房屋建筑总包合同协议合同三篇

房屋建筑总包合同协议合同三篇篇一甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承包建设的房屋建筑工程项目，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程结构：_________________________5.工程投资：人民币_________元整。二、工程承包方式1.乙方采用房屋建筑总包方式承包该工程，包括设计、采购、施工、监理等全部工作。2.甲方委托乙方按照设计要求、施工规范和工程质量标准，完成工程建设任务。三、合同工期1.工程开工日期：_________________________2.工程竣工日期：_________________________3.工程总工期：_________________________四、工程价款及支付方式1.工程合同价款：人民币_________元整。2.甲方按以下方式支付工程价款：（1）开工前支付合同价款的_____%作为预付款；（2）在工程进度达到设计要求的_____%时，支付合同价款的_____%；（3）在工程进度达到设计要求的_____%时，支付合同价款的_____%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的_____%；（5）保修期满后，支付合同价款的_____%。3.甲方应在付款前向乙方提供相应的付款凭证。五、工程变更及索赔1.工程在施工过程中如需变更设计、施工方案等，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。2.因甲方原因造成工程停工、窝工、返工等情况，甲方应承担相应的损失，并向乙方支付合理的索赔费用。3.因乙方原因造成工程延误、质量问题等，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方损失。六、工程验收1.工程竣工后，甲乙双方应共同进行竣工验收，并形成书面验收报告。2.验收不合格的工程，乙方应负责整改，直至验收合格。七、保修期及责任1.工程保修期自竣工验收合格之日起计算，一般为______年。2.保修期内，因工程质量问题由乙方负责维修，并承担相应费用。八、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_____%。2.乙方未按合同约定完成工程建设任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的_____%。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________签订日期：_________________________甲方联系人：_________________________联系电话：_________________________乙方联系人：_________________________联系电话：_________________________篇二甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拟建设房屋建筑工程，乙方具备相应的资质和能力，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程结构：_________________________5.工程投资：人民币_________元整。二、工程承包方式1.乙方采用房屋建筑总包方式承包该工程，包括设计、采购、施工、监理等全部工作。2.甲方委托乙方按照设计要求、施工规范和工程质量标准，完成工程建设任务。三、合同工期1.工程开工日期：_________________________2.工程竣工日期：_________________________3.工程总工期：_________________________四、工程价款及支付方式1.工程合同价款：人民币_________元整。2.甲方按以下方式支付工程价款：（1）开工前支付合同价款的_____%作为预付款；（2）在工程进度达到设计要求的_____%时，支付合同价款的_____%；（3）在工程进度达到设计要求的_____%时，支付合同价款的_____%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的_____%；（5）保修期满后，支付合同价款的_____%。3.甲方应在付款前向乙方提供相应的付款凭证。五、工程变更及索赔1.工程在施工过程中如需变更设计、施工方案等，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。2.因甲方原因造成工程停工、窝工、返工等情况，甲方应承担相应的损失，并向乙方支付合理的索赔费用。3.因乙方原因造成工程延误、质量问题等，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方损失。六、工程验收1.工程竣工后，甲乙双方应共同进行竣工验收，并形成书面验收报告。2.验收不合格的工程，乙方应负责整改，直至验收合格。七、保修期及责任1.工程保修期自竣工验收合格之日起计算，一般为______年。2.保修期内，因工程质量问题由乙方负责维修，并承担相应费用。八、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_____%。2.乙方未按合同约定完成工程建设任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的_____%。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________签订日期：_________________________甲方联系人：_________________________联系电话：_________________________乙方联系人：_________________________联系电话：_________________________篇三甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拟建设房屋建筑工程，乙方具备相应资质和能力，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程结构：_________________________5.工程投资：人民币_________元整。二、承包方式1.乙方采用房屋建筑总包方式承包该工程，包括设计、采购、施工、监理等全部工作。2.甲方委托乙方按照设计要求、施工规范和工程质量标准，完成工程建设任务。三、合同工期1.工程开工日期：_________________________2.工程竣工日期：_________________________3.工程总工期：_________________________四、工程价款及支付方式1.工程合同价款：人民币_________元整。2.甲方按以下方式支付工程价款：（1）开工前支付合同价款的_____%作为预付款；（2）在工程进度达到设计要求的_____%时，支付合同价款的_____%；（3）在工程进度达到设计要求的_____%时，支付合同价款的_____%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的_____%；（5）保修期满后，支付合同价款的_____%。3.甲方应在付款前向乙方提供相应的付款凭证。五、工程变更及索赔1.工程在施工过程中如需变更设计、施工方案等，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。2.因甲方原因造成工程停工、窝工、返工等情况，甲方应承担相应的损失，并向乙方支付合理的索赔费用。3.因乙方原因造成工程延误、质量问题等，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方损失。六、工程验收1.工程竣工后，甲乙双方应共同进行竣工验收，并形成书面验收报告。2.验收不合格的工程，乙方应负责整改，直至验收合格。七、保修期及责任1.工程保修期自竣工验收合格之日起计算，一般为______年。2.保修期内，因工程质量问题由乙方负责维修，并承担相应费用。八、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_____%。2.乙方未按合同约定完成工程建设任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的_____%。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起