市政人行天桥施工合同

市政人行天桥施工合同甲方（建设单位）：[建设单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[建设单位地址]乙方（施工单位）：[施工单位全称]法定代表人：[法定代表人姓名]资质等级：[市政公用工程施工总承包三级及以上符合要求的资质]地址：[施工单位地址]一、工程概况1.1工程名称：[具体市政人行天桥名称，如XX路与XX路交叉口人行天桥工程]1.2工程地点：[XX市XX区XX路与XX路交叉口]1.3结构形式：钢箱梁主桥+混凝土圆柱墩+钻孔灌注桩基础，桥面含沥青铺装、人行道板、防护栏、照明及排水系统1.4工程范围：-基础：钻孔灌注桩、桩头处理、承台浇筑；-墩台：圆柱墩、盖梁施工；-梁体：钢箱梁制作、运输、吊装、焊接、防腐；-桥面：沥青铺装、伸缩缝、人行道板铺设；-附属：防护栏、照明、排水、梯道/坡道、警示标志；-临时设施：施工围挡、临时水电接驳、降尘降噪措施。1.5质量标准：符合《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）、《市政公用工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），工程质量合格。二、合同工期2.1计划开工日期：[YYYY年MM月DD日]（以甲方书面开工通知为准）2.2计划竣工日期：[YYYY年MM月DD日]2.3总日历天数：[XXX天]（含法定节假日）2.4工期调整：-甲方原因（场地未交付、图纸延误、变更）：工期顺延，甲方承担窝工/机械闲置损失；-不可抗力：工期顺延，双方按第十一条承担损失；-乙方原因（施工组织不当、材料延误）：工期不予顺延，乙方承担逾期责任。三、合同价款与支付3.1价款形式：固定总价合同（含材料价格波动、人工成本变化等风险）3.2合同总价：人民币[XXXXXX元]（大写：[人民币XXXXXX元整]）3.3价款包含：人工、材料、机械、管理费、利润、税金、安全文明施工费、缺陷责任期保修费等全部费用。3.4支付节点：-预付款：合同生效后7日内，支付总价10%（乙方提交履约保函后）；-基础验收合格：支付20%；-墩台验收合格：支付20%；-梁体吊装验收合格：支付25%；-桥面及附属验收合格：支付20%；-竣工结算：验收合格后30日内，支付至结算价95%；-保修金：结算价5%，缺陷责任期满14日内无息退还。3.5逾期支付：每逾期1日，按应付未付金额的LPR支付利息；逾期超30日，乙方有权停工，损失由甲方承担。四、双方责任4.1甲方责任：-开工前7日完成“三通一平”（水、电、路通，场地平整，障碍物清除）；-办理施工许可证、占道许可等行政审批手续；-提供施工图纸、地质报告及技术交底；-委派现场代表（职权书面明确），负责签证、验收；-按时组织验收、支付工程款。4.2乙方责任：-按图施工，保证质量合格、按时竣工；-提交施工组织设计（含吊装、临时用电方案），经甲方审核后施工；-办理施工人员工伤保险、意外伤害险；-现场安全文明施工：2.5米以上围挡、夜间警示、降尘降噪；-材料进场前报甲方验收（需提供合格证、检验报告）；-成品保护至竣工交付；-承担施工安全事故全部责任；-不得擅自转包，分包需甲方书面同意（乙方承担连带责任）。五、质量与验收5.1工序验收：每道工序自检合格后报甲方验收，隐蔽工程（桩、钢筋）需提前24小时通知验收，未验收不得隐蔽。5.2竣工验收：乙方提交竣工报告及资料后15日内，甲方组织验收；合格则签署确认书，不合格乙方返工至合格（承担费用及工期）。5.3缺陷责任期：2年（自验收合格日起），乙方接到维修通知24小时到场、72小时完成维修（不可抗力/甲方使用不当除外）。六、变更与签证6.1甲方出具《工程变更通知单》，乙方不得擅自变更；6.2变更价款：按甲方确认的市场价格调整（无约定单价时）；6.3签证：乙方7日内提交《签证单》（附证明），甲方5日内确认，逾期视为认可。七、违约责任7.1甲方违约：-场地/图纸延误：赔偿窝工损失（每人每天[XXX元]、机械台班费）；-逾期验收超15日：视为合格，支付剩余工程款；-擅自解除合同：支付总价10%违约金，赔偿已完工程费用。7.2乙方违约：-质量不合格：返工至合格（承担费用及工期），仍不合格则甲方解除合同（退还已收工程款+10%违约金）；-逾期竣工：每日按总价0.05%支付违约金，超15日甲方解除合同；-安全事故：承担全部责任及第三方损失；-擅自转包：支付总价10%违约金，甲方解除合同。八、不可抗力8.1定义：地震、洪水、政府指令停工等不能预见/避免的客观情况；8.2处理：双方7日内提供证明，工期顺延；甲方承担已完工程损失，乙方承担自身机械/人员损失。九、争议解决协商不成的，向[工程所在地]人民法院提起诉讼。十、其他10.1保险：乙方办理工程一切险（含第三者责任险），费用含在合同价中；10.2竣工资料：验收合格后15日内提交[X]份符合城建档案要求的资料；10.3合同生效：双方签字盖章