水利围堰工程施工合同

水利围堰工程施工合同甲方（发包人）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________乙方（承包人）：________________________法定代表人：________________________资质等级：水利水电工程施工总承包____级（及以上）地址：________________________一、工程概况1.项目名称：______（具体项目）水利围堰工程2.工程地点：______县______镇______河段（或水库库区）3.工程范围：（1）上游土石围堰：长度______米，顶宽______米，底宽______米，堰高______米，含基础清淤、抛石挤淤、土石分层填筑、防渗土工膜铺设、外侧块石护坡、顶部防汛通道及警示设施；（2）下游草土围堰：长度______米，顶宽______米，底宽______米，堰高______米，含基础清理、草捆分层填筑、防渗土工布铺设、顶部防护及临时排水口；（3）围堰拆除：工程竣工后按设计要求拆除（水下部分采用抓斗船清理至河床原标高），含拆除材料清运出场。4.工程内容：各分项工程的施工、质量检测、临时防护及运行期维护（至工程具备永久挡水条件）。二、合同工期1.开工日期：______年______月______日（以甲方书面开工通知为准）；2.竣工日期：______年______月______日；3.总工期：______日历天；4.节点工期：（1）基础处理（清淤、抛石）完成：______年______月______日；（2）堰体填筑至设计标高：______年______月______日；（3）防渗及防护工程完成：______年______月______日；（4）围堰具备挡水条件（验收合格）：______年______月______日。三、质量标准1.符合国家及行业现行标准：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《土石坝施工规范》（SL233-2008）、《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-2014）；2.具体质量要求：（1）堰体压实度≥95%（环刀法每50米检测1组，共不少于20组）；（2）防渗土工膜搭接宽度≥15cm，焊接强度≥母材强度的85%（每100米检测1组拉力）；（3）块石护坡厚度≥30cm，缝隙用小石块填塞密实（每20米检测1处）；（4）围堰渗漏量≤______L/(s·m)（采用水位观测法检测，持续72小时）。四、合同价款1.本合同采用固定单价合同，总价暂定为人民币______元（大写：______），单价详见附件《工程量清单》；2.价款组成：人工费、材料费（土工膜、块石、草捆等）、机械使用费（挖掘机、压路机、抓斗船等）、措施费（临时排水、安全防护、夜间照明等）、规费、税金（按现行政策）；3.价款调整：（1）设计变更或甲方书面签证导致工程量增减的，按附件单价调整；（2）主要材料（块石、土工膜）价格波动超过基准价±5%的，超出部分按实调整（基准价以投标报价或甲方确认的市场价为准）；（3）政策调整导致规费税金变化的，按新政策执行。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.开工前7天内提供施工图纸、地质勘察资料及现场坐标控制点；2.办理河道占用、临时占地等施工手续（费用由甲方承担）；3.协调施工范围内征地拆迁及周边关系，确保乙方顺利进场；4.委派现场代表（姓名：______，职务：______）负责签证、验收及协调；5.按合同约定支付工程款，逾期付款承担违约责任。（二）乙方权利义务1.委派项目经理（姓名：______，建造师证号：______）及技术负责人（姓名：______，职称：______）常驻现场；2.编制专项施工方案（含围堰施工、防渗、安全防护），报甲方及监理审批后实施；3.建立质量自检体系，隐蔽工程覆盖前24小时通知甲方验收（未经验收擅自覆盖需返工，费用自理）；4.承担施工期间安全事故责任（甲方提供资料错误导致的除外），办理施工人员意外险及工程一切险；5.施工污水经处理达标排放，土方作业洒水降尘，围堰拆除后清理现场恢复河道原状。六、工期延误与质量责任1.工期延误：（1）甲方原因（未及时提供图纸、场地、工程款）：工期顺延，甲方承担窝工损失（按实际窝工人数×日工资×延误天数）；（2）乙方原因：每延误1天，按合同总价0.1%支付违约金，累计不超过5%；延误超10天，甲方有权解除合同，乙方赔偿损失。2.质量责任：（1）验收不合格：乙方15天内整改，直至合格，整改期间不计工期；（2）质量缺陷责任期：自竣工验收合格之日起6个月，乙方免费维修（甲方使用不当除外）。七、价款支付与结算1.预付款：合同生效后7天内，甲方支付总价10%（______元），预付款在进度款中按比例扣回；2.进度款：每完成1个节点（基础处理、堰体填筑、防渗防护），乙方提交验收资料及进度款申请，甲方14天内审核，支付该节点工程量80%；3.竣工结算：验收合格后28天内乙方提交结算资料，甲方30天内审核，支付至结算总价97%；4.质保金：结算总价3%，质保期满后14天内无息退还；5.逾期支付：每逾期1天，按应付未付金额0.05%支付违约金，逾期超30天乙方有权停工。八、工程变更与索赔1.甲方书面提出变更，需经设计确认后出具指令，乙方不得擅自变更；2.乙方因甲方原因（变更、延误、指令错误）导致损失的，应在事件发生后28天内提交索赔申请，甲方14天内答复，逾期视为认可。九、违约责任1.甲方违约：未按约定支付工程款、未及时提供施工条件，按本合同第七条承担责任；2.乙方违约：质量不合格、工期延误、安全事故，按本合同第六条承担责任；3.一方违约导致合同解除的，违约方赔偿守约方直接及间接损失（含工期延误导致的甲方项目整体损失）。十、不可抗力与争议解决1.不可抗力：指洪水、地震等不能预见的客观情况，双方互不承担违约责任，工期顺延；2.争议解决：协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。十一、其他1.本合同附件（《工程量清单》《施工图纸》《安全文明施工协议》）与本合同具有同等效力；2.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________________