大常委会裁决

D.同一机关制定的新的特殊规定与旧的一般规定不一致的，由制定机关裁决【答案】：B9.某公司存入银行10万元，年利率为2．79％，共存5年，按复利计息，则存款到期后的本利和为()万元。

A.11.395

B.11.475

C.11.595

D.11.486【答案】：B10.卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。

A.系统

B.创新

C.改进

D.合作【答案】：A11.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】：A12.下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对工期的影响

C.确定工期的限制条件

D.比较实际进度与计划进度【答案】：D13.下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B14.砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.1.1,85%

B.1.1,90%

C.1.05,85%

D.1.1,90%【答案】：A15.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】：A16.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.30

C.34

D.42【答案】：B17.实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。

A.第一类

B.第二类

C.抽样方法

D.检验方法【答案】：A18.任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（）。

A.侧重面

B.选择范围

C.内在界限

D.内在关系【答案】：A19.在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等

C.关键工作两端的节点不一定是关键节点

D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】：B20.下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。

A.确定施工场地范围

B.确定各单位工程的施工期限

C.计算劳动量和机械台班数

D.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】：B21.在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以()。

A.使流水施工工期延长

B.使总工期延长

C.缩短流水施工工期

D.缩短总工期【答案】：C22.对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施【答案】：C23.实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。

A.工程竣工验收

B.承包单位进行自检

C.工序产品质量评定

D.施工过程作业活动【答案】：C24.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】：D25.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A26.用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位【答案】：A27.确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计【答案】：B28.（2017年真题）根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金【答案】：C29.建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。

A.满足使用目的的各种性能

B.完成规定功能的能力

C.满足规定功能要求的使用年限

D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度【答案】：B30.为保证设备的质量，在设备运往现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备加固措施

C.海关及保险手续

D.设备包装质量【答案】：D31.对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。

A.按投资构成分解

B.按子项目分解

C.按时间分解

D.按工作流程分解【答案】：B32.施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。

A.施工工艺

B.施工组织设计

C.施工顺序

D.工程对象【答案】：D33.在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.取芯法

D.超声波对测法【答案】：D34.下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（）。

A.整体优化原则

B.分段均衡原则

C.连续均衡原则

D.简明实用原则【答案】：B35.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。

A.87.2

B.102.0

C.270.8

D.280.7【答案】：D36.下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。

A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认

B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围

C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价

D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】：A37.下列不属于BIM的特点的是()。

A.可视性

B.优化性

C.可塑性

D.可分析性【答案】：C38.关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】：D39.建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。

A.单位时间内投入的劳动力较少

B.专业工作队能够连续施工

C.能够充分地利用工作面进行施工

D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】：B40.（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】：D41.价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（）。

A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当

B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高

C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少

D.评价对象的现实成本偏低【答案】：B42.关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差

C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】：B43.由于业主原因，造成工期延长。在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的（）。

A.人工费

B.利润

C.材料费

D.管理费【答案】：D44.建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C45.在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()

A.质量方针

B.质量目标

C.质量管理

D.质量控制【答案】：C46.项目监理机构应依据相关标准规范对原材料质量进行审查，对原材料取样检验进行见证。PC构件见证检验的内容不包括（）。

A.混凝土强度试块取样检验

B.钢筋套筒取样检验

C.保温材料取样检验

D.预埋件的出厂合格证【答案】：D47.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D48.项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。

A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析

B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差

C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起

D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】：D49.下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】：C50.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B51.下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。

A.23

B.24

C.25

D.27【答案】：B52.司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？

A.独立性

B.被动性

C.交涉性

D.程序性【答案】：C53.6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。

A.1d

B.2d

C.4d

D.8d【答案】：C54.单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由()

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.质量监督站【答案】：A55.根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为（）。

A.计划工期

B.计算工期

C.要求工期

D.合理工期【答案】：B56.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.施工单位项目经理【答案】：B57.为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。

A.采用更先进的施工机械

B.增加工作面

C.实施强有力的调度

D.增加施工队伍【答案】：A58.（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：A59.（2022年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.检验批

D.分项工程【答案】：C60.极差的作用是（）。

A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值

B.反映数据变异程度的特征性

C.表示数据的相对离散波动程度

D.表示数据的代表性【答案】：A61.某工程的招标控制价为10000万元，中标人的投标报价为9500万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文明施工费）的实际调整金额为100万元，则该措施项目费的调整金额应为（）万元。

A.0

B.95

C.100

D.110【答案】：B62.进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一项是（）。

A.承压板周围的土明显地侧向挤出

B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段

C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板直径之比超过0.06【答案】：C63.我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

A.经营范围

B.企业规模

C.承包能力

D.专业类别【答案】：D64.（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A65.用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→③→④→②

D.②→①→③→④【答案】：C66.检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%【答案】：C67.对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得()签署的商务记录，为索赔提供依据。

A.供货方及采购人员

B.供货方及项目经理

C.供货方及监理人员

D.供货方及商检人员【答案】：D68.（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B69.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：C70.（2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析【答案】：D71.某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)

A.23

B.22

C.21

D.20【答案】：A72.收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。

A.建设单位法人代表

B.建设单位现场代表

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C73.在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（）。

A.影响工程总工期

B.该项工作会变成关键工作

C.对后续工作及工程总工期无影响

D.使其紧后工作不能按最早时间开始【答案】：D74.对总体不进行任何加工，所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽样方法是（）。

A.全数抽样

B.简单随机抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：B75.安全生产的监理行为要求不包括（）。

A.按规定编制监理规划

B.按规定审查专项施工方案

C.按规定对现场实施安全管理

D.监理单位应当依法取得资质证书【答案】：D76.某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整【答案】：D77.债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。

A.债务期限

B.债务大小

C.债务序列

D.违约风险【答案】：B78.（2019年真题）某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。

A.已完成工作实际费用为75000元

B.投资绩效指标＞1，表明项目运行超出预算投资

C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】：D79.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。

A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜

B.处理施工单位提出的工程变更费用

C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审

D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】：B80.关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】：B81.下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。

A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提

B.设计进度控制是施工进度控制的基础

C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容

D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提【答案】：D82.总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。

A.施工方案编制人资格是否符合要求

B.施工方案是否有针对性和可操作性

C.施工方案审批人资格是否符合要求

D.工程概况是否全面【答案】：B83.钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？

A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕

B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉

C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准

D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】：A84.在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是（）。

A.硬化耐磨面层

B.防油渗混凝土面层

C.水泥混凝土面层

D.自流平面层【答案】：B85.某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7800

C.7940

D.8300【答案】：B86.工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（）。

A.与分包单位承担连带责任

B.与建设单位承担连带责任

C.承担监理责任

D.与设计单位承担连带责任【答案】：C87.当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是()。

A.中止施工承包合同

B.拒绝签署付款凭证

C.向施工单位发出工程暂停令

D.调整施工计划工期【答案】：B88.签证索赔文件属于（）的工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.设计人员【答案】：C89.关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由管理者代表发布

D.质量方针应由技术负责人发布【答案】：C90.关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】：C91.关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？

A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任

B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿

C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错

D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】：A92.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行（）。

A.见证取样

B.专项检验

C.平行检验

D.抽样检查【答案】：A93.某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】：C94.质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。

A.施工单位

B.监理单位应要求施工单位

C.监理员

D.事故调查小组【答案】：A95.既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。

A.企业现金

B.企业增资扩股

C.优先股

D.国家预算内投资【答案】：A96.施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.建设单位代表【答案】：B97.某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】：D98.（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。

A.及时下达工程开工令

B.妥善处理工期索赔事件

C.拒绝签署付款凭证

D.及时审批施工进度计划【答案】：C99.水磨石地面面层的厚度在正常情况下宜为：()

A.2～5mm

B.5～12mm

C.12～18mm

D.18～25mm【答案】：C100.（2022年真题）某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C101.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B102.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D103.下列选项中，属于工程勘察设计阶段的投资控制的主要工作的是（）。

A.项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据

B.总监理工程师对专业监理工程师的审査意见进行审核，签认后报建设单位审批

C.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单

D.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜【答案】：D104.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.固定资产投资与流动资金之和

B.建筑安装工程费

C.建筑安装工程费与设备费之和

D.全部固定资产投资费用【答案】：A105.某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000【答案】：C106.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C107.根据概率数理统计，计点值数据服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.线性分布

D.泊松分布【答案】：D108.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】：C109.某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D110.持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。

A.有效性和效率

B.管理水平

C.科学性

D.创造价值能力【答案】：A111.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，（）应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

A.监测单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D112.（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（）。

A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责

B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名

C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置

D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】：B113.工程项目质量控制中，设计交底通常由（）来组织。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：B114.进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()

A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期

B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期

C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期

D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】：D115.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C116.（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011【答案】：C117.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.考察报告【答案】：A118.项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收【答案】：C119.根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】：C120.设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。

A.招标人期望价格

B.社会平均价格

C.招标控制价格

D.批准的总概算价格【答案】：D121.关于样本中位数的说法，正确的是()。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】：A122.（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B123.ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。

A.鼓励全员参与

B.坚持与供方互利的关系

C.不断改善管理的系统方法

D.持续改进【答案】：D124.工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.现场监理员【答案】：C125.工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。

A.工期固定条件下工程总成本最低

B.资源有限条件下最低工程总成本

C.工程总成本最低时的工期安排

D.工程直接成本最低时的工期安排【答案】：C126.下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。

A.审核监理单位的管理体系文件

B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况

C.为策划第二阶段审核提供关注点

D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】：D127.（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用【答案】：B128.对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期利息

D.铺底流动资金【答案】：D129.承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。

A.招标工程量清单项目特征

B.已标价工程量清单项目特征

C.实际施工的项目特征

D.发承包双方协商的项目特征【答案】：C130.下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()

A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.有关方拖欠资金，资金不到位

D.不可靠技术的应用【答案】：A131.关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。

A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责

C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责

D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】：B132.按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()

A.原材料和构配件

B.施工机械和设备

C.施工作业过程

D.分部工程【答案】：C133.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C134.下列选项中，针对固定总价合同表述错误的是（）。

A.承包人承担合同履行过程中的主要风险

B.适用于工程范围明确，工程量大、工期长的工程

C.不可就材料价格变动对合同总价进行调值

D.承包人往往会加大不可预见费用，故固定总价合同投标价格偏高【答案】：B135.单位工程中的分部工程是按（）划分的。

A.设计系统或类别

B.工种、材料

C.施工工艺、设备类别

D.专业性质、工程部位【答案】：D136.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更处理

D.质量事故责任【答案】：A137.在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()

A.工程量减少5%

B.水泥价格上涨3%

C.出现恶劣气候

D.工程范围变更【答案】：D138.（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A139.2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。

A.180

B.184

C.216

D.220【答案】：B140.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由（）填写。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.建设单位

D.总监理工程师【答案】：C141.在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。

A.确保投资目标的实现

B.减少计划投资

C.提前竣工

D.中标价低于标底价【答案】：A142.编制工程项目物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求品种

B.确定需求时间

C.确定需求规格

D.确定需求量【答案】：D143.用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.设备供应单位【答案】：B144.《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。

A.全费用综合单价

B.不完全费用综合单价

C.工料综合单价

D.实物量综合单价【答案】：B145.下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是()

A.合同执行中承包方承担主要风险

B.适合于工期在1年内的工程

C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量

D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整【答案】：C146.根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B147.民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）

A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低

B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好

C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少

D.全寿命周期的高性价比【答案】：D148.（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C149.（2022年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。

A.5%

B.4％

C.3%

D.2％【答案】：C150.工程质量事故的技术处理方案，一般应由（）提出。

A.原设计单位

B.工程检测单位

C.施工单位

D.政府质量监督部门【答案】：C151.骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。

A.固定竖向边框龙骨

B.安装洞口边竖向龙骨

C.固定沿顶棚、沿地面龙骨

D.安装加强龙骨【答案】：C152.根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。

A.建筑师

B.监理工程师

C.建造师

D.建设单位项目负责人【答案】：B153.2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B154.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A155.（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。

A.安装单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B156.砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.1.1，85%

B.1.05，90%

C.1.05，85%

D.1.1，90%【答案】：A157.建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是()。

A.中标方案

B.招标评标过程介绍

C.评标专家名单

D.评标专家意见【答案】：B158.新增固定资产价值的计算是以()为对象的。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：D159.关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】：D160.根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。

A.详细的工程延期申述报告

B.工程延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.最终详情报告【答案】：B161.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.审查物资供应情况分析报告

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应分包方式

D.负责业主方供应物资的订货【答案】：A162.凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为（）。

A.建设多项工程

B.建设单项工程

C.多个建设工程项目

D.一个建设工程项目【答案】：D163.（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B164.（2022年真题）在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：D165.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A166.价值工程中的全寿命周期费用是指()

A.生产过程中发生的全部成本

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.产品存续期的总成本

D.生产费用、使用费用及维护费用之和【答案】：D167.下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。

A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收

B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收

C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收

D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】：D168.某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。

A.3.87

B.4.88

C.4.90

D.4.96【答案】：B169.在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】：A170.某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。

A.-36

B.36

C.-40

D.40【答案】：C171.下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?

A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚

B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚

C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚

D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚【答案】：B172.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（）。

A.工程设备费

B.设备运杂费

C.设备及工具购置费

D.采购及保管费【答案】：A173.（2022年真题）装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。

A.施工方案论证

B.隐蔽工程验收

C.施工工艺试验

D.平行检验【答案】：B174.监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应()

A.下达《工程暂停令》

B.责令不得用于工程重要部位

C.责令做出标识，限期清除出场

D.责令限期修补合格后备用【答案】：C175.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。

A.总承包服务费

B.工程定位复测费

C.暂列金额E.工伤保险费【答案】：B176.下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。

A.编制投资控制工作流程

B.参与合同修改

C.进行工程计量

D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】：A177.下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。

A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险

B.可调总价合同较适于1年以上的工程

C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险

D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确【答案】：C178.在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。

A.最早开始时间

B.最迟开始时间

C.最早结束时间

D.最迟结束时间【答案】：B179.按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】：B180.向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。

A.采购方案

B.质量合格标准

C.工艺方案合理性

D.合格供货厂商【答案】：D181.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=6；经二次抽样检得：d1=3，d2=2，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样