防火门窗安装工程分包合同

工程

分包合同

(防火门制作、安装工程)

合同编号：合同C45**—(20**)—00*****-专业分包00*

承包人：中建四局第五建筑工程有限公司

分包人：________________________________

签订日期：_______________________________

防火门制作、安装工程分包合同

编号：CSCEC45**—（20**）—00*****-专业分包00*

发包人（甲方）：中建四局第五建筑工程有限公司

通讯地址：____________________________________

法定代表人：林开元

签约代理人：______________

联系电话：________________

承包人（乙方）：______________________________

住所：________________________________________

法定代表人；______________

签约代理人：______________

营业执照号码及发证机关：

复审时间及有效期：一年—月日

资质证书号码及发证机关：

资质专业及等级：______________________________

更审时间及有效期：年月日

安全生产许可证号码及发证机关：

复审时间及有效期：年月日

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程钢质防火门及地下室防火门

制作、安装工程分包给乙方施工。为使双方更好地履行合同条款，便于现场施工管理，双方

在确保工程质量、施工进度、安全生产、文明施工的前提下，严格按照建设单位及甲方的要

求顺利完成工程施工，经双方协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，

订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：钢质防火门及地下室防火门制作及安装工程。

2、工程地点：____________________________

二、承包范围

1、工程暂定L具体以甲方指定工作面、工作内容为准）设计图纸范围内属

于甲方（含设计变更）的钢质入户门及地下室防火门工程安装工作，图纸所包含的全部工作

内容。本合同的订立已经充分理解图纸所示并能满足其功能性要求的全部工作内容。乙方须

在质量、工期、安全文明及配合方面达到甲方及业主方要求。

2、施工过程中必须按照防火门施工规范、强制条文和甲方、业主认可的施工材料认真组

织、精细施工。施工完成提供给甲方的产品是经过业主、监理及有关部门验收合格的最终使

用产品，防火门承包范围包括但不限于以下内容：

2.1、防火门的制作、运输、安装（包含五金配件、闭门器、防火锁、防火合页、防火胶

条、插锁、螺钉等材料）、装卸车等。

2.2、完成其承包范围内所有按规定要求进行的材料的检验、试验、送检、取样等；

2.2、为完成本合同约定的责任范围内而发生直接或间接的所有材料费、人工费、中小型

机械费、附材费、文明施工、CT标准、成品保护、安全防护、卫生防疫、工机具费用、报酬、

现场管理费、企业管理费、安装后按照国家要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的

费用、与其他分包商的配合照管费、所有的风险费、各种保险、利润、税金、直接劳务费等

一切费用均应包含在人、材、机综合单价内，以及售后保修费用等一切合同范围内在防火门

工程移交物业管理前的一切费用；

2.4、图纸的深化设计费用及按照合同要求乙方免于计量支付的设计变更、工程泠商费用，

安装验收完成前的一切垂直及水平运输费用（我方提供塔吊及施工电梯），临电、临水的接驳

及使用费用，消防检测费用，半成品及成品保护费用，为承担本工程施工并验收合格而需要

发生的其它成本支出。施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险。

3、现场用电用水：甲方负责提供施工现场用电的主电源，并根据施工需要分别在相应楼

层设置固定配电箱（二级配电箱），固定配电箱以后的分配电箱、开关箱、电缆电线、照明灯

具〈含碘鸨〉）由乙方自行负责。甲方根据施工需要在相应楼层设置固定水龙头：固定水龙头

之后的用水工作及所需的人工和全部材料，均由乙方自行负责。乙方现场的用电用水必须接

受甲方的统一管理和监督。

4、乙方管理人员及现场施工人员吃住问题由乙方自行承担

出图纸约定部分未经甲方书面批准确认不予计量），卷帘门工程量计算方式为：以洞口宽*（洞

口高+0.6m）o

3、乙方采用综合单价包干的方式进行施工承包，该承包价格包含人工费、材料费、机械

费、扰民及民扰等费用、风险费、利润、规费、税金、配合其它专业施工所需配合协调费以

及合同明示或暗示的所有责任，义务和风险等为完成本工程承包范围内全部工作内容所发生

的一切费用。具体价格如下：费（塔吊、井架除外）、措施费、管理费、赶工费、劳保费、保

险费、二次搬运费、安全文明施工费、冬雨季施工费、夜间施工费、涨价风险费、停窝工损

失、进出场费、消防检测费用等。

防火门合同综合单价清单

工程单价组成

序单数量合计

分部名称品牌具体内容及部位

a安装

号位（m单价金额金额金额

单价

）

钢质甲级

1防火门M2

（成品）

甲级木质

2M2

防火门

乙级木质

3M2

防火门

丙级木质

4M2

防火门

特级防火

5M2

卷帘门

合计

1、卷帘门工程量以洞口宽*（洞口高+0.6）计算，防火门以洞口尺寸计算；2、木质门框为钢质；3、门缝填

缝材料（细石碎）由甲方提供材料，乙方施工；4、付款方式：可协议货到工地60%,质保金5%,一年为期

注：1、上表中防火防盗的具体样式、材质、五金及颜色按业主方封样的样品为准。五

金配件品牌为,机电品牌为,机电必须提供三箱电才能工作。

2、以上数量为暂定数量，乙方不得以数量的增减而向甲方提出单价调整的要求，结

算数量以甲方和业主方确认合格的数量为准。

3、木质门槛为钢材，木质防火门为免漆板，门缝填缝甲方提供材料，乙方负责施工。

4、综合单价说明：

（1）、包承包范围内的所有工作内容及安装材料。包含安装费、制作费、完成工程所需

的多次搬运费、临时设施费、安全文明施工费、施工措施费、水平运输与垂直运输、成品保

护费、住宿费、劳保用品费、政府部门竣工验收费（含消防验收）、包现场电工（持证）、包

设计变更（由于设计变更导致的返工现场签证）、质保金、施工管理费、利润、门框内填充稀

释混泥土、乙方按约定提供发票及其他税金、赶工措施费、售后服务费等为完成本工程而发

生的所有费用。

（2）、此综合单价为固定价，乙方对于所设计图纸及报价项目的工作内容、材料品牌、

样板及数量等负全责，不再因工期延长、材料涨价及人工费市场价变化、报价漏项等作出任

何调整。

（3）、乙方应在视察现场，在全部考察并接受施工现场的条件（包括工地周围环境、交

道道路、现场地质条件、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，

并考虑施工技术措施、安全围护、文明工地施工措施等因素）的前提下签订合同，合同签订

后，不得在进入施工现场后再向甲方提出任何要求和其他施工条件，不得以此理由增加任何

工程款及拖延工期。作为一个有经验的分包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，乙方

均应在报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。并确认接受本工程施工现场的条件，

一旦进入施工现场后不得再向甲方提出任何要求和其它施工条件。并在签约前已完全明了本

工程施工过程中将会遇到市场物价的波动、与其他施工单位的协调、配合及现场实际情况对

乙方施工可能带来的一切影响，以上单价已完全考虑了市场人工、物价等各种因素波动对价

格所产生的影响。

(4)、按照施工及验收规范负责防火门套与墙之间缝隙的填塞，保证不渗漏，不变形，

若由于防火门缝隙填塞不密实造成渗漏等问题乙方无条件进行处理，造成的一切损失均由乙

方自行承担。甲方提供乙方现场所需水电、砂、水泥材料。

五、保证金

合同签订之H起7个工作H内，乙方向甲方交纳万元的保证金，其中签约保证金

5玳农民工工资保证金45%、履约保证金50%。工程施工完毕且全部满足合同对工期、质量、

安全的要求，甲方在一周内无息退还全额保证金。

六、工程款支付

1、本工程无预付款，甲方根据乙方每月(或节点)完成并经确认的工程量按月支付进度

款。乙方每月完成的工程量须经甲方审核，在确认乙方完成产值后的次月支付该工程月进度

产值的80乳经甲方审核的每月进度工程量只是甲方支付进度款的暂定工程量，不作为甲、

乙双方结算工程量；

2、节点支付：货到现场支付到场验收合格数量价款的60机乙方承包范围内工作全部施

工完成，支付至安装合同总价的&5机通过甲方、监理、业主及消防部门等相关部门验收合格

后，双方办理结算，并支付至已完工程的95%,竣工验收工作需在半年内完成；剩余5%为质保

金，在质保期满，乙方完成保修工作后，甲方在10个工作日内无息支付质保金。在质保期间

如果发生维修费用，甲方可在质保金中扣除相应金额后，在7个工作日内再向乙方无息支付剩

余质保金。

2、甲方每次向乙方支付工程款前，乙方需向甲方提供符合当地税务要求的发票。

3、工程款的支付与质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支

付该部分工程款。

4、各种对乙方的违约金及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。

5、乙方指定以下账户为本合同项下的收款账户，若有变更，乙方提前15日以书面形式告

妇甲方:

开户单位：______________________________

开户银行：_______________________________

帐号：

七、质量要求：

1、本合同规定山乙方承包及结算范围内的各项工程应按甲方、业主方确认的样品（包括

材料品牌、规格、种类、颜色等）、设计图纸、设计变更、有关规范和标准、有关规定进行施

工和验收，工程质量必须达到现行国家验收合格标准,施工质量最终以质监及有关部门的检

测认定为准。

2、乙方应按有关规范、设计要求及甲方的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查

提供便利的条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料，并按检查结果进行

整改。

3、分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方、监理及业

主，并提供有关合格资料，经甲方、监理及业主的验收合格并签字后即可进行隐蔽。

4、如乙方不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质

量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合本合同规定，甲方有权勒令乙

方暂停施工，乙方必须立即停工整改，一切责任及损失由乙方承担。

5、建筑图中所示的甲、乙、丙级钢质防火门技术标准要求；

1）钢质防火门：

a）门框、门板及加固件：要求采用优质冷轧薄钢板；门体厚度大于45mm，门框料厚度

要求大于L2min,门扇面板厚度要求大于或等于0.8uini,加固件采用1.2~L5mm厚

钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于3.0mm。

b）门扇和门框内填充耐火材料：填充珍珠岩填实。

c）喷涂要求：采用喷漆，颜色待定.乙方在加工前提供色卡给甲方确认°防火门表面

应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流

淌等现象。

d）门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

e）双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。

f）门框宜设密封槽。槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。

g）焊接要求，焊接应该牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象，外表面塞焊

部位应打磨平整。

h）五金：门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁，复合防火玻璃、闭门器及顺序器

等，拉手选国产品牌，闭门器、顺位器、轴承合页按国产优质品牌报价。

i）单扇防火门安装闭门器，双扇防火门应加设顺序器。

j）质量要求：防火门的安装必须保证正面和侧面的垂直度，使安装后的防火门开启灵

活，门框应焊接牢固。要求防火门结构合理.、整体性好、闭合严实，强度高、变形

小。门扇表面要求平整光滑、美观新颖、开启灵活、坚固耐用。在闭门状态下，门

扇应与门框贴合，其搭接量不得小于10mm。

k）耐火级限：防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达

到设计所要求的耐火极限方可使用，甲级防火门的耐火级限不应小于1.5h,乙级防

火门不得小丁LOh、丙级防火门不得小丁0.6ho

1）质量证明资料和验收：按规范要求进场前提供产品的质量证明资料，并服从总包和

监理的管理，做好一切报验和检测工作，配合总包单位做好各种验收工作。

m）报标时提供样品（含五金）要求封样。要求提供安装图，并说明需总包配合的条件。

n）样板要求：在业主指定的部位做样板，如果五金配件和安装形式，施工质量不合格,

乙方应再进行更改，直到甲方、业主方认可为上。

o）要求乙方配合消防验收工作，包括防火门、防火卷帘门的调试和验收，资料的提供

等，并负责防火门及防火卷帘门的验收通过。

P）安装详图：要求提供安装图，并详细说明需总包配合的条件。请按门的型号分别作

深化设计，注明每个型号的五金件配置品种及数量，以及该种门的使用部位，注明

材料的各项技术指标及安装工艺。

八、安全及文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接

受行业及甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，对查出的问题

应及时予以整改，消除事故隐,患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，

由乙方承担。

2、在本工程进行期间，因乙方未按有关安全操作规程、规范施工所发生的安全事故，责

任由乙方承担，乙方对发生与本工程有关的或本工程引致的人身伤亡及财产损失、损坏负责,

必须承担其费用、责任、损失、索赔或诉讼等经济、法律责任，并须确保甲方免负该等责任。

3、乙方在施工期间，必须严格执行国家及省建设工程文明施工管理规定，以及

甲方文明施工要求的规定。如果由于乙方管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处

罚，其发生的费用及损失均由乙方自行承担。

4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，落实安全生产责任制，确保安全生产措

施费不低于国家和工程所在地政府要求的标准，并按照不低于国家和地方相关规定的标准配

备专职安全生产管理人员（名单和资格证须报甲方备案），施工现场严格按照《建筑施工安全

检查标准》（JGJ59-2011）以及《中建四局建筑施工现场安全防护设施标准化图集》组织施工,

并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，消除事故隐

患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，同时，乙方还

应无条件接受甲方的处罚，并赔偿甲方因此而遭受的包不停工和工期延误在内的一切损失。

5、安全事故：若乙方人员发生重大伤亡及其他安全事故，双方均应尽力抢救，并保护好

现场。乙方应自行按国家有关规定对伤亡事故中的工伤职工或家属进行经济补偿，甲方不负

任何经济和法律责任。同时，甲方有权对乙方的事故处理情况进行监督，若发现乙方对事故

避不处理或处理不当，则甲方有权代乙方与伤亡事故中的工伤职工或家属进行协商，并从拟

支付乙方的工程款项中扣除应当支付的事故费用，乙方对此不得有任何异议。

6、乙方承包范围内的安全文明施工所需的所有安全用品、用具（包括但不限于安全帽（由

甲方统一采购，费用由乙方承担）、保险绳、胶于套、上下人梯用脚踏板）均由乙方负责提供。

若乙方不按规范提供相关安全用品、用具，甲方有权代为购买并发放，并在实际采购费用基

础上另加2%（采保费）向乙方计取费用。工作服由甲方统一购买后发给乙方，费用按实际

发生额计算并由乙方承担。

7、甲方有权对乙方进行安全文明施工监督检查，乙方应为此提供便利条件。视情节严重

程度和影响大小，乙方按照1000元/次/例支付甲方违约金，并就存在的不符合安全文明施

工要求的事项进行整改或停工整改；否则，甲方有权自行做出安排，发生的所有费用由乙方

承担。如因乙方原因导致停工、整改，则乙方除了承担发生的所有费用外，还应无条件接受

甲方的处罚，并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。

8、乙方人员发生工伤及其他伤亡事故均由乙方负责处理和承担所有费用，乙方对安全方

百的费用实施包干，已包括在本合同单价内，不得向甲方另外要求。若工人家属向甲方索偿,

甲方将在乙方保证金中或在支付乙方的工程款中扣除，乙方不得有任何异议。

九、双方的权利和义务

（一）甲方的权利及义务

1、按本合同约定支付工程款。

2、负责提供垂直运输机械，乙方货到项目现场指定位置后，由甲方提供垂直运输机械。

3、甲方委派（手机号码：）负责本工程的施工管理工作，对分包进

场作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常的监管工作。

4、对乙方的施工进行安全监督、检查、对违章或事故进行追究。

5、审核乙方的施工组织设计及施工方案，对乙方进行正常施工中的工期管理，汇总乙方

验收和竣工资料。

6、甲方不负责入户门的保修责任，因乙方自身原因造成的安全或质量事故及其相应责任

由乙方负责，甲方不承担与之相关的任何责任。

7、乙方已安装完毕的入户门，甲方进行交叉作业时应小心保护，由丁甲方施工造成进户

门损坏，由乙方修复，费用由甲方承担。

8、负责协调其他相关事宜。

（二）乙方权利及义务

1、乙方委派同志为驻工地代表，负责合同履行，解决具体事宜。联系电

话：O

2、乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免

于承担因此产生的任何责任。

3、执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

4、本工程为整体项1=1发展中的一环，在各方面均须与其他工程有所配合和协调。乙方须

清楚明了此项，并保证会在甲方的指示下全面与有关单位配合和协调。

5、不能阻碍通道及他人的施工场地。

6、不能滥用或破坏甲方提供的设施.

7、除甲方批准外，乙方不得允许工人在工地上住宿。

8、遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和建设方的指令，按照施工图纸、设计变更单、

图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

9、从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对红线

周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，若造成破坏，相应费用均由乙方负责。

10、按合同约定内容，为本工程提供配合和管理，参加相关工程验收和竣工验收，并对

本工程的施工质量和工期负责。如超政府相关部门规定时间施工，造成周边居民投诉，则每

有效投诉一次，乙方向甲方支付违约金人民币5000元。

11、已完工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏,

乙方自费负责修复（不包括甲方工人人为损坏）。

12、合同规定山乙方完成和提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变

更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用

（另加20%的管理费）从乙方当期工程款中扣回，影响工期的责任及费用由乙方负责。

13、凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关

损失。

14、工程完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清。

15、在工程施工过程中以及工程移交一年内，由丁乙方责任出现质量问题、安全事故或

者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程

的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付5万元违约金。

16、乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格

履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

17、对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

18、乙方必须保证具备承担本工程所必要的资质，并承担因此产生的所有责任及经济损

失，乙方承担包工期、包材料、包质量、包验收、包安全、包文明施工、包税金等所需的一

切费用等。

19、乙方根据施工图及甲方所确认的防火门及防火防盗门尺寸，结合现场的实际门洞尺

寸，提供统一防火门及防火防盗门安装所需尺寸给甲方，若因乙方未按照施工图及甲方所确

认的尺寸制作，安装后缝隙超过5公分，导致安装后留下的洞口需甲方增加塞缝用工及材料，

该项费用由乙方承担“反之若甲方门洞尺寸过大或过小,未按施工图门洞尺寸施工，由乙方

根据现场实测情况提前书面报甲方处理，以保障防火门能正常安装。

20、乙方自行解决管理人员及工人的食宿。费用不再另行增加。

21、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜

绝民工就劳务报酬上访事件的发生。按甲方的要求建立工人工资卡，按报甲方人员花名册一

人一卡。若发生劳资纠纷时，乙方应采取积极稳妥的方式，将问题和矛盾化解在萌芽状态，

避免事态的进一步扩大"当接到工人反映拖欠工资时，不得以任何理由或借口回避、推委、

拖延。如果发生由于乙方原因不支付或少支付工人工资而导致乙方工人投诉到甲方的，甲方

有权要求乙方自身尽快解决或采取有效措施协助其解决，并且每发生一次投诉，甲方有权要

求乙方按2000-5000元/人每次的标准向甲方支付违约金。

22、乙方必须保证不拖欠民工工资，若有拖欠，甲方有权从乙方进度款或结算款中扣除

所欠民工工资部分用于支付民工工资。向M甲方向乙方收取支付费用的20%作为管理费。

23、乙方人员无论何种原因有围攻项目部、阻工、哄抢工地材料及机械设备、对甲方人员

进行人身攻击、威胁等其他扰乱施工秩序的行为之一的，视为乙方违约。乙方须承担50000〜

190000元/次的违约金。

十、违约责任

1、当发生下列情况时，视为甲方违约。

1）甲方无合理理由而不按时支付工程款；

2）甲方无合理理由而不支付工程竣工结算价款；

3）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、当发生下列情况时之一时，视为乙方违约；每发生一次应支付违约金人民币叁拾万元

整。

1）乙方原因不能按照本合同约定的工期或甲方、建设方、监理同意顺延的工期开工、完

工或竣工；

2）在施工过程中，如果乙方未按照经甲、乙、建设方及监理单位共同制定的阶段性施工

计划完工或竣工；

3）因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；

4）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

十一、解决合同纠纷方式

1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解.当事人

不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可向甲方所住所地法院提起诉讼。

2、双方发生争议后，在争议解决之前，甲方可要求乙方继续施工，乙方不得拒绝。

十二、合同的变更终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向建设方交付竣工工程,

竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，乙方应当懈行通知、协助、保密等义务。

十三、其他

1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

附件：1、安全管理协议书

2、质量保修书

甲方:乙方：

签约代表:签约代表:

签约时间：

附件1:

安全生产协议书

中建四局第五建筑工程有限公司（以下简称甲方一）

_______________________________（以下简称乙方）

经协商，甲乙双方在已经签订的工程防火门J2程范围内,另签订本安全生产管

理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条

例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59-2011

《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。

第二条双方共同遵守甲方各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安全健康和环境管理

体系手册和程序文件。

第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，

乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。

第四条甲方的安全责任、权利、义务

1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。

2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。

3、按照施工组织设计对乙方进行总的安全技术交底，并交代施工现场的基本情况、危险

点。

4、工程安全防护、文明施工措施由乙方负责实施，费用含在合同单价中；作业人员个人

使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）由乙方自购，采购前必须提供样品给甲方确认，

须经甲方现场检查验收后方可使用，费用由乙方承担。

5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。

6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。

7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督

检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。

8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包合同，

责令乙方限期退场。

9、按照规定甲方要求乙方为其进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

10、当乙方不服从安全生产指挥、违章作业时，甲方可以按照项目安全生产奖罚规定,

直接在工程款中扣除；当乙方不按照施工组织设计和专项施工方案落实安全防护、文明施工

措施时，甲方可以另行安排专业施工队伍完善安全防护、文明施工措施，费用由乙方承担，

从工程款中扣除。

第五条乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方工程负责人应对本工程安全生产负责。

2、按照规定要求提交《建筑施工企业资质证》、《安全生产许可证》等证件给甲方备案，

在证照许可范围内承揽分包业务。根据法律法规耍求和自身特点，建立健全安全管理体系，

结合分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制

度。

3、按照规定配备专职安全管理人员。

安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核

合格证，证件报甲方备案。

4、负责所雇用特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人

证相符，证岗吻合，负责对进入本现场施工作业人员购买意外伤害保险。费用均自行承担。

乙方进入施工现场必须持证上岗，严禁无证上岗。乙方必须加强自身安全意识教育，严格遵

守一切安全操作规定，做好安全防护设施。由乙方原因造成的一切安全事故与责任及费用全

部由乙方承担。

5、按照甲方要求对施工班组进行有针对性的安全技术交底（交底记录报甲方各案），合

理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

6、对所雇用人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、

整改等活动。未经乙方三级安全教育的工人，一律不准进入施工现场作业。

7、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。

8、保证施工组织设计和专项施工方案中各项安全保护、文明施工措施落实到位，保证安

全生产，文明施工所需费用，对甲方提出的安全生产、文明施工整改要求及时执行。

9、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

10、提供机器设备的安全检测合格证和使用许可证。

11＞严禁工人在工地内打架斗殴，违者相关班组将给以重罚处分。

第六条事故调查处理

1、发生因工重伤或死亡事故，山甲方牵头，甲乙双方参加