墙面艺术漆装饰合同

墙面艺术漆装饰合同甲方（以下简称“甲方”）：名称：__________地址：__________乙方（以下简称“乙方”）：名称：__________地址：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________墙面艺术漆装饰工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于甲方指定区域内所有墙面（含阴阳角、线条、踢脚线周边）的基层处理、艺术漆施工及现场清理（具体范围见附件《施工区域确认单》）1.4工程内容：（1）基层检查与整改：墙面空鼓、裂缝、起砂等问题处理（费用已含在合同总价内）；（2）批刮防水腻子2遍，每遍干燥后打磨平整；（3）按双方确认工艺（如刮涂、滚涂、喷涂）施工艺术漆X遍；（4）施工完成后现场垃圾清运至物业指定地点。第二条材料供应与质量2.1乙方负责供应全部材料（含艺术漆、腻子、辅材等），需符合：（1）国家《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2020）标准；（2）甲乙方双方签字确认的《材料样品确认单》（含品牌、型号、色号、施工效果）。2.2材料进场前，乙方需提前24小时通知甲方验收，甲方需在24小时内到场；逾期未验收视为材料合格。若验收不合格，乙方需在48小时内更换合格材料，不得影响工期，否则承担延误责任。2.3材料进场后需妥善保管，避免受潮、变质，因保管不当导致的损失由乙方承担。第三条施工要求3.1施工工艺：严格按《艺术漆施工工艺规范》执行，基层平整度误差≤2mm/2m，艺术漆无流挂、漏刷、色差、开裂。3.2现场保护：乙方需对施工区域内的家具、地板、门窗、灯具等进行全覆盖保护（使用专用保护膜），避免污染；施工过程中损坏甲方财物，需按原价赔偿。3.3安全施工：乙方施工人员需具备相应操作经验，遵守施工现场安全规定，因施工导致的人身伤害、财产损失由乙方承担全部责任。第四条工期4.1开工日期：______年____月____日（甲方需提前3天确认场地具备施工条件）4.2竣工日期：______年____月____日4.3工期顺延情形：（1）甲方原因：设计变更、材料确认延迟、现场不具备施工条件（如未清场、水电未通）；（2）不可抗力：自然灾害、政府管制等（需提供证明文件）。4.4工期延误责任：乙方未按约定竣工，每逾期1日按合同总价0.5‰支付违约金；逾期超10日，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项并按总价10%赔偿损失。第五条付款方式5.1合同总价：人民币______元（大写：__________），含材料、人工、辅材、运输、垃圾清运等全部费用，无其他增项（增项需双方书面确认）。5.2付款节点：（1）合同签订后3日内，甲方支付30%预付款：______元；（2）材料进场验收合格后3日内，甲方支付30%进度款：______元；（3）施工全部完成、乙方自检合格后3日内，甲方支付35%进度款：______元；（4）工程验收合格、双方签署《验收单》后7日内，甲方支付剩余5%尾款：______元。5.3甲方逾期付款：每逾期1日按应付未付金额0.5‰支付违约金；逾期超15日，乙方有权暂停施工，工期顺延并索赔窝工损失（每日500元）。第六条质量验收6.1验收标准：符合本合同约定及《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018），与《材料样品确认单》一致。6.2验收流程：（1）乙方施工完成后自检，提交《自检报告》；（2）乙方通知甲方验收，甲方需在3日内到场；逾期未验收视为合格。6.3不合格处理：验收不合格，乙方需在7日内免费返工；返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项并赔偿损失（含重新施工费用）。第七条质保与维修7.1质保期：2年，自验收合格之日起计算。7.2质保范围：因乙方施工质量或材料质量导致的墙面脱落、开裂、变色、起鼓（非甲方人为损坏、外力撞击、使用不当）。7.3维修响应：甲方通知后，乙方需在48小时内到场维修，费用由乙方承担；逾期未到场，甲方有权委托第三方维修，费用从尾款中扣除（不足部分由乙方补足）。第八条违约责任8.1乙方擅自更换材料：甲方有权拒付款项，乙方需按材料价值3倍赔偿，并承担工期延误责任。8.2乙方施工损坏甲方财物：需按原价赔偿，若影响工期需承担违约金。8.3甲方未按约定提供场地：工期顺延，若导致乙方窝工需按每日500元赔偿。第九条争议解决因本合同产生的争议，双方协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同附件（《施工区域确认单》《材料样品确认单》）为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。10.2本合同一式两份，甲乙