2024年工程质量合同

2024年工程质量合同

工程质量合同篇1

甲方：________

乙方：________

甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参与_______工程施工。为明确双方权利义务，共同努

力保证施工平安、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。

一、工程承包范围及内容

二、双方责任甲方：

1。乙方进场前，做好场地的三通一平。

2。桩位的放验线，施工材料的'到位.

3。派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。

4。帮助乙方解决进退场时的运输及吊装。

5。帮助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。

6。负责清除地面及地下障碍物。

7。负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方：

1。依据施工要求，保质、保量、按期完成项目。

2。做好施工原始记录。

3。根据甲方的进度安排施工，听从驻地代表的管理。

4。严格把好质量关，如因乙方施工缘由造成工程质量不合格，乙方必需返工，费用自理。

若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。

5。严格根据操作规程进行施工作业，确保施工平安，如发生事故，乙方自负并解决，与甲

方无关。

三、质量标准根据现行有关规范要求及施工设计图纸施工。

四、综合单价O

五、付款及结算方式本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

________年一月一日

________年一月一B

工程质量合同篇2

发包人（全称）：_________________________

承包人（全称）：_________________________

发包人、承包人依据、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协

商一样，对（工程全称）签定工程质量保修书。

第一条工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,担当本工程质

量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的.卫生间、

房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，

以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：

其次条质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；

发包人（全称）:_________________________

一年一月—日

承包人（全称）:_________________________

一年一月一日

工程质量合同篇3

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,担当本工程质

量保修责任。

质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、地面工程、水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电

气和卫生洁具安装，以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的'其他项目。详细保修的内容，双

方约定参照《建设工程质量管理条例》执行。

二、质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：

1、室内吊顶项目为2年；

2、地坪地砖地板2年；（甲供材料及施工的除外）

3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

4、有防水要求的卫生间、刷房、阳台等，防渗漏为5年；

4、灯具及卫生洁具为2年；

5、其他项目保修期限约定如下：在非人为因素下，本工程所涉及的项目保修二年。

（以上条款不行抗力因素导致除外）

三、保修说明

L属于保修范围的项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约

定期限内派人保修，发包人可以托付他人修理，相关费用由责任方担当。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故窗口后，应当马上到达事故现场抢修（不行抗力

除外）。

3、对于涉及结构平安的非因室内装饰改造引起的质量问题，承包人不担当修理责任。

四、其他

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同

附件，其有效期限至保修期满。

发包人：

承包人：

托付代理人：

法定代表人：

一年一月一日

一年一月一日

工程质量合同篇4

甲：

乙：

依据国务院《建设工程质量管理条例》,为保证在设计运用年限内建设工程质量，工程的建

设单位（以下称甲方）与施工单位（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条本建设工程项目的

质量目标为工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计运用年限内依法终身负责。施工

质量责任人—O

其次条甲乙双方的权利与义务

1.严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2.严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的施工业务活动必需坚持科学、公正、诚信、同等的原则、不得损害国家、集体

的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.发觉对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有刚好提示对方订正的权利和

义务。

5.发觉对方严峻违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议赐予处理并

要求告知处理结果的权利。

第三条甲方的义务

1.甲方向中乙方刚好供应有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

2.甲方向乙方刚好供应建设用地，刚好解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其

他障碍物。

3.甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工

活动。

4.甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以彳环I借口克

扣工程款或拖延工程款的支付。

5.甲方不得明小向乙方举荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

6.甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。

第四条乙方的义务

1.乙方应具备与本工程项目相应等级的‘施工资质证书。

2.乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或

违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

3.乙方必需严格发行施工合同，按投标承诺的施工技术人员刚好到位。施工技术人员原

则上不得擅自调换,如有特别缘由特需调换的，须经业主书面同意方能换人。

4.乙方必需建立工地临时试验室，按要求协作相应的试验险测人员和设备，并取得工地

临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整、统一归档。

5.乙方必需根据工程设计图纸和施工技术规范施工,不得擅自修改工程设计，不得偷工

减料。

6.乙方在施工过程中发觉设计文件和图纸有差错的，应当刚好提出看法和建议。

7.乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、

报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

8.乙方应加强对甲方按合同规定指定选购的材料和设备的检验，对检验不合格的产

品，乙方应拒绝运用。

9.乙方不得示意材料、设备供应单位供应运用不合格或质量低劣的材科、设备。

第五条违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同其次、第三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质

量管理条例》有关规定赐予相应的惩罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济

损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同其次、第三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质

量管理条例》有关规定赐予相应的惩罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济

损失的，应予以赔偿。

第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计运用年限之日止。

第七条本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签

君后马上生效.

第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位T分，

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

地址:地址：

电话：电话：

__________年_______月_______日___________年月________日

工程质量合同篇5

发包人（全称）：____________________________

承包人（全称）：____________________________

发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑

工程质量保修方法》，经协商一样，对（工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,担当本工程质

量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房

间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双

方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：在施工承包范围内的全部项目均属保修

内容一

二、质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基

础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；3.装修工程为/年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7.其他项目保修期限约定妇下:无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包

人不在约定期限内派人保修的，发包人书面通知承包人，在要求日期内（10天内）仍无响应及

落实保修工作的，发包人将自行支配人员进行修理，修理费用经审计后由保修金中扣除。2.发生

紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。3.对于涉及结构平安

的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报

告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人

实施保修。

4.质量保修费用由质量缺陷的责任方担当。因承包方施工质量缘由而返修的，其修理部位保

修期相应顺延。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修金在二年质保期满后无息退还，保修期目工程峻工

验收合格之日起计算。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同

附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日XXXX年XXXX月XXXX日

工程质量合同篇6

甲方：

乙方：

甲乙两方本着互谅互让的原则，综合考虑各方实际状况，就年月日年月日期间，因甲

方出售的.座单元出现工程质量问题需修理处理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方

协商，现达成和解协议如下：

一、甲方赐予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接受并确认。乙方科目再以

座单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，不再要求甲方担当任何相关的责任。

二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份,甲、乙双方各执一份.

甲方（签字）:

乙方（签字）：

签约日期：年月日

签约地点：

工程质量合同篇7

甲方：（公章）

乙方：（公章）

地址：地址：

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

托付代表人：

托付代表人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

叱口-

账号

邮政编码：

邮政编码：

发包人（甲方）：置业有限公司

承包人（乙方）：

甲乙双方于_年_月一日签署了"江南映像"地下室防水工程建立合同，为保证该合同范围

内乙方承建的工程在肯定运用期限内正常运用，维护建筑工程全部者、运用者的合法权益，明确

双方权利与义务，甲乙双方经协商签定本协议。乙方在质量保修期内根据《建设工程质量管理条

例》、《山东省建设工程质量管理条例》及本保修协议担当工程质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

工程质量保修范围包括：“江南映像"小区全部单体地下室防水工程。

二、质量保修期限

质量保修期从工程竣工验收合格后移交之日计起。保修期限内因乙方工程质量问题而保修的，

相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。质量保修期：防水工程为5年；

三、质量保修责任

1、竣工验收后移交前由于乙方爱护不善造成防水卷材损坏及脱落等,均由乙方担当赔偿和

修复责任。

2、在质量保修期内由于乙方工程质量缘由给甲方造成的干脆和连带损失,由乙方担当赔偿

和保修责任，所需费用从工程质量保修金中扣除。

3、属于保修范围内的项目，乙方同意接到甲方或业主通知后派人刚好赶到现场进行修理，

并保证保修质量，否则甲方有权》E寸他人修理，所需费用从工程质量保修金中扣除。

4、乙方需指定专人在现场负责修理工作。在乙方人员到达之前，甲方可实行适当的应急措

施，费用由乙方担当。详细时间如下：

(1)渗水、漏水出现故障等，乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成

修理。

(2)发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。

(3)其他状况下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之曰起二日内

完成通知所涉及之保修，修理项目。

(4)每个修理项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该修理项目本次修理完毕。

所修理项目应保证在六个月内不再出现类似问题。

(5)违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲

方签字认可后即生效，不冉经由乙方确认(乙方将处理状况通知乙方)，因此所发生的一切费用

从乙方保修款中扣除。

(6)乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任，在接到通知后，均遵守上述

时间性要求不问理由地进行修理，并在修理过程中与甲方及业主共同取证，以推断责任缘由，不

属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

（7）修理过程中，甲方将赐予乙方必要的帮助。

四、保修质量

1、每个修理项目完成后要经业主和甲方验收签字方可，所修理项目的保修期限由修理合格

之日起重新计算。

2、修理工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净。

3、如有下列状况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行修理，由此引起的一切费用和

责任由乙方担当。

a:接到甲方返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

b:超过规定的'到场时间后4小时仍未赶到现场;

c:超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方报告；

d:对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

4、因乙方责任造成返修、赔偿的，乙方应根据以下标准赔偿甲方干脆和间接损失：干脆返

修加干脆赔偿的费用在20_元以下的，根据3倍计算；干脆返修加干脆赔偿的费用在20一元以

上的，根据2倍计算。

5、按上述方法计算出的费用总额由甲方书面■口乙方，无需征得乙方书面签收看法即可干

脆从乙方保修款中扣除。

五、乙方修理支配

1、在工程保修期内，乙方必需委派一名全权代表在现场办公，专职处理本工程的修理工作；

如甲方认为该代表不能胜任工作，乙方在接通知后2日内予以更换。

2、乙方保修负责人（默认人为项目经理）：

通讯地址：

电话/手机：

传真：

3、以上内容若有变动需冈好书面通知甲方，否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之

信息。

4、无论修理项目多少，修理人员均应一次到位。

六、质量保修金支付及返还

lo余下的5%工程款作为质保金，保修期满后一个月内无息返还（若有修理，需扣除修理

款）。

2。若甲方垫付修理费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；全部保修款在结算时均

不计利息。乙方不愿支付超额部分的，甲方有权由应支付乙方的其他任I可费用中扣除仍不够的，

以法律手段追回。

七、其他

乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，接着供应适当修瓒艮务，并按最实惠价

收取费用。本保修书：作为施工合同附件，同施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内始终生

效。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

托付代表人：

托付代表人：

电话：电话：

_年_月一日

_年_月一日

工程质量合同篇8

发包人：（全称）_____________________承包人：（全称）

为保证本合同项目约定的完成工程对应的主体在合理运用期限内正常运用，发包人承包人依

据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一样签订工程质量保修书，

承包人在质量保修期内根据有关管理规定及双方约定担当工程质量保修责任.

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围为:_________________________工程项目。

二、质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程约定质量保修期一年；质量保修

期从工程竣工验收合格之日算起。

三、质量保修责任

L属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理

通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可以托付其它人员

修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后应马上到

达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人分析缘由后责成责任人

担当。

3、在国家规定的'工程合理运用期限内，承包人确保工

程质量。因承包人缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损

害赔偿责任。

4、质量保修完成后，同发包人组织验收。

四、质量保修费用

工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。

五、其它

双方约定的其它工程质量保修事项：

本工程质量保修书由施工合同发包人承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，

其有效期限至保修期满.

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：

年月日

工程质量合同篇9

项目名称：

补充协议书

甲方：x有限公司

乙方：x有限公司

由甲方施工的、代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程

室内环境污染物（空气检测）和建筑围护结构的传热系数，由甲方托付乙方检测，经甲、乙双方

共同协商，特补充签订以下协议：

1、该项目检测费用包干价35000元。

2、乙方供应合同全额（按112500元计，多出包干价税点已在包干价中包含，不再另行扣

取）的3%增值税专用发票。

3、付款方式:试验做完后，一次性付清，领取报告。

4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》（SYZB20xx-CF-0414-01）执行，

本协议与合同具有同等法律效力，协议内容与合同不符之处，以本协议内容为准。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人或

其托付代理人（签字）：

法定代表人或

其托付代理人（签字）：

日期：X年X月X日

工程质量合同篇10

工程质量责任合同（建设单位与施工单位）

依据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计运用年限内建设工程质量，工程的建

设单位（以下称甲方）与施工单位（以下称乙方），特订立如下质量责任合同.

第一条

本建设工程项目的质量目标为工程施工单位对本建设工程的施工质量在设计运用年限内依

法终身负责。施工质量责任人。

其次条

甲乙双方的权利与义务

1.严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2.严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的施工业务活动必'需坚持科学、公正、诚信、同等的原则、不得损害国家、集体的

利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.发觉对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有刚好提示对方订正的权利和义

务。

5.发觉对方严竣违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议赐予处理并要

求告知处理结果的权利。

第三条

甲方的义务

1.甲方向乙方刚好供应有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

2.甲方向乙方刚好供应建设用地，刚好解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他

障碍物。

3.甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活

动。

4.甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣

工程款或拖延工程款的支付。

5.甲方不得明示向乙方举荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

6.甲方不得以任何I理由索取回扣或其他好处。

第四条

乙方的义务

1.乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

2.乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违

法分包所承揽的'本工程的项目施工任务。

3.乙方必需严格发行施工合同，按投标承诺的施工技术人员刚好到位。施工技术人员原则

上不得擅自调换，如有特别缘由特需调换的，须经业主书面同意方能换人。

4.乙方必需建立工地临时试验室，按要求协作相应的试验检测人员和设备，并取得工地临

时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整、统一归档。

5.乙方必需根据工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减

料。

6.乙方在施工过程中发觉设计文件和图纸有差错的，应当刚好提出看法和建议。

7.乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报

表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

8.乙方应加强对甲方按合同规定指定选购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙

方应拒绝运用。

9.乙方不得示意材料、设备供应单位供应运用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条

违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同其次、第三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量

管理条例》有关规定赐予相应的惩罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损

失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同其次、第三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量

管理条例》有关规定赐予相应的惩罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损

失的，应予以赔偿。

第六条

本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计运用年限之日止。

第七条

本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署后马上

生效。

第八条

本合同甲、乙双方各执T分，送交双方监督单位Th

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖章）

法定代表人：___________________

法定代表人：______________________

Wit：_____________________

蜘：____________________________

电话：_________________________

电话：____________________________

年_______日

年月________日

工程质量合同篇11

发包人（全称）:

承包人（全称）：

发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑

工程质量保修方法》，经协商一样，对（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规

定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋

面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排

水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期

如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的'卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；

3、装修工程为_______年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年；

5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______年；

7、其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包

人不在约定期限内派人保修的,发包人可以托付他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构平安的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上

向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计

单位提出保修方案，承包人买保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。

五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质星保修书，由施工合同

发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年一月一日

年一月一日

工程质量合同篇12

编号：_________________

致受益人：_________________

鉴于（下称“被保证人"）与你方签订了编号为的（合同或协议名称）,我行愿就上述合同或协

议项下向你方供应如下保证：

一、本保函项下我行担当的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）。（下称"保证金额"）

二、我行在本保函项下供应的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第_________种：

1.本保函有效期至_______年月________日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人质量不符合合同或协议的约定，我行将在收到你方提

交的•本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方

索赔金额：_________________

（一）索赔通知必需以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代

理人签字并加盖公章。

（二）索赔通知必需同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人干脆或间接地支付给你方；

2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知必需在本保区有效期内到达以下地址：

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方

索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;

被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他缘由的抗辩，我行均有权主见。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：

（一）向本行所在地的人民法院起诉。

（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为），根据申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应马上将本保函原件退还我行;受益人未履行上

述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之曰失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：0

十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：________________

负责人或授权代理人（签字；：

签发日期：________________

工程质量合同篇13

托付方（甲方）：

检测方（乙方）:

签订地点：

签订时间：年月日

依据《中华人民共和国合同法》及相关法衢去规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自

愿、同等协商，就甲方》日寸乙方检测事宜，达成以下协议,以兹共同遵守。

第一条工程项目基本信息

1、工程名称：

2、工程地址：

3、设计单位：

4、建设单位：

5、施工单位：

6、建筑内容：

其次条检测事项

检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测.

第三条检测数量

水利检测数量依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-20xx年）、《水利水

电建设工程验收规程》（SL223-20XX年）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——

堤防工程》（SL634-20xx年）等有关规范、规程和国家法律、法规.质量条例进行取样。

第四条检测时间

检测时间从开工日期到完工日期。

第五条检测费用及付款方式

1、检测费：按工程实际造价％（大写：）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二

标段万元，一标段万元，检测最终结算根据设计变更后实际金额为准）。

2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：¥整（大写：整）剩

余款项依据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：¥万元整（大写：整）,乙方检测工程完成

提交最终一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。

第六条甲、乙双方的义务

L甲方的义务：

Q）甲方应指派专人（姓名，骐系电话：）帮助协作乙方的检测工作，为乙方的检测工作供应必

要的支持。

（2）甲方应照实填写托付登记单，供应托付单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、

层数、结构类型等托付信息;依据各种材料相应规范、标准，供应法检试件或样品代表的批量及

数量、样品代表的母体部位、施工时间,见证人等相关信息，信息必需精确无误，以便乙方出具

相应的检测报告。

（3）甲方托付检测的试件或洋品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范

规定的批量要求;应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。文

际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。

（4）办理托付登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。

（5）因甲方托付信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应担当乙方因重复检测发生检测

费用。

（6）非因乙方缘由产生的二次检测费用由甲方另行支付（除下雨大外），质量不合格工程所发生

的二次检测费用，参照四川省物价局、财政厅文件（川价费［20xx年］28号文）规定的收费标准根

据四.1条单项累加计取，由甲方担当。

(7)保证按合同约定刚好支付检测费用。

(8)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、精确性的不合理要求。

(9)甲方送检的项目，只能由乙方出具检测报告，甲方不得另行向其他检测机构送检。

2、乙方的义务：

Q)依据甲方供应的工程名弥、托付信息等，在检测资质许可包围内，对送检的不同材料或

托付的.检测项目，按相应标准规范,出具相关的检测报告.

(2)规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，支酉/金则。

(3)乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公

正、科学、精确的判定.

(4)乙方出具的检测报告必需符合国家规范要求，各类印章齐全，彳颔IJ人、审核人、授权签

字人均应签字，否则报告无效。

(5)乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

(6)乙方对甲方托付的事项负责有保密义务。

(7)对甲方托付乙方所作的全部项目的检测报告，乙方在履行完本合同义务时，向甲方签订

仝部检测项目确认表。

第七条检测报告数量

检测报告一式份。

第八条违约责任

1、甲方逾期支付检测费用的,应按日向乙方支付未付检测费用百分之的违约金。

2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检

测费用。

第九条其他约定：

第十条

1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决;协商解决不成，伊可一方可向成

都市温江区仲裁委员会提起仲裁。

2、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同书一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效

力。

4、本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方（托付单位）：

法定代表人或托付代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

乙方（检测机构）：

法定代表人或托付代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

工程质量合同篇14

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑

工程质量保修方法》，经协商一样，对_________________________（工程全称）签定工程质量

保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质

量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房

间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双

方约定的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限。

2.、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__________年。

3.、装修工程为_________年。

4.、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年。

5.、供热与供冷系统为______________个采暖期、供冷期。

6.、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____________年。

7.、其他项目保修期限约定如下：