2025中建一局一公司分公司副经理（履约）招聘笔试历年参考题库附带答案详解

2025中建一局一公司分公司副经理（履约）招聘笔试历年参考题库附带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共50题）1、在建设工程项目管理中，关于施工成本控制的说法，正确的是（）。A.施工成本计划是成本控制的依据B.进度报告是成本控制的唯一信息来源C.工程变更不属于成本控制的内容D.成本控制只需关注直接费2、根据《民法典》合同编，下列关于建设工程施工合同解除的说法，错误的是（）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同B.承包人将建设工程转包，发包人可以解除合同C.合同解除后，尚未履行的，终止履行D.合同解除后，已经履行的，无需恢复原状或采取其他补救措施3、在双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天。则工作M的自由时差为（）天。A.4B.7C.9D.114、下列词语中，没有错别字的一组是（）。A.竣工部署迫不及待B.辐射震撼穿流不息C.松弛寒暄再接再励D.脉搏精粹悬梁刺骨5、依次填入下列横线处的词语，最恰当的一组是（）。

面对复杂的市场环境，企业需要______战略定力，______创新活力，以应对各种风险挑战。A.保持激发B.维持引发C.坚持触发D.保留刺激6、下列句子中，没有语病的一项是（）。A.通过这次培训，使我提高了业务水平。B.能否落实安全生产责任，是企业生存的关键。C.我们要及时发现并解决施工中存在的问题。D.为了防止这类事故不再发生，我们加强了管理。7、某项目部拟举办一场安全知识竞赛，甲、乙、丙三人参加。已知：如果甲获奖，那么乙也获奖；如果乙获奖，那么丙也获奖；事实上丙没有获奖。由此可以推出（）。A.甲获奖，乙未获奖B.甲未获奖，乙获奖C.甲未获奖，乙未获奖D.甲获奖，乙获奖8、“所有的项目经理都必须具备沟通能力”为真，则下列哪项一定为假？（）A.有的项目经理具备沟通能力B.有的项目经理不具备沟通能力C.所有的项目经理都不具备沟通能力D.张三是一名项目经理，他具备沟通能力9、图形推理：请从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（描述：第一组图均为轴对称图形，第二组前两个图也均为轴对称图形）A.中心对称图形B.既轴对称又中心对称图形C.轴对称图形D.非对称图形10、下列哪项不属于建筑施工企业主要负责人安全生产职责？（）A.建立健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.亲自操作大型机械设备进行施工11、在建设工程项目管理中，关于施工成本控制的说法，正确的是：A.成本控制的目的是确保项目实际成本不超过预算成本B.成本控制仅发生在施工阶段C.成本控制无需考虑质量与安全因素D.成本控制的核心是事后核算12、根据《民法典》，下列关于建设工程合同无效的情形，说法错误的是：A.承包人未取得建筑业企业资质签订的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的合同C.建设工程必须进行招标而未招标签订的合同D.发包人未按约定支付工程款导致停工13、在项目进度管理中，关键线路是指：A.总持续时间最长的线路B.总持续时间最短的线路C.包含工作数量最多的线路D.包含工作数量最少的线路14、下列哪项不属于施工现场安全管理的主要措施？A.建立健全安全生产责任制B.定期开展安全教育培训C.优化施工工艺以降低成本D.实施现场安全检查与隐患排查15、关于工程变更的处理原则，下列说法正确的是：A.变更指令可由监理工程师口头发出B.承包商可自行决定变更内容C.变更应遵循“先批准，后实施”的原则D.所有变更均无需调整合同价款16、在双代号网络图中，虚箭线的作用是：A.表示一项实际工作B.消耗时间和资源C.表达工作之间的逻辑关系D.表示工作的开始节点17、下列关于施工质量验收的说法，正确的是：A.检验批由专业监理工程师组织验收B.分项工程由总监理工程师组织验收C.分部工程由项目经理组织验收D.单位工程由施工单位负责人组织验收18、项目风险管理中，风险转移的典型方式是：A.加强内部质量控制B.购买工程保险C.放弃高风险项目D.增加应急储备金19、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应当在多少日内订立书面合同？A.15日B.30日C.45日D.60日20、在施工成本管理环节中，成本预测的主要依据是：A.竣工结算资料B.历史成本数据和市场行情C.最终审计报告D.保修期维修记录21、在建筑工程履约管理中，关于“关键路径法（CPM）”的应用，下列说法正确的是：A.关键路径上的工作总时差为零或最小；B.非关键路径上的工作延误不会影响总工期；C.关键路径是网络图中持续时间最短的路径；D.增加关键路径上工作的资源投入一定能缩短工期。22、根据《民法典》合同编，建设工程施工合同中，发包人未按约定支付工程价款，承包人催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以采取的措施是：A.直接解除合同并撤场；B.请求人民法院将该工程依法拍卖，就所得价款优先受偿；C.扣留现场所有材料抵债；D.停止施工并要求赔偿全部预期利润。23、在项目成本控制中，“挣值法（EVM）”的三个基本参数不包括：A.计划工作预算费用（BCWS）；B.已完工作实际费用（ACWP）；C.已完工作预算费用（BCWP）；D.完工估算费用（EAC）。24、下列哪项不属于施工现场安全管理中的“三宝”？A.安全帽；B.安全带；C.安全网；D.安全鞋。25、在工程项目风险管理中，将风险转移给保险公司或第三方承包商的行为属于哪种风险应对策略？A.风险回避；B.风险减轻；C.风险转移；D.风险自留。26、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对建设工程的施工质量负责，实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责。下列关于分包工程质量责任的说法，正确的是：A.分包单位仅对建设单位负责；B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；C.分包单位独立承担责任，总包单位无责；D.监理单位对分包工程质量负主要责任。27、在双代号网络计划中，某工作的最早开始时间为第5天，持续时间为4天，其紧后工作的最早开始时间为第10天，则该工作的自由时差为：A.0天；B.1天；C.2天；D.5天。28、下列哪项措施最有助于提升项目团队的沟通效率？A.增加会议频率；B.建立标准化的信息分发渠道和反馈机制；C.限制团队成员之间的非正式交流；D.仅通过电子邮件进行所有沟通。29、在工程造价构成中，下列费用属于“措施项目费”的是：A.人工费；B.材料费；C.脚手架工程费；D.企业管理费。30、根据PDCA循环原理，在质量管理中，“检查（Check）”阶段的主要任务是：A.制定质量目标和行动计划；B.实施具体的作业技术活动；C.对计划执行过程进行各种检查；D.总结成功经验并标准化。31、在建筑工程项目履约管理中，关于“关键路径法（CPM）”的应用，下列说法正确的是：A.关键路径上的工作总时差为零或最小B.非关键路径上的工作延误不会影响总工期C.关键路径一旦确定便不可调整D.缩短非关键工作的持续时间可压缩总工期32、根据《民法典》合同编，建设工程施工合同中，发包人未按约定支付工程价款，承包人催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以采取的措施是：A.直接解除合同并撤离现场B.请求人民法院将该工程依法拍卖，就所得价款优先受偿C.自行变卖工程材料抵债D.停止施工并要求赔偿全部预期利润33、在项目成本控制中，“挣值法”的核心指标CV（成本偏差）计算公式为：A.CV=EV-ACB.CV=PV-ACC.CV=EV-PVD.CV=AC-EV34、下列哪项不属于工程项目风险管理中的“风险转移”策略？A.购买工程一切险B.签订分包合同将部分工程分包C.建立应急储备金D.要求承包商提供履约保函35、在公文写作中，向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问，应使用的文种是：A.请示B.报告C.函D.通知36、逻辑推理题：所有的项目经理都必须持有建造师证书。有些持有建造师证书的人不是高级工程师。据此可以推出：A.有些项目经理不是高级工程师B.有些高级工程师不是项目经理C.所有高级工程师都是项目经理D.有些持有建造师证书的人是项目经理37、言语理解：填入横线处最恰当的词语是：项目履约过程中，各部门需______配合，确保信息流通顺畅，避免因沟通滞后导致工期延误。A.各行其是B.通力协作C.独善其身D.袖手旁观38、常识判断：我国《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作______负责。A.主要B.全面C.连带D.部分39、类比推理：图纸：建筑相当于（）：（）A.乐谱：演奏B.剧本：电影C.菜单：烹饪D.地图：导航40、定义判断：“工程变更”是指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，对原合同范围内的工程内容、标准、数量等进行的修改。下列属于工程变更的是：A.因天气原因导致的工期顺延B.业主指令增加地下室防水层厚度C.施工单位内部人员调动D.材料市场价格波动引起的调价41、下列成语中，与“刻舟求剑”所蕴含的哲学道理一致的是：A.守株待兔B.郑人买履C.掩耳盗铃D.画蛇添足42、某项目部在推进履约过程中，强调要抓住主要矛盾，集中力量解决关键节点滞后问题。这体现了唯物辩证法中的：A.两点论与重点论统一B.量变引起质变C.具体问题具体分析D.矛盾普遍性43、下列句子中，没有语病的一项是：A.通过这次培训，使我的业务能力得到了显著提升。B.他不仅喜欢读书，而且喜欢写作。C.能否提高履约效率，关键在于是否优化流程。D.为了防止这类事故不再发生，我们制定了严格制度。44、依次填入下列横线处的词语，最恰当的一组是：

项目履约管理需要______严谨的态度，______细致的计划，以及______的执行力度。A.保持制定强化B.维持拟定加强C.坚持编制提升D.秉持规划加大45、下列关于中国古代建筑的说法，错误的是：A.斗拱是中国古代建筑特有的结构构件B.故宫太和殿采用重檐庑殿顶C.苏州园林讲究“虽由人作，宛自天开”D.长城主要用于防御北方游牧民族，始建于秦朝46、在团队协作中，若出现意见分歧，作为副经理应采取的最佳策略是：A.立即投票表决，少数服从多数B.暂停讨论，各自冷静后再议C.深入分析分歧根源，寻求共识方案D.请示上级，由领导定夺47、下列哪项不属于《民法典》规定的承担民事责任的方式？A.停止侵害B.排除妨碍C.行政拘留D.赔偿损失48、类比推理：图纸：施工A.教案：教学B.乐谱：演奏C.剧本：表演D.菜单：点菜49、下列科技成就中，标志着中国进入航天时代的是：A.第一颗原子弹爆炸成功B.“东方红一号”卫星发射成功C.神舟五号载人飞船升空D.嫦娥一号探月卫星发射50、某分公司推行“绿色施工”理念，下列做法不符合该理念的是：A.使用节能灯具和节水器具B.建筑垃圾进行分类回收处理C.夜间施工增加照明亮度以确保进度D.采用预拌混凝土减少现场扬尘

参考答案及解析1.【参考答案】A【解析】施工成本计划是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，它是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程施工成本实际支付情况等重要信息，但并非唯一来源。工程变更往往涉及费用增减，属于成本控制的重要内容。成本控制应涵盖直接费和间接费。故正确答案为A。2.【参考答案】D【解析】根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。因此，D项说法错误。A、B项符合法定解除情形，C项符合合同解除的法律后果。故正确答案为D。3.【参考答案】A【解析】自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。计算公式为：FF=min{紧后工作ES}-本工作EF。工作M的最早完成时间EF=12+5=17天。紧后工作最早开始时间的最小值为21天。因此，自由时差FF=21-17=4天。故正确答案为A。4.【参考答案】A【解析】B项“穿流不息”应为“川流不息”；C项“再接再励”应为“再接再厉”；D项“悬梁刺骨”应为“悬梁刺股”。A项词语书写均正确。故正确答案为A。5.【参考答案】A【解析】“保持”常与“定力”搭配，表示维持某种状态不变；“激发”常与“活力”搭配，表示激励使奋起。“维持”多指勉强继续存在，“引发”多引起后果，“坚持”侧重意志，“触发”侧重引起反应，“保留”侧重留下，“刺激”侧重外界作用。综合语境，A项搭配最为恰当。故正确答案为A。6.【参考答案】C【解析】A项缺主语，删去“通过”或“使”；B项两面对一面，“能否”对应“关键”不当，应改为“落实...是关键”或“能否...决定...”；D项否定失当，“防止”与“不再”双重否定表肯定，应删去“不”。C项语序合理，搭配得当，无语病。故正确答案为C。7.【参考答案】C【解析】根据题意可得逻辑链条：甲→乙→丙。已知丙没有获奖（非丙），根据逆否命题规则，非丙→非乙，非乙→非甲。因此，乙未获奖，甲也未获奖。故正确答案为C。8.【参考答案】B【解析】题干为全称肯定命题（SAP）。“所有S都是P”为真，则其矛盾命题“有的S不是P”一定为假。A项“有的S是P”为真；B项“有的S不是P”为假；C项“所有S都不是P”为假（但在逻辑真假判断中，通常考查矛盾关系，B项直接与题干矛盾，必假；C项虽也为假，但B项是题干的直接矛盾命题，在单选题中优先选直接矛盾项，且若题干为真，C项确实为假，但B项更直接体现逻辑对立。注：严格逻辑上，若“所有都”为真，则“有的不”必假，“所有都不”也必假。但在公考逻辑中，通常考查矛盾关系，即“所有是”与“有的非”互为矛盾。此处B项一定为假。C项也是一定为假，但通常题目设计会让B作为标准答案，因为它是矛盾命题。若需唯一解，B项是题干的矛盾命题，必然一真一假，题干真则B假。C项是反对关系，题干真则C假。两者皆假，但B项逻辑联系更紧密。通常此类题选B。）*修正：实际上A、D可能为真，B、C一定为假。但在常规行测逻辑题中，考查的是矛盾关系，即“所有是”的矛盾是“有的非”。故B项一定为假。*9.【参考答案】C【解析】观察题干图形特征，第一组三个图形均为轴对称图形。第二组前两个图形也均为轴对称图形。根据类比推理规律，问号处应选择一个轴对称图形。A项仅中心对称，B项虽含轴对称但增加了条件，D项不对称。C项明确为轴对称图形，符合规律延续性。故正确答案为C。10.【参考答案】D【解析】根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人职责包括：建立健全并落实全员安全生产责任制；组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施等。亲自操作大型机械设备属于具体作业人员职责，而非主要负责人的管理职责。故正确答案为D。11.【参考答案】A【解析】施工成本控制贯穿于项目全过程，包括投标、施工准备、施工及竣工验收等阶段，故B错误。成本控制需兼顾质量、安全与进度，实现综合效益最大化，故C错误。其核心在于过程控制而非单纯的事后核算，故D错误。A项正确，成本控制的目标是将实际成本控制在计划或预算范围内，并寻求节约途径。12.【参考答案】D【解析】根据司法解释，承包人无资质、挂靠资质以及必须招标而未招标或中标无效所签合同均无效，故A、B、C均为无效情形。D项属于合同履行过程中的违约行为，可能导致解除合同或承担违约责任，但不直接导致合同自始无效。因此，D项说法错误，符合题意。13.【参考答案】A【解析】在网络计划技术中，关键线路是指从起点节点到终点节点，各项工作持续时间之和最大的线路。关键线路的长度决定了项目的总工期，任何关键工作的延误都会导致总工期的延长。因此，关键线路是总持续时间最长的线路，A项正确。其他选项描述均不符合关键线路的定义。14.【参考答案】C【解析】施工现场安全管理旨在预防事故，保障人员安全。建立责任制、开展教育培训、进行检查排查均为直接的安全管理措施。而优化施工工艺以降低成本主要属于成本控制和技术管理范畴，虽然间接可能影响安全，但其核心目的并非安全管理。因此，C项不属于主要安全措施。15.【参考答案】C【解析】工程变更通常需书面指令，紧急情况下可口头但需补书面确认，故A不严谨。承包商无权自行变更，需经发包人或监理批准，故B错误。变更往往涉及价款和工期调整，故D错误。规范的变更流程要求先获得批准再实施，以确保合规性和可追溯性，故C正确。16.【参考答案】C【解析】虚箭线在双代号网络图中代表虚工作，它既不消耗时间也不消耗资源，因此A、B错误。其主要作用是正确表达工作之间复杂的逻辑关系，如联系、区分和断路作用，避免逻辑错误。它不代表具体的开始节点，故D错误。因此，C项正确。17.【参考答案】A【解析】根据规范，检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收，A正确。分项工程由专业监理工程师组织，B错误。分部工程由总监理工程师组织，C错误。单位工程由建设单位项目负责人组织，D错误。各级验收主体不同，需严格区分。18.【参考答案】B【解析】风险转移是指通过合同或非合同方式将风险转嫁给第三方。购买工程保险是将潜在损失风险转移给保险公司，属于典型的风险转移，B正确。加强内控属于风险减轻，放弃项目属于风险回避，增加储备金属于风险自留（财务应对）。因此，A、C、D均不属于风险转移。19.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国招标投标法》第四十六条明确规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因此，法定期限为30日，B项正确。20.【参考答案】B【解析】成本预测是在施工前对成本进行的估算，主要依据包括企业的历史成本数据、当前的市场价格信息、施工方案及资源配置计划等。竣工结算、审计报告和保修记录均属于事后数据，用于成本分析和考核，不能作为事前预测的主要依据。因此，B项正确。21.【参考答案】A【解析】关键路径是指网络计划中从起点到终点持续时间最长的路径，决定了项目的总工期。关键路径上的工作总时差通常为零（或在有规定工期时为最小值）。非关键路径上的工作若延误超过其总时差，也会影响总工期，故B错。关键路径是最长而非最短路径，故C错。增加资源可能受限于逻辑关系或边际效应递减，不一定能缩短工期，故D错。因此选A。22.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款；发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。A项需符合法定解除条件且程序严谨；C项无权私自扣留他人财产；D项停工需依约或依法，且赔偿范围有限制。故选B。23.【参考答案】D【解析】挣值法的三个基本参数是：1.计划工作预算费用（BCWS），即计划值PV；2.已完工作预算费用（BCWP），即挣值EV；3.已完工作实际费用（ACWP），即实际成本AC。完工估算费用（EAC）是基于当前绩效预测的项目总成本，属于衍生指标而非基本参数。因此，D选项不属于三个基本参数。24.【参考答案】D【解析】建筑施工中的“三宝”是指安全帽、安全带和安全网。这是防止高处坠落和物体打击事故最基本的个人防护用品和安全设施。安全鞋虽然也是重要的劳动防护用品，但不属于传统定义的“三宝”范畴。因此，本题选D。25.【参考答案】C【解析】风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。购买保险是将风险转移给保险公司，分包是将部分风险转移给分包商。风险回避是放弃项目或改变方案以消除风险；风险减轻是采取措施降低风险发生的概率或影响；风险自留是主动或被动地承担风险后果。因此，题干描述属于风险转移，选C。26.【参考答案】B【解析】《建设工程质量管理条例》第二十七条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。这意味着建设单位既可以向总包单位索赔，也可以向分包单位索赔。A、C错误，D项监理承担监理责任而非施工质量主体责任。故选B。27.【参考答案】B【解析】自由时差（FF）是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。计算公式为：FF=紧后工作最早开始时间-本工作最早完成时间。本工作最早完成时间=最早开始时间+持续时间=5+4=9天。紧后工作最早开始时间为10天。因此，自由时差=10-9=1天。故选B。28.【参考答案】B【解析】高效的沟通依赖于清晰的结构和反馈。建立标准化的信息分发渠道确保信息准确传达，反馈机制确保信息被正确理解并及时纠正偏差。A项增加会议频率可能导致效率低下和疲劳；C项限制非正式交流可能阻碍团队凝聚力和信息快速流动；D项单一沟通方式无法满足复杂场景需求，缺乏即时性和互动性。因此，B项是最科学有效的措施。29.【参考答案】C【解析】建筑安装工程费按构成要素分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。按造价形成分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用，如脚手架工程费、模板费、夜间施工增加费等。A、B属于分部分项工程费的组成要素，D属于间接费。故选C。30.【参考答案】C【解析】PDCA循环包括计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Act）四个阶段。P阶段是制定目标和计划；D阶段是实施行动；C阶段是对执行结果进行检查，对比目标，找出问题；A阶段是总结经验教训，巩固成绩，处理遗留问题。因此，检查阶段的主要任务是对计划执行过程进行各种检查，故选C。31.【参考答案】A【解析】关键路径是网络图中耗时最长的路径，其上的工作总时差通常为零（或在有规定工期时为最小值）。非关键工作若延误超过其总时差，也会影响总工期；关键路径随进度调整可能变化；只有缩短关键工作的持续时间才能有效压缩总工期。32.【参考答案】B【解析】依据法律规定，发包人未支付价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付；逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。33.【参考答案】A【解析】挣值法中，EV（已完工作预算费用）代表实际完成工作的预算价值，AC（已完工作实际费用）代表实际花费。成本偏差CV=EV-AC。若CV>0，表示成本节约；CV<0，表示成本超支。PV是计划工作预算费用，用于计算进度偏差SV=EV-PV。34.【参考答案】C【解析】风险转移是指通过合同或非合同方式将风险转嫁给他人。购买保险、分包、要求保函均属于风险转移。建立应急储备金属于“风险自留”或“风险减轻”措施，即由项目主体自身承担潜在损失的资金准备，并未将风险转移给第三方。35.【参考答案】B【解析】“报告”适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。“请示”适用于向上级机关请求指示、批准，需一事一请且期待批复。“函”适用于不相隶属机关之间商洽工作。“通知”适用于发布、传达要求下级机关执行的事项。36.【参考答案】D【解析】题干已知：①所有项目经理→持有建造师证书；②有些持有建造师证书→非高级工程师。由①可知，项目经理集合包含于持有建造师证书集合中，因此必然存在“有些持有建造师证书的人是项目经理”，D项正确。A项无法确定项目经理与高级工程师的关系；B、C项均无法从题干直接推导。37.【参考答案】B【解析】语境强调部门间需要紧密合作以确保信息畅通。“通力协作”指共同努力，互相协助，符合语境。“各行其是”指各自按照自己以为对的去做，含贬义；“独善其身”指只顾自己好，不管别人；“袖手旁观”比喻置身事外，既不过问，也不协助。三者均与合作语境相悖。38.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。这体现了全员安全生产责任制的核心要求。39.【参考答案】B【解析】图纸是建筑施工的依据和蓝图，建筑是最终成果。剧本是电影拍摄的依据和蓝图，电影是最终成果，逻辑关系一致。乐谱是演奏的依据，但演奏是动作而非实体成果；菜单是点餐参考，非烹饪的直接技术蓝图；地图是导航工具，非导航的成果。40.【参考答案】B【解析】工程变更核心在于对原合同工程内容、标准、数量的修改。A项属工期索赔范畴；B项涉及工程标准（防水层厚度）的改变，且由业主指令发出，符合定义；C项属内部管理行为；D项属价格调整机制，不涉及工程实体内容的变更。41.【参考答案】B【解析】“刻舟求剑”比喻拘泥成例，不知道跟着情势的变化而改变看法或办法，体现了静止地看问题，违背了运动绝对性的原理。“郑人买履”讽刺那些只相信教条，不顾客观实际的人，同样是用静止、僵化的观点看待事物。A项“守株待兔”体现的是偶然性与必然性的关系；C项“掩耳盗铃”体现的是主观唯心主义；D项“画蛇添足”体现的是做事多余，反而坏事。故正确答案为B。42.【参考答案】A【解析】题干中“抓住主要矛盾”、“集中力量解决关键节点”，体现了在处理复杂