下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
施工合同补充协议2026年工程变更鉴于双方于[原合同签订日期]签订了《[原合同全称]》(合同编号:[原合同编号])(以下简称“原合同”),现因原合同项下工程在2026年度发生工程变更事宜,经友好协商,达成如下补充协议,以资共同遵守。第一条工程变更的提出与确认第一条工程变更的提出1.1业主方提出变更:业主方通过书面通知(包括但不限于正式函件、邮件、会议纪要等形式)向承包方提出工程变更要求,明确变更内容、理由及期望完成时间。变更通知应尽可能详细,附带必要的图纸、说明或数据。1.2承包方提出变更:承包方因施工需要或发现潜在问题等原因提出工程变更建议时,应向业主方提交书面变更申请,详细说明变更的必要性、方案、预估影响(工期、成本、质量等)及所需资源。业主方应在收到申请后十四日内进行评估和答复。第二条工程变更的评估业主方(或其指定的监理/管理单位)负责对收到的变更请求进行技术、经济、进度、质量及风险等方面的评估,并出具评估报告。评估过程可能涉及设计单位、承包方等参与。第三条工程变更的确认3.1业主方确认:业主方根据评估报告,在收到评估报告后二十一日内,以书面形式(如变更指令、确认函等)正式确认是否采纳该变更。3.2确认内容:确认内容应明确变更的具体要求、批准范围、实施责任方(通常仍为承包方)、以及相应的合同价款调整和工期影响等。3.3重大变更:对于重大变更,双方可能需要召开专题会议协商确认。3.4未确认变更:未经业主方书面确认的变更,承包方不得实施。承包方擅自实施的变更,业主方有权不予认可,由此造成的损失由承包方承担。第二条工程变更的实施与控制第四条实施责任除本协议另有约定外,所有经确认的工程变更由承包方负责组织实施。承包方应按照确认的变更内容、图纸和技术要求,在保证工程质量和安全的前提下完成变更工程。第五条指令与协调承包方应依据确认的变更指令制定详细的实施计划,并报业主方(或监理方)审批。实施过程中,承包方应主动与业主方、监理方及设计方(如需)保持沟通,确保变更顺利推进。必要时,业主方有权对变更实施进行监督和指导。第六条资料管理承包方在实施变更过程中,应妥善保管所有与变更相关的文件、记录、指令、图纸、验收单据等,作为后续结算和审计的依据。第三条合同价款的调整第七条调整原则工程变更导致合同价款发生增减的,双方应根据变更内容,按照原合同中关于计价的原则和方法进行价款调整。原合同未明确约定的,可参照类似项目价格或市场价格,由双方协商确定。第八条调整内容价款调整应包括但不限于:8.1变更工程的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润等;8.2因变更导致的原有工程拆除、返工费用;8.3因变更引起的工期顺延所导致的相关费用(如窝工费、赶工费等,依据原合同约定);8.4其他与变更直接相关的费用增减。第九条调整程序9.1承包方提交报告:承包方应在完成变更工程或分部分项变更后十日内,向业主方(或监理方)提交详细的变更费用索赔/调整报告,附上相关成本计算依据和支撑材料。9.2业主方审核:业主方(或监理方)应在收到报告后十四日内进行审核,并给出审核意见。9.3双方确认:双方就费用调整金额达成一致后,签署书面确认文件。如对金额有争议,可按原合同约定的争议解决方式处理(如调解、仲裁或诉讼)。9.4结算体现:最终确认的变更费用调整额,将作为本协议附件或经双方确认后列入原合同的结算文件中,冲减或增加相应的合同总价。第四条工期的影响第十条工期顺延因业主方原因或业主方确认的变更指令导致承包方无法按时完成原合同工作内容的,承包方有权要求工期顺延。承包方应在变更发生或确认后七日内,向业主方(或监理方)提交书面工期顺延申请,并提供相应证据。第十一条工期计算工期顺延的期限根据变更内容的影响程度和承包方实际投入情况,由双方协商确定或依据合同约定计算。计算方式应明确、合理。第十二条承包方责任导致的变更若因承包方原因提出或实施变更导致工期延误,承包方应承担相应责任,工期不予顺延,除非双方另有约定。第五条风险与责任第十三条变更风险双方应认识到工程变更可能带来的风险,包括成本超支、工期延误、质量波动等。提出变更一方应对其决策的合理性及潜在风险负责;实施变更一方应对变更工程的质量和安全负责。第十四条不可抗力因不可抗力(如地震、洪水、战争等)导致的工程变更,按照原合同关于不可抗力的条款处理。第十五条责任划分对于因变更引起的质量问题、安全事故等,应根据责任方(业主方、设计方、承包方等)的具体原因进行认定和承担。第六条通知与送达第十六条通知与送达本协议项下的所有通知、文件等均应按照原合同约定的通知方式和送达地址进行。任何一方变更联系方式或地址,应提前书面通知对方。第七条法律适用与争议解决第十七条法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十八条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,按照原合同约定的争议解决方式进行处理(如提交[指定仲裁委员会名称]仲裁或向[指定法院名称]提起诉讼)。第八条协议生效与份数第十九条协议生效本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。第二十条份数本协议一式四份,业主方执二份,承包方执二份,具有同等法律效力。其中一份用于替换原合同中相应的变更条款(如有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 化学专业化学工程基础工艺设计手册
- 农药生产与质量检测手册
- 门店商品陈列与销售策略手册
- 铸铝门模具设计与制作管理手册
- 2026 专注力培养特色教学课件
- 厨房卫生操作与食品安全手册
- 兰州AI优化服务商TOP8测评:2025年兰州企业AI搜索优化选型指南
- 重症肺炎患者的疼痛管理与评估
- 中小学生备战期末迎接期末考试动员班会市公开课获奖课件百校联赛一等奖课件
- 2026年监理工程师之土木建筑目标控制必刷200题含完整答案详解(历年真题)
- 2025年浙江省温州市平阳县部分事业单位统一招聘工作人员笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解
- 造价咨询考核奖惩制度
- 肯德基2025品牌年终报告
- 【《基于Java web宿舍管理系统设计与实现》14000字(论文)】
- 老年共病个体化诊疗的指南更新策略
- (2025)中国甲状腺疾病诊疗指南
- 2025年储能电站运维员实操技能真题及答案
- JJG3662004接地电阻表高清晰版
- 2025-2026学年广东省广州八十六中七年级(上)期中英语试卷
- 2025江苏南京市交通集团相关财务岗位公开招聘57人笔试历年常考点试题专练附带答案详解试卷2套
- 国企基层管理人员竞聘面试题6套和专业题120问及答案
评论
0/150
提交评论