2026年一级造价师之建设工程计价题库综合试卷（完整版）附答案详解

2026年一级造价师之建设工程计价题库综合试卷（完整版）附答案详解1.关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。

A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核

B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】：B2.某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元。

A.400

B.900

C.1400

D.1900【答案】：C3.采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（）。

A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费

B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费

C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费

D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【答案】：C4.按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备及开办费【答案】：B5.关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。

A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内

B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力

C.工业布局的集聚程度越高越好

D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】：D6.（2021年真题）在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。

A.脚手架

B.模板

C.道路硬化

D.施工排水降水【答案】：C7.关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（）。

A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为

B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】：C8.（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。

A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费

B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费

C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣

D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】：C9.招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。

A.最高投标限价

B.最低投标限价

C.平均投标限价

D.中标价【答案】：A10.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。

A.1.200

B.1.204

C.1.290

D.1.294【答案】：D11.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。

A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成

C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定

D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算【答案】：D12.对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽度和长度越大，则经济层数和单方造价的变化趋势是（）。

A.经济层数降低，单方造价随之相应增高

B.经济层数增高，单方造价随之相应降低

C.经济层数降低，单方造价随之相应降低

D.经济层数增高，，单方造价随之相应增高【答案】：B13.任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（）。

A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认

B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算

C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价

D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价【答案】：B14.（2018年真题）关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。

A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价

B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价

C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价

D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】：D15.任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（）计算，提出应付价款。

A.工程实施地市场计日工单价

B.工程实施地信息价中的计日工单价

C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价

D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】：D16.与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）。

A.补偿直至工程结束时的价格增长

B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出

C.用以应付天灾、非正常经济情况

D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】：C17.某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。

A.5109.04

B.5970.96

C.6307.46

D.7136.99【答案】：D18.若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为（）工日/m3。

A.0.581

B.0.608

C.0.629

D.0.659【答案】：D19.（2018年真题）关于工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是（）。

A.概算指标通常以分部工程为对象

B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料

C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分

D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】：B20.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法【答案】：A21.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】：D22.关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。

A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同

B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同

C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额

D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金【答案】：B23.下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和

C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和【答案】：A24.（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。

A.实验室试验法

B.现场技术测定法

C.现场统计法

D.理论计算法【答案】：B25.招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）。

A.5％～10％

B.5％～15％

C.10％～15％

D.15％～20％【答案】：C26.（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）

A.二次搬运费

B.超高施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费【答案】：B27.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。

A.工程设备估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工费【答案】：A28.在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。

A.小区环境优美

B.经济适用

C.提高土地利用率

D.户型设计【答案】：C29.（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。

A.360.00

B.460.00

C.520.00

D.700.00【答案】：B30.某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657【答案】：C31.下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。

A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费

B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价

C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费

D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算【答案】：A32.在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。

A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间

B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间

C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间

D.不可避免中断时间【答案】：A33.下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。

A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人

B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款

C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理

D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用【答案】：B34.对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）比例分摊。

A.工程费用

B.建筑工程造价

C.建筑安装工程费用

D.工程费用+基本预备费【答案】：B35.（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述

C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成

D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】：C36.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.15个工作日

B.15日

C.10个工作日

D.10日【答案】：B37.（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0【答案】：B38.用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。

A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价

B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价

C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价

D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】：D39.（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。

A.应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用

B.应付账款＋应收账款＋存货＋现金

C.应收账款＋存货＋预收账款＋现金

D.预付账款＋现金＋应收账款＋存货【答案】：D40.下列费用中，与分部分项工程计价方式一致的是（）。

A.夜间施工增加费

B.二次搬运费

C.地上地下成品保护

D.大型机械进出场【答案】：D41.进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（）。

A.各项流动资金的年库存量

B.各项流动资金的年周转次数

C.各项流动资金的年周转额度

D.各项流动资金年平均占用额度【答案】：D42.（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）元。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】：A43.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（）。

A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除

B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担

C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付

D.发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付【答案】：D44.某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（）%。

A.1.83

B.1.85

C.2.15

D.3.71【答案】：C45.（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元

A.1500.00

B.1454.55

C.1424.66

D.1090.91【答案】：A46.某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。

A.2.152

B.2.652

C.2.685

D.2.688【答案】：A47.投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（）。

A.措施项目费

B.暂列金额

C.税金

D.总承包服务费【答案】：D48.编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。

A.总包人对专业工程的投标费

B.承包人自行采购工程设备的保护费

C.总包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件的编制费【答案】：C49.劳动保护费属于（）。

A.规费

B.企业管理费

C.措施费

D.直接费【答案】：B50.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1【答案】：C51.下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意

B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标

C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】：C52.投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。

A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务

B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务

C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】：C53.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（）。

A.人工费

B.材料费

C.企业管理费

D.措施费【答案】：C54.某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为()。

A.1.32

B.0.76

C.1.16

D.1.14【答案】：C55.某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。

A.881.08

B.883.74

C.880.18

D.882.90【答案】：A56.甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。

A.29.30

B.30.30

C.31.33

D.34.13【答案】：B57.关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。

A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准

B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定

C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否

D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】：D58.关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。

A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍

B.征收无收益的土地，不予补偿

C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有

D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】：B59.国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价【答案】：A60.工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。

A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示

C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示

D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】：D61.按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入()。

A.管理费用

B.制造费用

C.财务费用

D.营业费用【答案】：D62.（2011年真题）根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】：B63.下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.有关计量的补充协议

D.各种预付款支付凭证【答案】：C64.（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。

A.专业性

B.季节性

C.区域性

D.动态性【答案】：C65.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60【答案】：B66.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。

A.366.4

B.449.6

C.572.8

D.659.2【答案】：B67.关于流动资金，下列说法错误的是（）。

A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金

B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金

C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金

D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产【答案】：D68.在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价【答案】：A69.关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。

A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任

C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费

D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期【答案】：D70.关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（）。

A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天

B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分

C.标高金由管理费.利润和风险费组成

D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】：B71.（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。

A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式

B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置

C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料

D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】：A72.编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.应付款

C.待核销基建支出

D.未交款【答案】：C73.在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）。

A.现场踏勘

B.确定需要设定的暂估价

C.拟定常规施工组织设计

D.拟定施工总方案【答案】：B74.概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。

A.工程专业类别

B.工程计量单位

C.工程施工工艺

D.工程结构形式【答案】：D75.在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（）。

A.折旧费

B.维护费

C.人工费

D.动力费【答案】：C76.下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）。

A.钢筋

B.水泥

C.炸药

D.碎石【答案】：C77.（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算由承包人审核

C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】：D78.关于最终结清，下列说法不正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔

C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理【答案】：A79.下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。

A.水电路转移所造成的停工

B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工

C.准备与结束工作时间

D.机械土方工程配合用工【答案】：C80.下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】：C81.工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。

A.勘察设计费

B.施工费用

C.分包合同费用

D.调试、开车服务费【答案】：A82.某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0．9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。

A.36m3／台班

B.40m3／台班

C.0.28台班／m3

D.0.25台班／m3【答案】：A83.关于工程定额计价模式的说法，不正确的是（）。

A.编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价

B.定额具有相对稳定性的特点

C.定额计价中不考虑不可预见费

D.定额在计价中起指导性作用【答案】：C84.关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。

A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审

B.合格制审查无需进行详细审查

C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分

D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审【答案】：A85.在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。

A.运输设施费

B.污水处理费用

C.建材运输费

D.土石方工程费【答案】：B86.我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575【答案】：D87.（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】：A88.对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。

A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还

B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金

C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金

D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】：C89.在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.3500

B.2700

C.2780

D.3180【答案】：B90.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。

A.1600

B.4000

C.4800

D.6400【答案】：C91.经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76m

A.3.03%

B.3.13%

C.3.20%

D.3.23%【答案】：D92.按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。

A.土地征购费

B.场外设施费

C.生产前费用

D.未明确项目准备金【答案】：C93.工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。

A.工程量计算规则

B.项目划分单元

C.单价与报价构成

D.从下而上分部组合计价方法【答案】：D94.在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。

A.能耗高的项目

B.技术密集型的建设项目

C.农产品、矿产品的初步加工项目

D.劳动密集型的建设项目【答案】：C95.某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。

A.11.75

B.12.56

C.14.44

D.15.78【答案】：C96.根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。

A.已在生产地所在国内办理报关出口手续

B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中

C.已在工程所在国办理报关进口手续

D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】：B97.某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050【答案】：C98.在建设工程领域，建设工程发承包的主要方式是（）。

A.直接发包

B.招标投标

C.邀请招标发包

D.公开招标发包【答案】：B99.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.暂列金额

D.计日工【答案】：B100.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003)，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（）。

A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码

B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价

C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定

D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准【答案】：B101.（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。

A.合同工程量偏差超过15%

B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10%

D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】：B102.（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。

A.进口设备的原价是指其到岸价

B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】：C103.某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.0

B.286.4

C.346.4

D.469.3【答案】：B104.某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。

A.120.0

B.240.0

C.243.6

D.367.2【答案】：C105.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內【答案】：C106.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。

A.2918.75

B.3413.75

C.3631.00

D.3638.75【答案】：D107.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。

A.安置补助费

B.土地出让金

C.青苗补偿费

D.土地管理费【答案】：B108.按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）

A.职工退职金

B.冬季取暖补贴

C.夏季防暑降温费用

D.防暑降温饮料费用【答案】：D109.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.专利权转让价格按成本估计进行

C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】：C110.国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5万元，包装费0.8万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（）万元。

A.5.36

B.10.02

C.10.72

D.10.87【答案】：D111.关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价【答案】：B112.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。

A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额

B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称

C.不同专业预留的暂列金额应分别列项

D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】：C113.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际増加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】：C114.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费用

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金【答案】：B115.某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施费按直接工程费的8%计算，间接费费率为,15%;利润率为7%;税率为3.4%，则该住宅的土建单位工程概算造价为（）万元。

A.1067.2

B.1075.4

C.1089.9

D.1099.3【答案】：D116.某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节増值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.384.00【答案】：D117.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【答案】：D118.（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D119.工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。

A.总体水平分析

B.构成分析

C.影响因素分析

D.索赔分析【答案】：D120.在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。

A.增加住宅层高

B.分散布置公共设施

C.增大墙体面积系数

D.减少结构面积系数【答案】：D121.下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。

A.工程量清单计价规范

B.工程定额

C.工程量清单计量规范

D.工程承包合同文件【答案】：B122.投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②【答案】：C123.（2021年真题）某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为（）万元。

A.19000

B.20000

C.25000

D.25500【答案】：B124.国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金【答案】：C125.根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（）中。

A.材料费

B.暂定金额

C.开办费

D.其他摊销费【答案】：C126.下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】：C127.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。

A.施工中发现文物古迹

B.发包人延迟提供建筑材料

C.承包人提前竣工

D.因不可抗力造成工期延误【答案】：B128.下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。

A.建设项目指数

B.人工费指数

C.单项工程指数

D.设备、工器具价格指数【答案】：D129.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】：B130.关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。

A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素

B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】：D131.在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）。

A.暂定数量

B.暂估金额

C.暂估单价

D.暂估合价【答案】：C132.某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元(不包含增值税可抵扣的进项税额)的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（）万元。

A.30

B.110

C.1030

D.1090【答案】：D133.（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。

A.清标

B.审标

C.评标

D.定标【答案】：C134.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）

A.国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价

B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价

C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】：A135.某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。

A.196.2

B.400.0

C.611.8

D.832.0【答案】：C136.某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为6500万元，其评标基准价为5800万元，则其投标报价的偏差率为（）。

A.10.77％

B.12.07％

C.13.34％

D.15.67％【答案】：B137.某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。

A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款【答案】：B138.按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。

A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔

B.工期索赔和费用索赔

C.工期延误索赔和加速施工索赔

D.工程变更索赔和合同终止索赔【答案】：B139.在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是()。

A.安装工程以占设备购置费的百分比表示

B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示

C.构筑物以每立方米的投资表示

D.建设项目以实用功能的单位投资表示【答案】：A140.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】：B141.下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮【答案】：D142.关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】：A143.（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。

A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B.对招标文件中可以不公开最高投标限价

C.最高投标限价与标底的本质是相同的

D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】：D144.施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③【答案】：D145.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【答案】：D146.采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。

A.发布招标文件的招标人

B.编制清单的工程造价咨询人

C.编制招标文件的招标代理人

D.确定中标的投标人【答案】：A147.根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。

A.颁发履约证书后

B.颁发工程接收证书后

C.提交履约保函后

D.缺陷通知期满后【答案】：A148.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理【答案】：B149.属于研究试验费的有（）。

A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费

B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费

C.勘察设计费或工程费用中开支的项目

D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】：D150.（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金【答案】：B151.下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与基价汇总表中的是()。

A.暂列金额

B.材料暂估价

C.专业工程暂估价

D.总承包服务费【答案】：D152.（2018年真题）建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。

A.安置补助费

B.土地出让金

C.青苗补偿费

D.土地管理费【答案】：B153.投标人就最高投标限价提出投诉，工程造价管理机构完成复查的时限是在受理投诉的（）天内。

A.10天

B.15天

C.20天

D.30天【答案】：A154.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】：B155.管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。

A.EPC总承包

B.交钥匙总承包

C.设计一采购总承包

D.工程项目管理总承包【答案】：D156.根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】：C157.建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（）。

A.单机无负荷试运转的调试费

B.系统联动无负荷试运转的调试费

C.整个车间联合试运转发生的费用

D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】：D158.某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。

A.6800

B.6760

C.9800

D.9760【答案】：A159.（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。

A.5720

B.6240

C.5760

D.6280【答案】：C160.有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】：A161.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法【答案】：B162.对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）

A.邀请招标

B.公开招标

C.议标

D.直接订购【答案】：D163.与招标工程量清单及最高投标限价的编制相比，以下各项中属于投标报价特殊编制依据的是（）。

A.招标文件

B.招标工程量清单

C.招标文件补充通知、答疑纪要

D.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据【答案】：C164.关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）

A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%

B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%

C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数

D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】：B165.在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。

A.资格审查资料

B.价格清单

C.承包人建议书

D.承包人实施计划【答案】：C166.关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】：B167.合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加（）。

A.赶工补偿

B.赶工费用

C.提前竣工奖励

D.误期赔偿【答案】：B168.下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。

A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额

B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据

D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】：C169.某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元。本年度该项目的偿债备付率为()。

A.1.75

B.1.6

C.1.5

D.1.4【答案】：B170.采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。

A.计算人、材、机费用

B.计算企业管理费、利润、规费、税金等

C.复核工程量的准确性

D.套用定额预算单价【答案】：B171.由项目建设单位负责投资建设但产权不归属本单位的项目配套的专用通信设施应作为()处理。

A.有形资产

B.固定资产

C.无形资产

D.流动资产【答案】：C172.已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。

A.72.83

B.85.68

C.98.53

D.118.71【答案】：C173.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。

A.新产品试制费

B.水文地质勘察费

C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】：D174.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。

A.2250

B.2925

C.5800

D.7540【答案】：D175.关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程星清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】：A176.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（）。

A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容可不明确

D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】：B177.下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。

A.总预算

B.综合预算表

C.单位工程预算表

D.附件【答案】：B178.下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。

A.施工过程中耗费的原材料

B.施工过程中耗费的辅助材料

C.施工过程中耗费的半成品

D.施工过程中耗费的专用工具【答案】：D179.关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。

A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内

B.各类企业应集中布置，以便形