市政道路工程施工合同

市政道路工程施工合同甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系方式：[甲方联系人及电话]乙方（施工单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]资质等级：市政公用工程施工总承包[X]级联系方式：[乙方联系人及电话]一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称，如XX市XX路（XX大道-XX街）市政道路工程]2.工程地点：[具体施工地点，明确起止桩号或路段]3.工程范围：-路基工程：含清表、土方开挖/回填、路基压实、路床整形（符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008要求）；-路面工程：机动车道（AC-13C沥青混凝土面层+ATB-25沥青稳定碎石基层+水泥粉煤灰稳定碎石底基层）、非机动车道（AC-10沥青混凝土面层+水泥稳定碎石基层）、人行道（透水砖铺装+水泥稳定碎石基层+砂垫层）；-附属工程：雨水管网（DN300-DN1200钢筋混凝土管铺设，含检查井、雨水口）、污水管网（DN200-DN600HDPE双壁波纹管铺设）、路灯基础及管线预埋、交通标志标线（含警示桩、减速带）、绿化隔离带土方回填及种植土铺设；-其他：施工范围内临时交通导改、围挡设置、扬尘控制设施等。4.工程结构类型：城市次干路，设计时速[X]km/h，路面结构层总厚度[X]mm。二、工期1.总工期：[X]日历天（含节假日及雨季施工）；2.开工日期：[暂定日期，以甲方签发的《开工令》为准]；3.竣工日期：[暂定日期，按开工令顺延总工期]；4.工期调整：-甲方原因（未按时提供场地、图纸变更、付款延误）：工期顺延，乙方需在事件发生后7日内提交顺延申请，甲方14日内确认；-不可抗力（地震、暴雨红色预警停工、政府指令停工）：工期顺延，乙方需提供气象/政府证明，双方各自承担损失；-乙方原因（施工组织不当、质量返工、材料供应延误）：工期不顺延，每延误1天按合同价万分之三支付违约金，累计不超过合同价5%。三、质量标准1.符合国家及XX市现行市政工程施工规范（CJJ1-2008、GB50092-96、DBXX/XXX-XXXX等）；2.工程质量等级为合格，通过甲方组织的竣工验收及市政主管部门备案；3.主要材料（沥青、水泥、管材、透水砖）需提供出厂合格证、检验报告，经甲方及监理见证取样复试合格后方可使用；4.隐蔽工程（路基压实、管网铺设、管线预埋）需经甲方、监理联合验收签字后，方可覆盖施工。四、合同价款1.合同形式：固定总价合同，合同价款人民币[大写金额]元（¥XXXXXXX.00）；2.价款包含范围：人工、材料、机械、管理费、利润、税金（9%增值税）、文明施工费、环境保护费、临时设施费、交通导改费、风险费（含材料价格波动、人工成本变化）；3.价款调整：仅因甲方书面变更指令、索赔（经双方确认）可调整，其他情况不作调整。五、双方权利义务（一）甲方义务1.开工前15日内办理施工许可证、占道施工许可、交通导改审批等手续；2.开工前7日内完成施工场地“三通一平”（通水、通电、通路至施工现场，场地内障碍物清除）；3.提供施工图纸8套、地质勘察报告3份，组织图纸会审及技术交底；4.委派[甲方代表姓名]为现场代表，负责签证、协调及验收；5.按合同约定支付工程款；6.组织竣工验收（含设计、监理、勘察单位），验收合格后15日内签署《竣工证书》。（二）乙方义务1.配备符合资质的管理人员（项目经理[姓名，二级市政建造师]、技术负责人[姓名，高级工程师]），进场前提交资质证书复印件；2.编制《施工组织设计》《交通导改专项方案》《扬尘控制方案》，经甲方及监理审批后实施；3.文明施工：设置高度2.5m以上围挡（含夜间警示灯），配备雾炮机、洒水车控制扬尘，噪音排放符合GB12523-2011标准（夜间22:00-6:00禁止施工，特殊情况需甲方审批）；4.安全施工：办理施工人员意外伤害保险（保额不低于50万元/人），落实安全生产措施，若发生安全事故（除甲方原因），乙方承担全部责任及费用；5.成品保护：施工期间及保修期内负责成品保护，因保护不当造成损坏的，乙方无偿修复；6.资料管理：竣工后10日内提交完整竣工资料（竣工图、质量检验记录、隐蔽工程验收单等）6套。六、工程款支付1.预付款：合同生效后15日内，甲方支付合同价10%（¥XXXXXXX.00），乙方需提供等额银行预付款保函；2.进度款：-路基工程完工验收合格后，支付至合同价30%；-路面基层完工验收合格后，支付至合同价60%；-路面面层及附属工程完工验收合格后，支付至合同价85%；3.竣工结算：竣工验收合格后30日内，乙方提交结算资料，甲方20日内审核确认，支付至结算价97%；4.质量保证金：结算价3%（¥XXXXXXX.00），保修期届满后15日内无息支付；5.付款要求：乙方每次申请付款需提供合法增值税发票，甲方10日内审核支付。七、质量保修1.保修期：-路基、路面工程：1年；-雨水/污水管网、路灯基础：2年；-交通标志标线、透水砖铺装：1年；2.保修责任：保修期内出现质量问题，乙方接到甲方通知后24小时内到场维修，7日内修复完毕（紧急情况4小时到场），费用由乙方承担（因甲方使用不当除外）；3.若乙方未按时维修，甲方可委托第三方维修，费用从质量保证金中扣除，不足部分由乙方补足。八、违约责任1.甲方违约：未按时支付工程款，按应付未付金额日万分之五支付违约金；未按时提供场地/图纸，导致工期延误的，赔偿乙方窝工损失（按人工单价×窝工人数×窝工天数）；2.乙方违约：工程质量不合格，整改直至合格，承担整改费用及工期延误责任；未履行文明施工义务被政府处罚的，乙方承担全部罚款及损失；3.合同解除：一方严重违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同，违约方支付合同价10%违约金，并赔偿对方实际损失。九、争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。十、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至质量保修期满后失效；2.本合同一式[X]份，甲方[X]份，乙方[X]份，监理单位[X]份，具有同等法律效力；3.附件（为本合同组成部分）：施工图