房屋装修标准合同范本合同三篇

房屋装修标准合同范本合同三篇篇一甲方（业主）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________乙方（施工单位）：单位名称：__________________营业执照编号：__________________地址：__________________鉴于甲方需对位于__________________的房屋进行装修，乙方同意承接该装修工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：__________________2.工程面积：__________________3.装修风格：__________________4.装修预算：__________________5.装修工期：__________________二、工程内容1.装修项目：__________________2.施工图纸：__________________3.材料品牌、型号、规格、颜色：__________________三、工程款支付方式1.付款方式：分阶段支付2.付款节点：（1）合同签订后，支付合同总金额的10%作为预付款；（2）施工过程中，每完成一定工程量，支付该部分工程量的20%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的70%；（4）工程保修期满后，支付保修金。四、施工进度及验收1.施工进度：按照工程进度计划进行，如遇特殊情况，双方应协商调整。2.验收标准：按照国家相关标准和施工图纸进行验收。3.验收时间：工程竣工验收合格后，双方约定具体验收时间。五、质量保证1.乙方对装修工程的质量负责，保证工程符合国家标准。2.工程保修期限：自竣工验收合格之日起，保修期为____________年。3.质量问题处理：若发现质量问题，双方应在第一时间协商解决。如协商不成，可向相关主管部门投诉或提起诉讼。六、违约责任1.甲方：（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为_____%；（2）未按约定提供施工图纸和材料，造成工期延误，乙方有权要求赔偿。2.乙方：（1）未按约定完成工程，造成工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为_____%；（2）未按约定保证工程质量，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖：合同签订地的人民法院。八、合同生效及终止1.合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕，双方签署合同终止协议后，合同终止。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________篇二甲方（业主）：姓名：张三身份证号码：123456789012345678地址：某市某区某街道某号乙方（施工单位）：单位名称：某市某装饰工程有限公司营业执照编号：123456789012345地址：某市某区某街道某号鉴于甲方需对位于某市某区某街道某号的房屋进行装修，乙方同意承接该装修工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：某市某区某街道某号2.工程面积：100平方米3.装修风格：现代简约4.装修预算：人民币30万元5.装修工期：60天二、工程内容1.装修项目：包括但不限于墙面涂料、地板铺设、门窗安装、水电改造、卫浴设施安装等。2.施工图纸：详见附件（施工图纸）。3.材料品牌、型号、规格、颜色：详见附件（材料清单）。三、工程款支付方式1.付款方式：分阶段支付2.付款节点：（1）合同签订后，支付合同总金额的10%作为预付款；（2）施工过程中，每完成一定工程量，支付该部分工程量的20%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的70%；（4）工程保修期满后，支付保修金。四、施工进度及验收1.施工进度：按照工程进度计划进行，如遇特殊情况，双方应协商调整。2.验收标准：按照国家相关标准和施工图纸进行验收。3.验收时间：工程竣工验收合格后，双方约定具体验收时间。五、质量保证1.乙方对装修工程的质量负责，保证工程符合国家标准。2.工程保修期限：自竣工验收合格之日起，保修期为2年。3.质量问题处理：若发现质量问题，双方应在第一时间协商解决。如协商不成，可向相关主管部门投诉或提起诉讼。六、违约责任1.甲方：（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为每日万分之五；（2）未按约定提供施工图纸和材料，造成工期延误，乙方有权要求赔偿。2.乙方：（1）未按约定完成工程，造成工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为每日万分之五；（2）未按约定保证工程质量，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖：合同签订地的人民法院。八、合同生效及终止1.合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕，双方签署合同终止协议后，合同终止。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________篇三甲方（业主）：姓名：李明身份证号码：123456789012345678住址：某市某区某街道某号乙方（施工单位）：单位名称：某市某装饰工程有限公司法定代表人：张伟营业执照号：123456789012345住址：某市某区某街道某号鉴于甲方需对位于某市某区某街道某号的房屋进行装修，乙方同意承接该装修工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：某市某区某街道某号房屋装修工程2.工程地点：某市某区某街道某号3.工程面积：120平方米4.装修风格：现代简约5.装修预算：人民币40万元6.装修工期：90天二、工程内容1.装修项目：包括但不限于水电改造、墙面处理、地面铺设、防水工程、门窗安装、卫浴设施安装、厨房设施安装等。2.施工图纸：详见附件（施工图纸）。3.材料品牌、型号、规格、颜色：详见附件（材料清单）。三、工程款支付方式1.付款方式：分阶段支付。2.付款节点及金额：-预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%；-进度款：根据工程进度分期支付，每次支付比例及节点由双方协商确定；-竣工验收款：工程竣工验收合格后支付剩余工程款的80%；-保修金：工程保修期满后无质量问题，支付保修金。四、施工进度及验收1.施工进度：按照工程进度计划进行，如遇特殊情况，双方应协商调整。2.验收标准：按照国家相关标准和施工图纸进行验收。3.验收时间：工程竣工验收合格后，双方约定具体验收时间。五、质量保证1.乙方对装修工程的质量负责，保证工程符合国家标准。2.工程保修期限：自竣工验收合格之日起，保修期为2年。3.质量问题处理：若发现质量问题，双方应在第一时间协商解决。如协商不成，可向相关主管部门投诉或提起诉讼。六、违约责任1.甲方：-未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为每日万分之五；-未按约定提供施工图纸和材料，造成工期延误，乙方有权要求赔偿。2.乙方：-未按约定完成工程，造成工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为每日万分之五；-未按约定保证工程质量，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.