建设工程消防合同范本

建设工程消防合同范本建设工程消防工程施工合同发包人（甲方）：________________________________承包人（乙方）：________________________________鉴于甲方拟对_________项目进行消防工程的建设，乙方具备相应的消防设施工程专业承包资质，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______________________________________________________1.2工程地点：_______________________________________________________1.3工程内容：本工程包含但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防专用电话系统、气体灭火系统等消防设施的施工、安装、调试及验收工作。1.4承包范围：_______________________（具体工作内容见施工图纸及工程量清单）。第二条工期2.1开工日期：本工程计划于____年____月____日开工。2.2竣工日期：本工程计划于____年____月____日竣工，并通过消防验收。2.3工期延误：2.3.1因甲方原因（如图纸未到位、场地未移交、停电停水等）导致工期延误的，工期相应顺延。2.3.2因乙方原因（如施工组织不当、设备故障、人员不足等）导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，并按实际延误天数支付违约金。第三条质量标准3.1本工程质量标准必须符合国家现行的《建筑设计防火规范》（GB50016）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）及《消防设施工程施工及验收规范》（GB50666）等国家标准及设计文件要求。3.2乙方承诺所有施工工艺符合国家规范，材料设备符合国家或行业规定的质量标准。3.3工程最终必须通过当地消防救援机构的验收，并取得《建设工程消防验收意见书》。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（￥__________）。4.2支付方式：4.2.1预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的_____%作为预付款，乙方收到款项后开始组织进场施工。4.2.2进度款：工程进度达到_____%时，甲方支付合同总价的_____%。4.2.3验收款：工程通过消防检测机构检测合格，并提交相关验收资料后，甲方支付至合同总价的_____%。4.2.4质保金：剩余_____%作为质量保证金，在质保期满无质量问题后____日内无息退还。第五条材料设备供应5.1甲供材：__________（列出甲方提供的设备清单及品牌型号），甲方应按约定时间提供合格产品，并承担运输及保管责任。5.2乙供材：乙方负责采购的所有消防材料（如报警主机、喷头、阀门、管材等）必须具备国家规定的质量证明文件及3C认证证书。材料进场前，乙方应通知甲方及监理进行验收，验收合格后方可使用。第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务：6.1.1按合同约定支付工程款项。6.1.2提供施工所需的施工图纸及技术资料，并负责组织图纸会审。6.1.3负责协调施工过程中的外部关系（如与总包单位的配合、消防主管部门的沟通协调）。6.2乙方权利与义务：6.2.1严格按照设计图纸、技术规范及操作规程组织施工，确保工程质量。6.2.2负责施工现场的安全文明施工，做好防火措施，对施工过程中造成的人身伤害或财产损失承担全部责任。6.2.3工程竣工后，及时清理现场，向甲方移交完整的竣工资料（包括竣工图、隐蔽工程记录、检测报告等）。第七条工程验收7.1乙方完成施工并自检合格后，应通知甲方及监理进行验收。7.2乙方完成单机调试后，应通知具备资质的第三方检测机构进行系统检测，检测合格后方可申报消防验收。7.3乙方应积极配合甲方办理消防验收手续，确保工程在规定期限内通过验收。第八条安全与文明施工8.1乙方在施工期间必须严格遵守国家及地方的消防安全规定，动火作业必须办理动火证，并采取有效的防火监护措施。8.2乙方应负责施工区域的成品保护，因施工造成的破坏应负责恢复或赔偿。第九条质量保修9.1本工程保修期为____年，自工程正式通过消防验收合格之日起计算。9.2保修范围包括：系统故障、设备损坏、传感器失灵、管道渗漏等。9.3在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行免费维修。因维修给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。第十条违约责任10.1乙方未按期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价_____%的违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除合同。10.2因乙方施工质量问题导致消防验收不通过的，乙方应负责无偿返工，返工费用及由此造成的工期延误由乙方承担。10.3甲方未按期支付工程款的，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款利息。第十一条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十二条其他12.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________